江苏开放大学 《工程造价基础知识》形成性考核三

第1页共15页江苏开放大学形成性考核作业三学号2017100400253姓名韩培波课程代码110016课程名称工程造价基础知识评阅教师第3次任务共3次任务江苏开放大学《工程造价基础知识》形成性考核三第2页共15页一、单项选择题（每小题2分，共24分。4个选项中只有一个是正确的，答对得2分，答错得0分。将答案填入下表中）题号123456答案DCDDAB题号789101112答案BBABAC1、下列哪项不是《施工合同文本》的组成部分。（D）A.协议书B.通用条款C.专用条款D.工程量清单2、因工程师指令错误发生的追加合同价款或给承包人造成的损失由（C）承担。A.承包人B.监理单位C.发包人D.发包人和监理单位共同3、因百年未遇的暴雨，导致在建工程基坑坍塌，由此产生的工程修复费用和工期延误如何处理。（D）A.发包人承担、不顺延B.承包人承担、顺延C.承包人承担、不顺延D.发包人承担、顺延4、在某工程土方开挖过程发下古建筑遗址，经文物部门勘察，需进行保护处理，由此增加费用由（D）承担，工期（）。A.发包人、不顺延B.承包人、顺延C.承包人、不顺延D.发包人、顺延5、甲乙双方就借款事宜签订了相关协议，明确了双方的权利和义务，则甲乙是该法律关系的（A）。A.主体B.客体C.内容D.法人6、对格式合同条款有两种以上解释的，应当作出（B）。A.按照通常理解予以解释B.不利于提供格式条款一方的解释C.该条款无效D.有利于提供格式条款一方的解释7、甲方致函乙方，欲订购1000套女士西服，并提供规格、单价，询问乙方是否同意，同月同日，乙方也致函甲方，表示现有1000套女士西服，提供规格、单价，询问甲方是否接受。双方收信后均未给对方回复，数月后，乙方向甲方发货，甲拒绝收货，付款。本案中，双方关系是（B）。A.合同关系成立B.合同关系未成立C.合同关系成立且生效D.合同关系成立不生效8、合同的变更是指合同依法成立后，在尚未履行或未完全履行时，当事人双方依法经过协商，对合同的（B）进行修订或调整所达成的协议。A.形式B.内容C.主体D.客体9、《合同法》规定，当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，给对方造成损失的，应当予以赔偿。损失赔偿额应为（A）。第3页共15页A.相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益B.等于因违约所造成的损失C.等于合同履行后可以获得的利益D.原则上应超过违反合同一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违反合同可能造成的损失10、下列不属于代理种类的是（B）。A.委托代理B.表见代理C.法定代理D.指定代理11、甲乙双方就借款事宜签订了相关协议，明确了双方的权利和义务，则甲乙是该法律关系的（A）。A.主体B.客体C.内容D.法人12、法人是具有民事权利能力和民事行为能力，依法独立享有民事权利和承担民事义务的（C）。A.自然人B.公民C.组织D.法定代表人二、多项选择题（每小题2分，共24分。5个备选答案中至少有2个是正确答案，选对的得3分，选错的得0分。将答案填入下表中）题号123456答案ABCDABCDABDEABCABCDABCDE题号789101112答案ACDEBDEACDABCEABCDABCD1、发包人供应材料设备与约定不符时应按（）情况在专用条款中约定进行处理。A.材料设备单价与约定不符时，由发包人承担所有差价。B.材料设备品种、规格、型号、数量、质量等级与一览表约定不符时，承包人可以拒绝接收保管，由发包人运出施工场地并重新采购。C.发包人供应材料的规格、型号与一览表约定不符时，承包人可以代为调剂串换，发包人承担相应的费用。D.到货地点与一览表约定不符时，发包人负责运至一览表约定的地点。E.到货时间早于一览表约定时间，承包人承担因此发生的保管费用；到货时间迟于一览表的约定时间，由发包人承担由此造成的承包人损失，工期延误，相应顺延工期。