人行道铺装合同

-1-明光万里红牡丹园园区人行道铺装合同发包人：(以下简称甲方)承包人：(以下简称乙方)依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本建设工程协商一致，订立本合同，供双方遵照执行。一、工程概况1、工程名称：明光万里红牡丹园园区人行道路铺装工程2、工程地点：安徽省明光市管店镇3、工程范围：项目园区内人行道路铺装4、承包方式：包工包料包质量包验收（除砖块甲供外）。5、材料及工艺包括但不仅限于：人行道路基层处理；道路基层采用C15砼浇筑；3cm砂浆铺贴；路牙采用砖块斜角铺装等工作。二、合同工期1、开工日期：年月日，竣工日期年月日，合同工期总天数天（以实际进场施工之日算起）；2、因以下原因造成工期延误，工期相应顺延：a发包人未能按约定提供（或确认）施工图纸；b设计变更或工程量增加；c不可抗力；连续2天以上雨雪天；三、质量标准工程质量标准：合格。四、工程量及合同价款本合同采用固定单价，计量支付的方式。本工程除发包方提供的铺贴砖块以外其他工程所需一切材料、设备均由承包方自-2-行采购、租赁，计价方式按实际完成的工程量每平方米55元计价（含路牙石铺装），单价包括人工费、材料费、机械费、措施费、利润、一切风险等所有费用。五、工程款结算及支付1、工程每月按已完成工程量65%支付给乙方，待工程竣工验收合格后，甲方支付95%工程款，工程质量保修期满后，支付总额的5%。（质量保修期为1年）六、施工管理1、发包人在合同签定后2日内提供图纸或现场衔接，承包人于接到图纸2日内完成设备调运并运抵工地现场。2、施工方的任何人员必须尊重甲方单位的人员，不得无理顶撞。违者对当事人给予不少于500元的处罚，并更换施工方管理及施工人员。3、施工方施工人员在进行施工时，应做到量材而用，对于浪费材料现象，一经发现，将按原材料的5倍进行处罚。6、施工方管理人员必须及时参加项目部的有关会议或活动，对无故迟到或不参加者给予每次500元处罚。7、乙方作好安全防护，并对施工人员进行安全交底。一切安全事故由乙方负责。8、对于施工过程中出现的质量问题，项目部管理人员提出后应该立即组织整改或答复，如果在验收时未整改的，对乙方工长和质量员进行500元/次处罚，由此造成的工期延误由乙方负责。9、施工方必须认真对待项目部发出的质量整改通知单，在规定的时间完成整改。否则处罚500元/次。10、本工程必须达到合格标准，若因施工方原因未达到，甲方将对施工方处以1万元的罚款，并承担因此造成发包方的损失。11、本工程包工包料，合同以外增加的工程量需签证，作为结算依据，零星计时工双方另行约定。七、发包方方义务1、负责提供施工图纸一套（乙方施工中所有图纸由乙方自己负责，费用已包含合同价款中）。-3-2、组织施工检查、验收、监督乙方的工程进度、工程质量、安全生产及按图施工的情况。3、负责解决施工中存在或发生的技术问题。4、按照合同要求支付工程款。八、施工方义务1、负责合同范围工程施工有关的各项工作。2、已方未按甲方要求的合同日期进场，造成的一切损失由施工方承担。4、施工方应严格按照国家规范及安徽省属有关规定组织施工，并对其工程质量、工期、安全全面负责。5、对甲供材料办理好交接程序后，作好有效的管理工作，最终使用量超过设计量及定额规定的损耗，所产生的材料费用由乙方承担。九、工程竣工验收及保修1、承包人在工程竣工前3日内，应将验收日期以通知发包人届时验收，发包人应及时验收。如发包人不能按期参加验收，以承包人提出的结论，视为合格；2、本项目规模小，保修期为12个月。3、保修期内发生属于保修范围的质量问题，由施工单位免费维修；因不可抗力因素或不正当使用等造成的损坏，施工单位不承担责任；因施工单位原因导致的质量事故给业主造成损失的，由乙方完全承担。4、保修期内，工程问题需要电话通知后的24小时内到场处理，逾期由乙方承担全部损失。以上款项均在乙方的工程款保修金中扣除。九、现场代表承包人现场代表，承包人代表的权利义务按本合同约定，解决工程中所遇问题的协商及决策意见的签证、处理。十、争议解决双方约定，在履行合同过程中产生争议时，双方应及时协商，协商不成，任何一方应向人民法院起诉。-4-十一、附则本合同未尽事宜，双方可根据具体情况结合有关规定议定附则条款，作为本合同之附件，与本合同具有同等效力；本合同以双方签字盖章后生效，一式二份，发包人与承包人各执一份，具有同等法律效力。发包方：施工方：负责人：负责人：电话：电话：