19投标文件格式

1报建编号：标段号：项目施工招标投标文件商务标/技术标/投标人基本材料投标人：（单位公章）法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）年月日2目录一、商务标（包括但不仅限于以下内容）（一）投标承诺书；（原件）投标函；（原件）投标函附录A：上海市建设工程施工投标标书情况汇总表；（原件）投标函附录B；（原件）（二）法定代表人证明（原件）；法定代表人授权委托书（原件并附粘贴委托代理人的身份证明复印件）；（三）共同投标协议（原件）（投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，无需提供）（四）《投标保证金提交确认函》或由收款银行盖章的《投标保证金提交单》复印件（原件在开标前随投标文件一同递交）；（五）已标价工程量清单；（其中综合单价分析表可以另行成册）（六）投标人须知前附表规定采用技术标“暗标”方式的，项目组织管理机构的人员姓名、职位、简历等内容；（七）拟分包计划表；（八）投标人须知前附表规定的构成投标文件商务标的其他材料和投标人认为需要补充的其他内容；二、技术标（包括但不仅限于以下内容）（一）施工组织设计；（二）投标人须知前附表规定的构成投标文件技术标的其他材料和投标人认为需要补充的其他内容。3三、投标文件电子版（另附）四、投标人基本材料（另行单独成册）（一）投标人须知前附表规定需提供的投标人基本资料所附支持性材料。（如需）4一、商务标（一）投标承诺书、投标函及其附录A、附录B投标承诺书（2013版）（本承诺书装订于投标文件首页）本公司承诺：遵循公开、公平、公正和诚实守信的原则，参加项目的投标。一、不提供有违真实的材料。二、不与招标人或其他投标人串通投标，损害国家利益、社会利益或他人的合法权益。三、不向招标人或评标委员会成员行贿，以谋取中标。四、不以他人名义投标或者其他方式弄虚作假，骗取中标。五、不进行缺乏事实根据或者法律依据的投诉。六、不在投标中哄抬价格或恶意压价。七、不违反相关法律法规，注册建造师不同时在两个及两个以上的建设项目上担任施工项目负责人。八、遵守国家和本市安全、质量有关法律法规和规范性文件中关于质量员、安全员的数量和人选的相关规定。九、加强对分包和劳务分包管理，对所分包工程的安全、质量和进度承担责任，不拖欠农民工工资，按时将分包合同报行政部门备案。十、按照招标文件规定及合同约定，执行合理的施工工期。十一、保证建筑材料符合相关标准和设计要求，不使用未经检测或者检测质量不合格的建筑材料。十二、本公司若违反本投标承诺，愿承担相应的法律责任。十三、其他承诺：。投标人（单位公章）：法定代表人（签字或盖章）：拟任项目经理（签字或盖章并盖执业章）：拟任项目经理手机：年月日5投标函致：（招标人名称）在考察现场并充分研究（项目名称）（报建编号及标段号）（以下简称“本工程”）施工招标文件的全部内容后，我方兹以本投标函附录A所载明的投标总价和按合同约定有权得到的其它金额，并严格按照合同约定，施工、竣工和交付本工程并维修其中的任何缺陷。如果我方中标，我方保证在年月日或按照合同约定的开工日期开始本工程的施工，投标函附录A载明的工期内竣工，并确保工程质量达到投标函附录A载明的质量标准。我方同意本投标函在招标文件规定的提交投标文件截止时间后，在招标文件规定的投标有效期期满前对我方具有约束力，且随时准备接受你方发出的中标通知书。随本投标函提交的投标函附录A、附录B是本投标函的组成部分，对我方构成约束力。随同本投标函提交投标保证金一份，金额为（大写）：元（元）。在签署协议书之前，你方的中标通知书连同本投标函，包括投标函附录A、附录B，对双方具有约束力。投标人：（单位公章）法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）年月日6投标函附录A：上海市建设工程施工投标标书情况汇总表建设工程名称：（报建编号及标段号）单位工程名称报价（万元）暂列金额专业工程暂估价城镇职工基本社会保障费（万元）外来从业人员用工数（工日）备注总计分部分项工程量报价其他项目报价措施费报价规费项目报价税金项目报价合计备注：○1总报价人民币大写：○2自报施工工期日历天，自报质量。