2、索赔证据应具备（）。A.真实性B.关联性C.及时性D.可靠性E.独立性3、工程合同计价方式（）A.固定价格合同B.可调价格合同C.成本加酬金合同D.总价合同E.单价合同4、法律责任具有下列特征（）。第4页共15页A.法律责任具有强制性B.法律责任是由法律明文规定的C.法律责任是不履行法定义务的后果D.法律责任可以由法官认定E.法律责任具有义务性5、法律责任的类别包括（）。A.行政法律责任B.民事法律责任C.刑事法律责任D.经济法律责任E.社会法律责任6、法律责任追究的原则（）。A.责任法定原则B.责任自负原则C.违法行为与法律责任相适应原则D.责任平等原则E.重在教育原则7、合同法的基本原则是（）。A.平等、自愿原则B.权利与义务相统一的原则C.遵守法律、维护社会公共利益的原则D.公平、诚实信用原则E.依法成立的合同对当事人具有约束力的原则8、合同内容中的标的是（）。A.合同内容B.合同法律关系客体C.合同主体D.权利义务指向的对象E.合同的核心9、属于无效合同的情况包括（）。A.一方以欺诈的手段订立合同损害对方当事人的利益B.以不合理的低价将破产企业的财产卖给他人C.合同标的实现损害社会公共利益D.与对方恶意串通损害第三人利益E.以合法的形式掩盖非法目的10、担保法规定的担保方式有以下几种（）。A.保证B.抵押C.质押D.处置E.定金11、我国法律的表现形式有（）A.宪法B.法律C.行政法规D.地方性法规E.部门行政规章12、招标投标阶段的主要工作内容包括（）A.发布招标公告B.资格预审C.编制招标文件D.标前会议E.开标三、判断题（判断为对的题，在括号内填“√”判断为错的题，在括号内填“×”。每小题1分，共15分；答对得1分，答错得0分）1、（×）工程师是指监理单位委派施工现场的监理人员。2、（√）当事人就同一建设工程另行订立的建设工程施工合同与经过备案的中标合同实质性内容不一致的，应当以备案的中标合同作为结算工程价款的根据。3、（×）工程量清单计价的工程，必须采用单价合同。4、（×）因不可抗力导致某项工作延期，则承包商有权获得工期补偿。第5页共15页5、（×）费用索赔以赔偿或补偿实际损失为原则，直接损失可以赔偿，而间接损失无法补偿。6、（√）甲乙双方就专利权转让达成了相关协议，在此法律关系中，专利权为法律关系的客体。7、（×）《招投标法》规定招标方式分为公开招标和非公开招标两种。8、（√）评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数应为5人以上单数，其中招标人以外的技术经济专家不得少于成员总数的三分之二。9、（×）任何法律关系均由主体、客体和内容三要素构成。10、（√）中标通知书发出后30天内，双方应按照招标文件和投标文件订立书面合同，不得作实质性修改。11、（×）建设工程交易招投标中心的工作人员可以作为评标委员会成员参加评标工作。12、（×）对格式条款有两种以上解释的，应当作出不利于提供格式条款一方的解释。格式条款和非格式条款不一致的，应当采用格式条款。13、（×）合同成立则一定生效。14、（×）合同违约一方在支付违约金后，如违约金低于造成的损失的，还需支付赔偿金。15、（√）给付定金的一方不履行约定的义务的，无权要求返还定金；收受定金的一方不履行约定的债务的，应当双倍返还定金。四、简答题（计17分）1、《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013中规定，承发包人双方应在合同条款中对哪些有关工程价款的事项进行约定。（6分）答：承发包双方应在合同条款中，对下列事项进行约定：预付工程款的数额、支付时间及抵扣方式；安全文明施工费；工程计量与支付工程进度款的方式、数额及时间；工程价款的调整因素、方法、程序、支付及时间；施工索赔与现场签证的程序、金额确定与支付时间；承担计价风险的内容、范围以及超出约定内容、范围的调整办法；工程竣工价款结算的编制与核对、支付及时间；工程质量保证金的数额、预留方式及时间；违约责任以及发生合同价款争议的解决方法及时间；与履行合同、支付价款有关的其他事项等。