铁艺大门合同

1华堂高尔夫庄园别墅项目南侧铁艺大门工程合同书甲方（全称）：三河园方房地产开发有限公司乙方（全称）：北京永航基业建设工程有限公司甲乙双方就华堂高尔夫庄园别墅项目铁艺大门工程（以下简称本工程）有关事宜进行了协商。为了保证工程项目的顺利实施，明确双方的责、权、利，甲乙双方一致同意签定本合同，以便共同遵守执行。合同内容如下：1.工程概况：1.1工程名称：华堂高尔夫庄园别墅项目铁艺大门工程；1.2承包范围：华堂高尔夫庄园别墅南侧铁艺大门工程；1.3建设地点：华堂高尔夫庄园别墅区南侧大门；1.4合同工期：1.4.1开工日期：2007年5月28日；1.4.2竣工日期：2007年6月10日；1.5工程质量等级标准：合格。2.甲、乙方驻工地代表：2.1甲方代表：刘领；全面负责本工程各项管理工作；2.2乙方代表：邓胜辉；全面负责所承包的工程各项管理工作。3.承包方式：包工包料。3.1乙方所承包的工程必须同时完成所承包工程的各项有关工作，包括：工期、质量、安全、文明施工、治安、消防、交通等；24.工程总价与结算方式：4.1铁艺大门工程总价款（大写）：叁万陆仟柒佰捌拾壹元整人民币，（小写）￥：36781元；4.2本合同价款按照施工图纸范围的工程量及双方约定的分项单价、采用固定总价方式承包。合同总价包括乙方根据甲方图纸深化设计施工图、根据深化后的施工图制作、安装、运输、利润、税金、等直至达到竣工验收合格并交付使用的全部费用。如果施工内容与按照甲方图纸深化设计的图纸、及报价清单不符，甲方有权力要求乙方返工、解除合同，并因此产生的全部费用和经济损失由乙方承担。5.甲方的责任与义务：5.1甲方向乙方提供本工程有关的施工技术文件；5.2甲方有全过程监督、管理乙方按照国家有关规范和标准，进行并完成全部工程施工技术质量等各项工作的权力；5.3甲方有向乙方下达指令的责任与义务；5.4甲方向乙方提供施工需要的水源、电源点，其费用乙方自负。6.乙方的责任与义务：6.1乙方保质保量按期确保完成所承包工程；6.2乙方随时向甲方提供所承包工程完成情况；6.3乙方随时接受甲方监督检查及各项指令并执行；6.4乙方工作失误或违约，给工程项目或甲方造成经济损失，有承担全部经济损失的责任与义务；6.5乙方有向甲方提供符合国家标准的建筑材料的责任与义务；6.6乙方有必须执行甲方与球场制定的各项管理制度的责任与义务；36.7乙方有必须遵守国家及本市有关部门对施工现场的交通和施工噪音等管理规定，负责安全保卫、清洁卫生等各项工作，做好施工现场周围建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木和地下管线的保护；6.8由于本工程处在高尔夫球场周边，我方特约定以下文明施工条款：（1）不许随意乱扔垃圾（2）不许大声喧华（3）不要随地大小便（4）夏天不能赤背（5）施工现场以外的地方不许乱扔烟头，以免发生火灾。以上条款违者每人每次罚款300元，由此产生的甲方的经济损失由乙方承担。6.9乙方不按合同约定完成各项工作时，应承担由此造成的经济损失，工期不予顺延。7.甲、乙双方各自的权利：7.1甲方的权利：7.1.1本合同履行过程中，甲方有监督检查乙方各项工作的权利。如乙方未履行本合同规定的责任与义务，甲方有解除乙方承包本工程的资格和本合同的权利。并向乙方索赔由此而发生的经济损失，乙方承担违约责任和甲方的一切经济损失；7.2乙方的权利：7.2.1本合同履行过程中，甲方未履行本合同规定的责任与义务，乙方有解除本承包工程合同的权利。并向甲方索赔由此而发生的经济损失，甲方承担违约责任和乙方的一切经济损失。8.