质量、工期奖罚条款承诺：○3安全文明措施费（万元）：○4项目经理姓名：手机号：身份证号码：投标人：（单位公章）法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）年月日7投标函附录B工程名称：（项目名称）（报建编号及标段号）序号条款内容合同条款号约定内容备注1项目经理姓名：2工期日历天3缺陷责任期4承包人履约保证金金额5分包见拟分包计划表6逾期竣工违约金元/天7逾期竣工违约金最高限额8质量标准及违约赔偿承诺9价格调整的差额计算10预付款额度11预付款保函金额12质量保证金扣留百分比质量保证金额度…………备注：投标人在响应招标文件中规定的实质性要求和条件的基础上，可作出其他有利于招标人的承诺。此类承诺可在本表中予以补充填写。投标人（单位公章）：法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：日期：年月日8（二）法定代表人证明及法定代表人授权委托书法定代表人证明投标人：单位性质：地址：成立时间：年月日经营期限：姓名：性别：年龄：职务：系（投标人名称）的法定代表人。特此证明。投标人：（单位公章）年月日9法定代表人授权委托书本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现授权（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、提交、撤回、修改（项目名称）（报建编号及标段号）施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。委托期限：。代理人无转委托权。投标人：（单位公章）法定代表人：（签字或盖章）身份证号码：委托代理人：（签字或盖章）身份证号码：年月日法定代表委托代理人身份证复印件粘贴处10（三）共同投标协议共同投标协议（如有）牵头人名称：法定代表人：法定住所：成员二名称：法定代表人：法定住所：……鉴于上述各成员单位经过友好协商，自愿组成（联合体名称）联合体，共同参加（招标人名称）（以下简称招标人）（项目名称）（报建编号及标段号）（以下简称本工程）的施工投标并争取赢得本工程施工承包合同（以下简称合同）。现就联合体投标事宜订立如下协议：1．（某成员单位名称）为（联合体名称）牵头人。2．在本工程投标阶段，联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本工程投标文件编制活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与投标和中标有关的一切事务；联合体中标后，联合体牵头人负责合同订立和合同实施阶段的主办、组织和协调工作。3．联合体将严格按照招标文件的各项要求，提交投标文件，履行投标义务和中标后的合同，共同承担合同规定的一切义务和责任，联合体各成员单位按照内部职责的分工，承担各自所负的责任和风险，并向招标人承担连带责任。4．联合体各成员单位内部的职责分工如下：。按照本条上述分工，联合体成员单位各自所承担的合同工作量比例如下：。5．投标工作和联合体在中标后工程实施过程中的有关费用按各自承担的工作量分摊。6．联合体中标后，本联合体协议是合同的附件，对联合体各成员单位有合同约束力。7．本协议书自签署之日起生效，联合体未中标或者中标时合同履行完毕后自动失效。8．本协议书一式份，联合体成员和招标人各执一份。牵头人名称：（单位公章）法定代表或其授权委托人：（签字或盖章）成员二名称：（单位公章）法定代表或其授权委托人：（签字或盖章）……年月日备注：本协议书由授权委托人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。11（四）已标价工程量清单已标价工程量清单说明：已标价工程量清单按第五章“工程量清单”中的相关清单表格式填写。构成合同文件的已标价工程量清单包括第五章“工程量清单”有关工程量清单、投标报价以及其他说明的内容。12（五）项目管理机构人员情况表项目管理机构人员情况表1.项目管理机构人员组成表职务姓名职称执业或职业资格证明备注证书名称级别证号专业养老保险号132.