工装装修合同范本2017

建筑装饰工程施工合同发包方（甲方）：承包方（乙方）：　　依照《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，结合室内装饰装修工程施工的特点，双方在协商一致的基础上，就发包方xxxxx售楼处的室内装修工程(以下简称工程)的有关事宜，达成如下协议：　　第一条工程概况1.1工程地点：1.2项目名称：1.2工程内容：本工程具体施工内容及做法详见项目报价表（附件一）。1.3施工面积：190平方米。1.4工程承包方式：承包方包工、包料；各材料品牌、规格及市场综合单价详见合同（附件二）。　　1.4工程期限：天。1.5开工日期：________年____月____日。1.6竣工日期：______年____月____日。第二条合同价款本合同工程总造价为(大写)：万元整,小写:。2.1材料款∕元；2.2税金、管理费（8%）∕元2.3其他费用（注明内容）：∕元。　　第三条施工图纸双方商定施工图纸采取下列第______种方式提供：　　(1)发包方自行设计并提供施工图纸，图纸一式二份，发包方、承包方各一份(详见装饰装修工程设计图纸);　　(2)发包方委托承包方设计施工图纸，图纸一式二份，发包方、承包方各一份(详见装饰装修工程设计图纸)。　　第四条发包方义务　　4.1开工前___三__天，为承包方入场施工创造条件。包括：搬清室内家具、陈设或将室内不易搬动的家具、陈设归堆、遮盖，以不影响施工为原则;　　4.2提供施工期间的水源、电源;　　4.3指派________为甲方驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、办理验收、变更登记手续、负责协调施工队与周边邻居之间的关系和其他事宜;　　4.4不拆室内承重结构，如需拆改原建筑的非承重结构或设备管线，负责到有关部门办理相应的审批手续;　　4.5施工期间发包方仍需部分使用该居室的，负责做好施工现场的保卫及消防等项工作;　　4.6参与工程质量和施工进度的监督，负责材料进场、竣工验收。第五条承包方义务5.1、参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底，拟定施工方案和进度计划，交甲方审定。办理施工所涉及的各种申请、批示、等手续。5.2、指派___为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。5.3、严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查纪录。参加竣工验收，编制工程结算。5.4、遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护施工现场周围建筑物、设备管线、古树名木不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作，处理好由于施工带来的拢民问题及与周围单位（住户）的关系。5.5、施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。5.6、工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。　　5.7保证施工现场的整洁，工程完工后负责清扫施工现场。　第六条工程变更工程项目及施工方式如需变更，双方应协商一致，签定书面变更协议(或变更项目预算表)，同时调整相关工程费用及工期。　　第七条材料的提供与约定　　7.1由承包方提供的材料、设备(承包方提供装饰装修材料表)，承包方应在材料运到施工现场前通知发包方，并接受发包方检验。7.2因乙方材料供应不合格所造成的工程质量不达标、窝工、工程延期等情况，由乙方向甲方支付赔偿费。每停工一天或窝工一天，乙方向甲方支付赔偿金2000元整。7.3工程使用主要材料的品种、规格、名称应经双方认可。详见本合同附件二。7.4施工中，甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求，双方应确认增加的费用，应另签订补充合同。7.5甲方对油漆、颜色、用料、设备等要在施工前认定，施工后不得以不满意或其他借口拖欠工程款。第八条工期延误　　8.1对以下原因造成竣工日期延误，经发包方确认，工期相应顺延：　　(1)工程量变化和设计变更;　　(2)不可抗力;　　(3)发包方同意工期顺延的其他情况。　　8.2因发包方未按约定完成其应负责的工作而影响工期的，工期顺延;因发包方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量的，返工费用由发包方承担，工期顺延。　　8.3发包方未按期支付工程款，工期相应顺延。　　8.4因承包方责任不能按期开工或无故中途停工而影响工期的，工期不顺延;因承包方原因造成工程质量存在问题的，在三日内由甲方或甲方代表提出具体整改方案的,返工费用由承包方承担，工期协商顺延,同一质量问题第二次整改工期不顺延。　