市政燃气管道非开挖穿越施工合同

chengcheng合同编号：市政燃气管道工程非开挖穿越施工合同工程名称：市政燃气管道工程非开挖穿越施工发包方（甲方）：有限公司承包方（乙方）：有限公司签订地点：市签订日期：二〇一三年X月chengcheng市政燃气管道非开挖穿越施工合同发包人(甲方)：有限公司承包人(乙方)：有限公司依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就市政燃气管道工程非开挖穿越施工事项协商一致，订立本合同双方共同遵守。第一条基本情况1、工程概况工程名称：市政燃气管道工程非开挖穿越施工。工程地点：。2、工程承包范围及方式承包范围：施工路段：所涉及的需非开挖穿越的管线路段。承包方式：本工程是包工、包料、包机械、包工期、包质量、包安全的单价合同。以实际完成的工作量乘以单价计算工程款。3、合同工期与工程质量合同工期：以签订施工合同的当天开始计算，个日历天。工程质量标准：合格，执行国家、省、市现行验收评定标准。4、合同单价、总价与支付方式按施工管径的不同单价，施工管径为元/米，工程量约为米；施工管径为元/米，工程量约为米。单价内已包含穿越时弧度系数。单价中包含但不限于以下费用：人工费、材料费、机械使用费、材料检验费、预算包干费、措施项目费、规费、管理费、利润、税金、招标代理费等为完成本项目所需的全部费用。chengcheng合同总价为人民币元正。（小写￥元）。支付方式：乙方在非开挖穿越工程整体完工后，填写竣工报告和结算单，交甲方现场管理人员确认。甲方在收到竣工报告后一个月内，支付工程结算总额的50%；非开挖穿越部分管道验收合格后二个月内，支付工程结算款50%。设计变更、现场签证在结算时一并支付。乙方提供相应金额且符合招标人所在地税务主管机关要求的发票，否则招标人有权拒绝付款。第二条施工设备材料非开挖穿越施工所用设备材料（除燃气管道外）均由乙方提供，乙方所用设备材料应符合相应的国家规范标准，甲方有权对乙方所用设备材料进行检查，如发现不合格，甲方有权要求乙方整改，由此所导致的工期延误等责任由乙方承担，并赔偿甲方因此造成的损失。第三条双方的责任和义务1、施工前，乙方必须准备好必需的人力、机械及施工用水电，并采用探测仪器对施工的地段进行必要的探测工作，完成后需提供给甲方一个探测报告和施工方案，并署名，乙方对提供的探测报告和施工方案负全部责任。2、乙方指定非开挖穿越的工作坑位置，并给出工作坑的尺寸和日程安排，由甲方安排人员施工。3、施工中，乙方必须严格按照预定的施工方案施工，以避开原有市政管线，如发生任何的管线破坏，都由乙方承担，并全额赔偿第三方的损失。4、乙方应保证穿越燃气管道时燃气管道不因穿越而发生任何质量上的问题及可能会在将来使用中所产生不良影响等。chengcheng5、施工中所产生的泥浆由乙方负责清除干净，由甲方现场管理人员验收，工作坑的恢复工作由甲方安排人员完成。第四条工期约定1、甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工采取的措施费用。2、因甲方未按约定完成工作，影响工期，工期顺延。3、因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。4、因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗力因素影响，导致停工8小时以上，工期相应顺延。5、甲方负责协调好管道安装单位与非开挖穿越施工单位的关系。第五条验收一、工程质量1、乙方应采用先进钻机和先进的探测设备以保证施工质量。2、乙方应按已定施工方案施工，如在非开挖穿越过程中发生因拖拽管道而发生管道断裂或出现漏气现象，乙方应全额赔偿甲方损失。3、乙方应负责其所完成的非开挖穿越工程通过相应的验收。4、工程量的计算：以钻入点和钻出点之间的水平直线距离进行计算，工程量应由甲乙双方代表现场签字确认并作为工程结算依据。第六条违约责任1、由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失。2、由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方1000元违约金。甲方要求提前竣工，除支付赶工措施费外，每提前一天，甲方支付乙方每天1000元，作为奖励。chengcheng3、由某方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。第七条合同组成的文件1、本合同、工程施工安全合同2、投标书及其附件；3、投标报价书、工程报价清单；4、施工图纸、标准、规范及有关技术文件；5、中标通知书。第八条争议处理方式在本合同履行过程中，出现任何争议时，双方应通过友好协商的办法解决，协商不成时，任何一方均可向市人民法院起诉。第九条附则1、本合同一式四份，其中甲乙双方各执二份，具有同等法律效力。2、本合同经双方签字盖章之日起生效，各自履行完义务后自行失效。3、本合同未尽事宜，由双方协商解决。发包人（盖章）：承包人（盖章）：法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：日期：日期：工程施工安全合同甲方：有限公司乙方：有限公司chengcheng为贯彻“安全第一，预防为主”方针，明确双方的安全责任，确保施工中人身、设备、设施和第三方安全，根据国家有关法律法规，经双方协商一致签订本合同。