主要人员简历表附1：项目经理简历表姓名出生年月学历职称职务拟在本工程任职项目经理注册建造师执业资格等级级建造师专业安全生产考核合格证书毕业学校年毕业于学校专业主要工作经历时间参加过的类似项目名称工程概况说明发包人及联系电话应附建造师执业注册证书、安全生产考核合格证书、身份证、职称证、社保缴费凭证复印件（退休人员可提供退休证和聘用证）；类似项目限于以项目经理身份参与的项目。14附2：主要项目管理人员简历表岗位名称姓名年龄性别毕业学校学历和专业毕业时间拥有的执业资格专业职称执业资格证书编号工作年限主要工作业绩及担任的主要工作主要项目管理人员指拟任项目副经理（如有）、技术负责人、专职质量管理人员、专职安全生产管理人员、工程造价员、施工员及其他关键岗位人员等。应附执业资格或岗位证书、身份证、职称证、学历证、社保缴费凭证复印件（退休人员可提供退休证和聘用证），专职安全生产管理人员应附安全生产考核合格证书复印件。15（六）拟分包项目情况表拟分包计划表序号拟分包项目名称、范围及理由拟选分包人备注拟选分包人名称注册地点企业资质有关业绩123123123123注：本表所列分包仅限于承包人自行施工范围内的非主体、非关键工作，且不属于投标人须知前附表规定的中标人自行施工范围内不得分包的非主体、非关键性工作。日期：年月日16（七）投标人基本资料投标人基本资料1.投标人基本情况表投标人名称注册地址邮政编码联系方式联系人电话传真网址组织结构法定代表人姓名技术职称电话技术负责人姓名技术职称电话成立时间员工总人数：企业资质等级其中项目经理营业执照号高级职称人员注册资金中级职称人员开户银行初级职称人员账号技工经营范围备注注：本表后应附企业法人营业执照及其年检合格的证明材料、资质证书副本、安全生产许可证等材料的复印件。172.近年完成的类似项目情况表项目名称项目所在地发包人名称发包人地址发包人联系人及电话合同价格开工日期竣工日期承担的工作工程质量项目经理技术负责人总监理工程师及电话项目描述备注注：1、本表类似项目定义及具体年份要求见投标人须知前附表。2、每张表格只填写一个项目，并标明序号。183.正在施工的和新承接的项目情况表项目名称项目所在地发包人名称发包人地址发包人电话签约合同价开工日期计划竣工日期承担的工作工程质量项目经理技术负责人总监理工程师及电话项目描述备注注：本表每张表格只填写一个项目，并标明序号。194.近年财务状况表投标人须知前附表规定需提供有关支持性材料的，附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，应附包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书等。提供的具体年份要求见投标人须知前附表。5、近年信誉情况指企业是否具备管理体系证书，行贿犯罪记录，企业信用情况，荣誉情况、履约情况，有未出现重大工程质量和安全事故不良记录，是否处于破产清偿状态以及诉讼及仲裁等内容。其中诉讼及仲裁仅限于投标人败诉的，且与履行施工承包合同有关的案件，不包括调解结案以及未裁决的仲裁或未终审判决的诉讼。应说明相关情况，法院或仲裁机构已作出判决或裁决的，应附此类判决、裁决等有关法律文书。提供的具体年份要求见投标人须知前附表。投标人须知前附表规定就上述内容需提供相关支持性材料的，应附有关材料复印件。（八）其他材料见投标人须知前附表。（注：投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本条规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。）20二、技术标：（一）施工组织设计1．投标人应根据招标文件和对现场的勘察情况，采用文字并结合图表形式，参考以下要点编制本工程的施工组织设计：（1）施工方案及技术措施；（2）质量保证措施和创优计划；（3）施工总进度计划及保证措施（包括以横道图或标明关键线路的网络进度计划、保障进度计划需要的主要施工机械设备、劳动力需求计划及保证措施、材料设备进场计划及其他保证措施等）；（4）施工安全措施计划；（5）文明施工措施计划；（6）施工场地治安保卫管理计划；（7）施工环保措施计划；（8）特殊气候条件下（高温、冬季、雨季、台风等根据工程实际工期确定）施工方案；（9）采用上海市建筑建材业市场管理总站建筑“四新”推广目录内新技术、新工艺、新材料、新设备的方案与措施；（10）施工现场总平面布置（投标人应提交一份施工总平面图，绘出现场