乙方须按下列规定履行合同：8.1工期的规定：8.1.1乙方必须按本合同中签定的合同工期按期或提前完成。甲方依据乙方编制、甲方审批的本工程施工方案和施工进度计划，进行监督检查考核；8.2质量的规定：48.2.1乙方必须按照本合同中签定的质量等级标准达标交成品；如乙方所承包的工程项目质量不符合国家有关的规范、规程和技术质量标准，甲方有权责令乙方返工和解除乙方所承包工程的资格和本工程合同，由此产生的一切经济责任与后果由乙方承担。8.2.2乙方制定并经甲方审定的报价书作为合同附件具有同样法律效力，如实际使用的材料与工程报价书不符时，乙方负全部违约责任并承担由此而引发的、甲方的全部经济损失。8.2.3乙方根据甲方的要求和现场实际预留位置，在甲方签字认可后加工、安装。8.2.4工程具备竣工验收条件，乙方按国家和本市工程竣工有关规定，向甲方免费提供完整竣工资料和竣工验收报告，甲方3天内组织验收。8.2.5设计变更及合同价款的调整施工中甲方对原设计进行变更或者提出增减施工项目，甲方向乙方发出书面变更通知，否则，乙方有权拒绝变更。乙方按通知进行变更并组织施工。如涉及费用变化，如发生的项目与合同内二次设计图纸相同时按合同单价执行，相反双方另行协商。设计变更后如内容增加工期相应顺延。8.2.6保修期保修金的规定：[1]保修期执行国家有关法规《建筑工程保修办法》；[2]保修金按本合同结算总价的5%计算，竣工验收合格一年后由甲方付给乙方。8.3安全生产施工的规定：8.3.1乙方必须必须严格按照国家有关安全施工和建筑工程现场施工管理办法等有关施工安全法规组织施工，保证不发生任何安全事故，如发现工程施工安全工作不符合国家有关施工安全法规的规定及甲方的要求，由此产生的一切经济责5任及后果由乙方负责。8.4乙方承包的本工程必须保证文明施工的规定：8.5乙方应教育自己的员工遵纪守法的规定：8.5.1乙方必须严格按照北京市政府和公安局的各项有关法规，切实做好遵纪守法工作。使用的务工人员，必须按规定办理相关证件等务工手续。必须按照有关规定做好遵纪守法等治安工作，随时接受政府和公安局及甲方的监督检查，如发生违纪违法、不符合国家法规的人或事，影响社会治安及甲方荣誉和形象，由乙方承担一切经济责任和后果。9.合同价款支付方式：9.1合同签订后，甲方支付乙方合同价款的30％；待整体工程安装完毕后经甲方验收合格后，7日内甲方支付乙方合同价款的65％。余款5％作为质保金，质保期为1年，质保期结束后十五日内付清余款（付款时乙方负责提供河北燕郊发票）。10.违约责任与纠纷的处理规定：10.1本合同履行过程中，甲乙双方发生纠纷应协商解决，如协商不成，任何一方可向人民法院提出诉讼并按法院的判决执行；10.2本合同履行过程中，任何一方发生违约，应按本合同有关条款的规定，甲乙双方应协商解决，并由违约方赔偿对方的经济损失，如协商不成，违约方又不赔偿对方的经济损失，损失方可向人民法院提出诉讼，追究违约方的经济责任，并按法院的判决执行。11.其它事项：11.1本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。本合同全部履行完后自动终止失效；11.2本合同一式五份。其中：甲方三份，乙方两份。611.3未尽事宜，甲乙双方另行协商后签定补充合同，补充合同与本合同有矛盾的条款或内容，以补充合同中的条款或内容为准执行。补充合同与本合同一样具有法律效力；11.4本工程相关的全部技术施工资料及设计变更和施工洽商，作为本合同的补充文件与本合同一样具有同等法律效力。甲方盖章：乙方盖章：甲方代表签字：乙方代表签字：签约日期：二零零七年月日签约地点：河北省三河市燕郊经济技术开发区