您好,欢迎访问三七文档
1商品房买卖合同合同双方当事人:出卖人:武汉市裕升房地产置业有限公司注册地址:湖北省武汉市蔡甸区张湾街独山村营业执照注册号:4201142100693企业资质证书号:武开管内资3660号法定代表人:冯勇联系电话:69842638邮政编码:430100委托代理人:/地址:/邮政编码:/联系电话:/委托代理机构:/注册地址:/营业执照注册号:/法定代表人:/联系电话:/邮政编码:/买受人:【本人】【法定代表人】姓名:国籍:【身份证】【营业执照注册号】地址:邮政编码:联系电话:【委托代理人】【】姓名:国籍:地址:2邮政编码:联系电话:根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律、法规之规定,买受人和出卖人在平等、自愿、协商一致的基础上就买卖商品房达成如下协议:第一条项目建设依据:出卖人以出让方式取得位于沌口街、沌口渔场、编号为K0401241的地块的土地使用权。【土地使用权出让合同号】【土地使用权划拨批准文件号】【划拨土地使用权转让批准文件号】为蔡国用【2010】第869号。该地块土地面积为36686M2,规划用途为住宅用地,土地使用年限自2010年2月8日至2080年2月25日。出卖人经批准,在上述地块上建设商品房,【现定名】【暂定名】临江花园三期(长江·楚韵)。建设工程规划许可证号为武规(蔡)建【2011】045号,施工许可证号为4201142011033000114BJ4001。。第二条商品房销售依据:买受人购买的商品房为【现房】【预售商品房】。预售商品房批准机关为武汉市住房保障和房屋管理局,商品房预售许可证号为武房开预售【2013】170号。。第三条买受人所购商品房的基本情况。买受人购买的商品房(以下简称该商品房,其房屋平面图见本合同附件一,房号以附件一上表示为准)为本合同第一条规定的项目中的:第【幢】【座】【单元】号房。该商品房的用途为住宅,属框剪结构,3层高为2.95米,建设层数地上33层,地下1层。该商品房阳台是【封闭式】【非封闭式】。该商品房【合同约定】【产权登记】建筑面积共平方米,其中,套内建筑面积平方米,公共部位与公用房屋分摊建筑面积平方米(有关公共部位与房屋分摊建筑面积构成说明见附件二)。。。第四条买受人所购商品房所在项目的基本情况1、绿地率35.8%,道路建筑面积平方米,物业管理用房建筑面积545平方米,社区居委会用房面积建筑面积平方米;2、停车场建筑面积28100平方米3、会所建筑面积平方米4、其他:。第五条计价方式与价款。出卖人与买受人约定按下述第1种方式计算该商品房价款:1、按建筑面积计算,该商品房单价为(币)每平方米元,总金额(币)千百拾万千百拾元整。2、按套内建筑面积计算,该商品房单价为(币)每平方米元,总金额(币)千百拾万千百拾元整。3、按套(单元)计算,该商品房总价款为(币)千百拾万千百拾元整。4、。4第六条付款方式及期限:买受人按下列第种方式按期付款:1、一次性付款。2、银行按揭付款。3、其他方式。第七条买受人逾期付款的违约责任。买受人如未按本合同规定的时间付款,按下列第1种方式处理:1、按逾期时间,分别处理(不作累加)(1)逾期在30日之内,自本合同规定的应付款期限之第二天起至实际金额支付应付款之日止,买受人按日向出卖人支付逾期应付款万分之1的违约金,合同继续履行;(2)逾期超过30日后,出卖人有权解除合同。出卖人解除合同的,买受人按累计应付款1%向出卖人支付违约金。买受人愿意继续履行合同的,经出卖人同意,合同继续履行,自本合同规定的应付款期限之第二天起至实际金额支付应付款之日止,买受人按日向出卖人支付逾期应付款万分之1(该比率不小于第(1)项中的比率)的违约金。本条中的逾期应付款指依照本合同第六条规定的到期应付款与该期实际已付款的差额;采取分期付款的,按相应的分期付款与该期的实际付款的差额确定。2、////。5第八条面积确认及面积差异处理。根据当事人选择的计价方式,本条规定以【建筑面积】【套内建筑面积】(本条款中均简称面积)为依据进行面积确认及面积差异处理。