第九条质量标准及要求：9.1本工程以施工图纸、作法说明、设计变更和《建筑装饰工程施工及验收规范》（JGJ73-91）、《建筑安装工程质量检验评定统一标准》（GBJ300-88）等国家制定的施工及验收规范为质量评定验收标准。9.2甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收，在征得甲方同意后，乙方可自行验收，甲方应予承认。若甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验。若复验合格，甲方应承担复验费用，由此造成停工，工期顺延；若复验不合格，其复验及返工费用由乙方承担，但工期也予顺延。9.3、由于甲方提供的材料，设备质量不合格而影响工程质量，其返工费用由甲方承担，工期顺延。9.4、由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不顺延。9.5施工中，甲方未经乙方同意，私自通知施工人员擅自变更施工内容所引起的质量问题和工期延误，由此造成的经济损失由甲方承担。　　第十条工程验收和保修　　10.1双方约定在施工过程中分下列几个阶段对工程质量进行验收：　　(1)水电施工改造完工,开关插座定位验收;防水层经48小时试水不漏;　　(2)泥工粉砌新墙完毕,墙、地砖铺贴完工;　　(3)木工吊顶,木制品完工;　　(4)油漆工程完工;　　(5)全部工程完工。承包方应提前两天通知发包方进行验收，阶段验收合格后应填写工程验收单(室内装饰装修工程验收单)。　　10.2工程竣工后，承包方应通知发包方验收，发包方应自接到验收通知后两天内组织验收，填写工程验收单(室内装饰装修工程验收单)，办理移交手续。　10.3本工程自验收合格双方签字之日起保修期为12个月，12个月后收费保修。保修内容为本公司施工过的项目，因外力引起的损坏和其它单位提供的设备，工程项目收费维修。　　第十一条工程款及保证金支付方式11.1合同签定后三日内，发包方按本合同约定账户直接向承包方支付工程总价款的20%预付款，作为材料的备料款，计元;每月按当月进度总价的70%结算;余款5%计元，工程竣工经验收合格后10个工作日内付清。甲方预付款支付给乙方后，乙方向甲方支付贰拾万,小写20万保证金.乙方账户：开户行：户名：账号：11.2工程验收合格后，承包方应向发包方提出工程结算，并将有关资料送交发包方。发包方接到资料后三日内如未有异议，即视为同意，双方应填写工程验收单(室内装饰装修工程验收单)并签字，发包方应在签字后三天内向承包方结清每期工程进度款。11.3工程款全部结清后，承包方应向发包方开具正式统一发票。11.4施工中如有设计变更，乙方应发正式变更通知或修改通知给施工单位，并经发包人现场工程师签证，待本工程结束，甲方根据增减工程量按实计算并入结算书；合同内原有单价的按合同单价，合同内没有单价的，根据市场价由乙方书面提出适当的价格，甲方确认后施工。　　第十二条违约责任　　12.1合同双方当事人中的任何一方因未履行合同约定或违反国家法律、法规及有关政策规定，受到罚款或给对方造成损失的均由责任方承担责任，并赔偿给对方造成的经济损失。　　12.2未办理验收手续，发包方提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的，由发包方负责。　　12.3因一方原因，造成合同无法继续履行时，该方应及时通知另一方，办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方相应的经济损失。12.4发包方未按期支付每次工程进度款的(验收签字三日内)，每延误一天按合同发包价1%向承包方支付违约金,十天后乙方可中止合约。12.5由于承包方原因致使工期延误，每延误一天按合同发包价1%向发包方支付违约金。　　第十三条合同争议的解决方式　　本合同在履行过程中发生的争议，由当事人双方协商解决;也可由有关部门调解;协商或调解不成的，依法向工程地址所在的人民法院提起诉讼。　　第十四条其他约定事项：工程施工中产生的垃圾，由承包方负责运出施工现场，并负责将垃圾运到指定的地点。　　第十五条第十六条附则　　16.1本合同经双方签字(盖章)后生效，合同履行完毕后终止。　　16.2本合同签订后工程不得转包。　　16.3本合同一式四份份，双方各执二_份。　　16.4合同附件为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。　　附件一：室内装饰装修工程施工项目预算表;　　附件二：甲方提供材料、设备表;　　附件三：甲方委托乙方购卖材料报价单;　承包方(签字、盖章)：发包方(签字、盖章)：法定代表人(签字)：委托代理人(签字):委托代理人(签字)：身份证号：联系方式：联系方式：　　年月日年月日