第一条工程项目：市政燃气管道工程非开挖穿越施工。第二条施工地址：。第三条甲方安全责任1、开工前甲方对乙方进行施工安全技术交底。2、甲方应要求乙方制定施工安全措施。3、甲方有权检查督促乙方执行有关安全生产方面的工作规定，对乙方不符合安全文明施工的行为进行制止、纠正并发出安全整改通知书，直至清退出场。4、甲方指派人员负责与乙方联系安全生产方面的工作。5、甲方有权对乙方参与施工的人员进行安全技术知识和安全工作规程的抽考。6、甲方不得要求乙方违反安全管理规定进行施工。第四条乙方安全责任1、乙方作为工程项目的承包单位，对工程施工过程中发生的人身伤害、设备损坏、及造成第三方损害事故承担全部安全责任。乙方应切实履行以下安全责任：2、乙方必须贯彻执行国家有关安全生产的法律法规，必须制定相应的安全管理制度；严格执行安全生产规定、制度。3、乙方所提供的承包工程要求的相关资质证明材料应真实、合法、有效。chengcheng4、现场施工应遵守国家和地方关于劳动安全，劳务用工法律法规及规章制度，保证其用工的合法性。乙方必须按国家有关规定，为施工人员进行人身保险，配备合格的劳动防护用品、安全用具。5、施工期间，乙方应指派作为安全现场监护人、安全工作联系人。6、乙方一切施工活动，必须编制安全施工措施，施工前对全体施工人员进行全面的安全技术交底，并在整个施工过程正确、完整地执行，无措施或未交底严禁布置施工。7、乙方用于本工程项目的施工机械、工器具及安全防护用具的数量和质量必须满足施工需要，并经有资质检验单位检验符合安全规定，乙方对因使用工器具不当所造成的人员伤害及设备、设施损坏负责。8、开工前，乙方应组织全体施工人员进行安全教育。特种作业人员必须有有关部门核发的合格有效的上岗资格证书。9、开工前，乙方应组织人员对施工区域、作业环境及设施设备、工器具等进行检查，确认符合安全要求，一经开工，就表示乙方已确认施工现场、作业环境、设施设备、工器具符合安全要求并处于安全状态。10、乙方应在施工范围装设临时围栏或警告标志，不得超越指定的施工范围进行施工，禁止无关人员进入施工现场。未经甲方同意，乙方不得擅自使用与施工无关的设施设备；不得擅自拆除、变更甲方防护设施及标识。11、乙方施工过程中需使用电，不得私拉乱接，必须严格执行安全用电规定。中断作业或遇故障应立即切断有关开关。12、乙方施工过程中应做到工完、料尽、场地清，确保安全文明施工。chengcheng13、乙方必须接受甲方的监督、检查，对甲方提出的安全整改意见必须及时整改。14、乙方施工过程中发生人生伤亡、设备事故和燃气管网、危及生产运行的或危及第三方不安全情况，应立即报告甲方，并积极配合调查。15、发生以下情况停工整顿造成的违约责任由乙方承担：（1）人身伤亡事故；（2）发生施工机械、生产主设备严重损坏事故；（3）发生施工项目区域火灾事故；（4）发生违章作业、冒险作业不听劝告的；（5）施工现场脏、乱、差，不能满足安全和文明施工要求的。第五条施工安全保证措施本次工程涉及的危险作业有临时用电、高空作业（包括而不限于），甲、乙双方必须采取有力措施，保证施工过程中，不发生任何安全事件、事故。施工作业前，乙方必须将临时用电安全措施、高空作业安全措施报甲方，经甲方同意后，方可进行施工。第六条违约责任1、由于乙方责任造成甲方或第三方的人身伤害、设备损坏等财产损失，由乙方承担相应责任，并赔偿甲方或第三方因此造成的直接损失。2、合同履行中，发现乙方提供的有关资质材料无效，甲方有权解除合同，并由乙方承担由此造成的直接损失。3、发现乙方现场作业人员有违章行为的，比照甲方有关安全生产奖惩规定对甲方职工相类似的违章行为应扣款数额，承担相应的违约金。chengcheng4、乙方未设置安监人员；未能正确、全面执行安全技术措施、施工组织设计；施工人员未掌握本工程项目特点及施工安全措施；用于本工程项目的施工机械、工器具及安全防护用品不满足施工需要，甲方有权要求乙方立即停工整改，由此引起的后果及损失由乙方承担。5、乙方特种人员无证上岗应承担100元/人次的违约责任。6、乙方施工过程中，安全员未佩带袖章，乙方应承担50元/次的违约责任。7、乙方在危险作业施工过程中，无安全员监护，乙方立即停工，并应承担200元/次的违约责任。8、乙方人员擅自动用甲方的燃气管道设施设备，乙方按100元至500元/人次承担违约责任，产生严重后果，全由乙方承担。9、乙方对甲方提出的安全整改意见不及时整改的，每逾期一天，乙方按100元/天承担违约责任，拒不执行，按乙方违约，解除施工合同。10、施工过程中发生人身伤亡、设备事故和第三方损害有隐瞒行为的，除接受政府有关部门处理外，过错方应承担3000元至5000元/次的违约责任。第七条甲乙双方约定的其他事项：无第八条本合同执行过程中，如发生争议，由双方协商解决；若经协商不能解决争议的，任何一方可以向当地人民法院提起诉讼。第九条甲乙双方必须严格执行本合同，本合同的法律效力独立于施工合同。第十条本合同有效期限：与施工合同同步。第十一条本合同经双方法定代表人或委托代理人签字盖章后生效。第十二条本合同一式二份，甲乙双方各执一份。chengcheng第十三条本合同签订地点在甲方住所地。发包方（盖章）：承包方（盖章）：法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：日期：日期：