当事人选择按套计价的,不适用本条约定。合同约定面积与产权登记面积有差异的,以产权登记面积为准。商品房交付后,产权登记面积与合同约定面积发生差异,双方同意按第2种方式进行处理:1、双方自行约定:(1)//;(2)//;(3)//;(4)//。2、双方同意按以下原则处理:(1)面积误差比绝对值在3%以内(含3%)的,据实结算房价款;(2)面积误差比绝对值超出3%时,买受人有权退房。买受人退房时,出卖人在买受人提出退房之日起30天内将买受人已付款退还给买受人,并按银行同期活期利率付给利息。买受人不退房的,产权登记面积大于合同约定面积时,面积误差比在3%以内(含3%)部分的房价款由买受人补足;超出3%部分的房价款由出卖人承担,产权归买受人。产权登记面积小于合同登记面积是,面积误差比绝对值在3%以内(含3%)部分的房价款由出卖人返还买受人;绝对值超出3%部分的房价款由出卖人双倍返还买受人。面积误差比=产权登记面积-合同约定面积/合同约定面积*100%因设计变更造成面积差异,双方不解除合同的,应当签署补充协议。6第九条交付期限及条件。出卖人应当在二0一四年十月二十八日前,依照国家和地方人民政府的有关规定,将具备下列种条件,并符合本合同约定的商品房交付买受人使用。1、完成规划、单体工程质量、消防、人防、燃气等专项验收;2、公共配套设施、市政公用设施及园林绿化工程按设计要求建成,并满足使用功能要求。3、供电、给水、排水等设施按设计要求建成,并经有关行业单位可达到正常使用条件。4、完成该商品房项目竣工交付使用相关手续。5、供电:一户一表,交付使用时,供电主线入户。6、给水:一户一表,交付使用时,供水主管入户,表分至梯间。7、交付使用时,预留排水接口。8、。9、。但如遇下列特殊原因,除双方协商同意解除合同或变更合同外,出卖人可据实予以延期:1、遭遇不可抗力,且出卖人在发生之日起10日内告知买受人的;2、买受人未向出卖人缴清房款或买受人其他原因;3、政府原因引至市场规划,配套批准,安装延误以及验收时间滞后等;第十条关于首期住宅专项维修基金交存的约定所购商品房为住宅(含住宅小区内的非住宅或者结构与之相连的非住宅)的,买受人在办理房屋交付使用手续前,应当持《武汉市住宅专项维修基金交存通知书》到指定的维修基金交存窗口或专户管理银行所属营业网点进行交存,凭已交存首期住宅专项维修基金的专用票据办理房屋交付使用手续。买受人未交存首期住宅专项维修基金的,出卖人不得将房屋交付给买受人,由此产生的延期交房责任由买受人承担。出卖人已作为业主交存过首期住宅专项7维修基金的,买受人应当向出卖人支付该住宅专项维修基金。第十一条出卖人逾期交房的违约责任。出卖人如未按本合同规定的期限将该商品房交付买受人使用,按下列第1种方式处理:1、按逾期时间,分别处理(不作累加)(1)逾期不超过90日,自本合同第九条规定的最后交付期限的第二日起至实际交付之日止,出卖人按日向买受人支付已交付房价款万分之1的违约金,合同继续履行。(2)逾期超过90日后,买受人有权解除合同。买受人解除合同的,出卖人应当自买受人解除合同书面通知到达之日起60天内退还全部已付款,并按买受人累计已付款的1%向买受人支付违约金。买受人要求继续履行合同的,合同继续履行,自本合同第九条规定的最后交付期限的第二日起至实际交付之日止,出卖人按日向买受人支付已交房款万分之1(该比率不小于第(1)项中的比率)的违约金。2、////。第十二条交接。商品房达到交付使用条件后,出卖人应当书面通知买受人办理交付手续。双方进行验收交接时,出卖人应当出示本合同第八条规定的证明文件,并签署房屋交接单。所购商品房为住宅的,出卖人还需提供《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》。出卖人不出示证明文件或出示证明文件不齐全,买受人有权拒绝交接,由此产生的延期交房责任由出卖人承担:由于买受人原因,未能按期交付的,双方同意按以下方式处理:出卖人电话通知或报媒公告等方式发出告知;未能按时办理交接手续,视同买受方自动接收;自交付之日起,本合同项下的商品房损毁风险、物业管理费由买受人承担。