2、承包人索赔成立的条件是什么？（6分）答：1)与合同相对照，事件已造成了承包人施工成本的额外支出，或总工期延误;(2)造成费用增加或工期延误的原因，按合同约定不属于承包人应承担的责任，包括行为责任或风险责任;(3)承包人按合同规定的程序提交了索赔意向通知和索赔报告。上述三个条件没有先后主次之分，应当同时具备。只有工程师认定索赔成立后，才处理应给予承包人的补偿额。3、简述法律关系的概念、构成及分类（5分）建设法规体系的概念：第6页共15页建设法规体系，是指把已经制定和需要制定的建设法规、建设行政法规和建设部门规章衔接起来，形成一个相互联系、相互补充、相互协调的完整统一的框架结构。包括地方性建设法规和建设规章。建设法规体系是国家法律体系的重要组成部分。建设法规体系的构成：所谓法规体系的构成，就是指法规体系采取的结构形式。建设法规体系是由很多不同层次的法规组成的，它的结构形式一般有：宝塔形和梯形两种。五、课程实践形成性考核题（20分）1、结合本人的工作岗位，以3-5人为一个小组，调研一个建筑企业，工程造价咨询单位，监理单位，招投标代理单位，通过问卷、访谈、实地或者网络调研等形式，了解该企业的工程造价编制与确定，投资估算，设计概算，施工图预算，投标报价，工程结算和竣工决算等施工合同签订，履行，施工合同索赔，施工合同纠纷处理、贯彻国家法律法规等相关情况，就其中某一方面的内容写出调研报告（300字以上）。一、招标人准备工作1、项目立项（1）提交项目建议书主要内容有：投资项目提出的必要性，拟建规模和建设地点的初步设想，资源情况、建设条件、协作关系的初步分析，投资估算和资金筹措设想，项目大体进度安排经济效益和社会效益的初步评价等。点击免费下载海量工程资料（2）编制项目预可行性研究、可行性研究报告并提交主要内容有：国家、地方相应政策，单位的现有建设条件及建设需求；项目实施的可行性及必要性；市场发展前景；技术上的可行性；财务分析的可行性；效益分析（经济、社会、环境）等。2、建设工程项目报建招标人持立项等批文向工程交易中心的建设行政主管部门登记报建。3、建设单位招标资格（1）有从事招标代理业务的营业场所和相应资金第7页共15页（2）有能够编制招标文件和组织评标的相应专业力量（3）如果没有资格自行组织招标的，招标人有权自行选择招标代理机构，委托其办理招标事宜。任何单位和个人不得以任何方式为招标人指定招标代理机构。4、办理交易证招标人持报建登记表在工程交易中心办理交易登记。2二、编制资格预审、招标文件文件1、编制资格预审文件资格预审文件内容：资格预审申请函、法定代表人身份证明、授权委托书、申请人基本情况表、近年财务状况表、近年完成的类似项目情况表、正在施工的和新承接的项目情况表、近年发生的诉讼及仲裁情况、其他材料点击免费下载海量工程资料。2、编制招标文件（1）招标文件内容招标公告、投标邀请书、投标人须知、评标办法、合同条款及格式、工程量清单、图纸、技术标准及要求、投标文件格式。（2）编制招标文件注意事项1）明确文件编号、项目名称及性质；2）投标人资格要求；3）发售文件时间；4）提交投标文件方式，地点和截止时间。招标文件应明确投标文件所提交方式，能否邮寄，能否电传。投标文件应交到什么地方，在什么时间。第8页共15页3、投标文件的编制要求内容包括：投标函及投标函附录、法定代表人身份证明或授权委托书、投标保证金、已标价工程量清、施工组织设计、项目管理机构、其他材料、资格审查资料。①投标的语言；点击免费下载海量工程资料②投标文件的构成；③投标文件的装订；④投标文件的式样和签署；⑤投标报价；4、投标有效期招标文件应当根据项目的情况明确投标有效期，不宜过长或过短。如遇特殊情况，即开标后由于种种原因无法定标，执行机构和采购人必须在原投标有效期截止前要求投标人延长有效期。这种要求与答复必须是以书面的形式提交。投标人可拒绝执行机构的这种要求，其保证金不会被没收。5、投标文件的密封递交①投标人应按招标文件的要求进行密封和递交。譬如有时执行机构要求投标人将所有的文件包括“价格