标准通用合同

合同登记编号：结构加固合同项目名称：委托方：(甲方)服务方：(乙方)(本合同包括封面共__4___页)签订地点：江苏省昆山市路号签订日期：2012年月日结构加固施工合同发包人（全称）：(以下简称甲方或发包方)；承包人（全称）：(以下简称乙方或总包方)；依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本建设工程施工合同；第一条、工程概况；工程名称：；工程地点：；第二条、工程承包方式及承包范围；一、工程承包方式；乙方包工、包安全、包文明施工，安实际工程量结算的承包方式；二、承包人的承包范围包括；根据甲方提供的设计图纸，完成加固的全部内容(其中如出现与设计图不符合的地方,应于发包人沟通按照发包人的要求施工,)；第三条、合同工期；计划开工日期：；竣工日期：；合同工期总日历天数天；按甲乙双方的协定，乙方自接到甲方开工通知后第二天起日内完成全部施工工作。如遇以下原因造成工期延误，则工期相应顺延；1、甲方未能按约定日期支付工程预付款、致使施工不能正常进行；2、非乙方原因停水、停电造成停工；3、自然灾害等其它人力不可抗因素；第四条、双方责任；一、甲方责任1、按期支付工程款；2、负责提供水电设施的接点，以及乙方的住宿；3、组织有关单位进行验收；4、按期支付工程款；二、乙方责任；1、根据甲方提供的施工图纸的内容、规格、数量进行施工；2、施工过程中，如遇问题，即时向甲方反映，共同协商解决；3、按质按量定期完工；4、工程完工7天内，双方必须进行验收，否则，视验收通过；第五条、合同价款序号名称详细内容单位单价备注1加固植筋Φ10元/根使用国产胶2植筋Φ25元/根3碳纤维加固元/平方按照碳纤维粘贴的实际面积结算4截面加大支模元/平方人工带模板5钢筋邦扎元/吨钢筋由甲方提供6浇混凝土元/立方混凝土甲方提供7梁底凿毛元/平方8梁底喷浆元/平方备注:以上价格不含第三方检测费,不含税金第六条、付款条件及方式1、人员正式进场3天后甲方先支付备料费以及人员生活费万整2、乙方工程量完成%支付%，乙方工程量完成%支付工程完后,天内支付全部工程款3、甲方不按合同约定支付工程款(进度款)，双方又未达成延期付款协议，导致施工无法进行，已方可停止施工，由甲方承担违约责任；第七条、合同生效合同订立时间年月日；合同订立地点：；本合同双方约定双方代表签字日起生效；第九条、其它事项1、特别声明条款：本合同所有条款已经双方确认并充分理解，自愿完全遵守履行；2、合同一式两份，双方各执一份，签订之日起生效；3、在合同有效期内双方必须遵守国家的政策、法令及法律规定；4、本合同如有未尽事宜，双方应以友好态度协商解决；如协商不成，按《中华人民共和国合同法》执行。5、如果双方发生纠纷，协商不成导致诉讼的，由原告所在地法院负责诉讼。发包人（签字）：承包人（签字）：.电话：电话：