8第十三条规划、设计变更的约定经规划部门批准的规划变更、设计单位同意的设计变更导致下列影响到买受人所购商品房质量或使用功能的,出卖人应当在有关部门批准同意之日起10日内,书面通知买受人:(1)该商品房结构形式、户型、空间尺寸、朝向;(2)/;(3)/;(4)/;(5)/;(6)/;(7)/;买受人有权在通知到达之日起15日内做出是否退房的书面答复。买受人在通知到达之日起15日未作书面答复的,视同接受变更。出卖人未在规定时限内通知买受人的,买受人有权退房。买受人退房时,出卖人须在买受人提出退房要求之日起60天内将买受人已付款退还给买受人,并按银行同期活期利率付给利息。买受人不退房的,应当与出卖人另行签订补充协议。。第十四条出卖人保证该商品房在办理房地产权属证书时没有产权纠纷和债权债务纠纷。因出卖人原因,造成该商品房不能办理房产权属证书或发生债权债务纠纷的,由出卖人承担全部责任。9第十五条出卖人关于装饰、设备标准承诺的违约责任。出卖人交付使用的商品房的装饰、设备标准应符合双方约定(附件三)的标准。达不到约定标准的,买受人有权要求出卖人按照下述第2种方式处理:1、出卖人赔偿双倍的装饰、设备差价。2、如附件三所列装饰,设备标准材料有误或其他原因,以致出卖人未能采用,出卖人可采用不低于附件三标准相似材料。3、//。第十六条关于产权登记的约定出卖人应当在商品房交付使用后90日内,将办理权属登记需由出卖人提供的资料报产权登记机关备案。如因出卖人的责任,买受人不能在规定期限内取得房地产权属证书的,双方同意按下列第2、3项处理:1、买受人退房,出卖人在买受人提出退房要求之日起/日内将买受人已付房价款退还给买受人,并按已付房价款的/%赔偿买受人损失。2、买受人不退房,出卖人按已付房价款的1%向买受人支付违约金、3因买受人自己原因或政府主管部门原因引致买受人未能在约定的期限内取得权属证明书的除外。第十七条保修责任。买受人购买的商品房为商品住宅的,《住宅质量保证书》作为本合同的附件。出卖人自商品住宅交付使用之日起,按照《住宅质量保证书》承诺的内容承担相应的保修责任。买受人购买的商品房为非商品住宅的,双方应当以合同附件的形式详细约定保修范围、保修期限和保修责任等内容。在商品房保修范围和保修期限内发生质量问题,出卖人应当履行保修义务。因不可抗力或者非出卖人原因造成的损坏,出卖人不承担责任,但可协助维修,维修费用由购买人承担。10第十八条买受人的房屋权仅作住宅使用,买受人使用期间不得擅自改变该商品房的建筑主体结构、承重结构和用途。除本合同及其附件另有规定者外,买受人在使用期间内有权与其他权利人共同享用与该商品房有关联的公共部位和设施,并按占地和公共部位与公用房屋分摊面积承担义务;出卖人不得擅自改变与该商品房有关联的公共部位和设施的使用性质。但出卖人因规划部门批准的规划变更,设计单位同意的设计变更而引起的前款相关使用性质的改变除外。第十九条双方可以就下列事项约定:1、该商品房所在楼宇的命名权出卖人;2、该商品房所在小区的命名权出卖人;第二十条出卖人单方解除合同的,应当书面通知买受人,出卖人应在买受人收到书面通知之日起30日内,按原房价款的10%向买受人支付违约金,并将买受人已支付的房价款全额退还买受人。如遇房价上涨。出卖人还需向买受人支付按照新价格计算的房价款与原房价款的差额。买受人单方解除合同的,应当书面通知出卖人,买受人应在出卖人收到书面通知之日起30日内,按原房价款的10%向出卖人支付违约金,出卖人将买受人已支付的房款全额退还买受人。如遇房价下降,买受人还需向出卖人支付原房价款与按照新价格计算的房价款的差额。第二十一条本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决;协商不成的,按下述第1、2种方式解决:1、提交武汉市仲裁委员会仲裁。2、依法向人民法院起诉。11第
本文标题:买卖合同网签版修改
链接地址:https://www.777doc.com/doc-5986893 .html