2017年小区改造合同

..鉴证编号合同编号安徽省小型建筑安装工程承包合同发包方（建设单位）：合肥凯兴企业服务管理有限责任公司承包方（施工单位）：合肥市大圩建筑安装工程有限责任公司工程名称：安凯生活小区维修改造工程工程编号：签定日期：..发包方：合肥凯兴企业服务管理有限责任公司（以下简称甲方）承包方：合肥市大圩建筑安装工程有限责任公司（以下简称乙方）为了明确责任，按质、按量、按时完成建筑安装任务，根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及国家有关法律、法规和政策的规定，结合本工程具体情况，经双方协商，签订如下条款，共同遵守。第一条工程概况一、工程名称：安凯生活小区维修改造工程二、工程地点：三、工程范围和内容：招标文件及图纸所含内容四、工程造价：贰拾伍万元整五、质量标准：合格六、合同工期：自2016年3月1日开工，至2016年7月31日竣工。合同工期总日历数153天。第二条承包方式本工程采取下列第3项方式承包。1、按竣工图加签证、加政策性调整结算2、包工包料3、按实决算调整引起设备、材料价格的调整及人力不可抗拒的自然灾害，可调整合同工程价格。第三条价款支付与结算..一、开工前，发包方应按（90）建经字第442号中国人民建设银行安徽省分行关于颁发《安徽身建设工程价款结算实施办法》的通知规定，按建安工作量预付工程备料款。二、包工包料工程，不预付工程款，工程竣工后一次性付清合同价款。三、由于工程设计变更而引起的增减价款按变更办理签证手续，其中增减费用，在竣工时结算并报送审计结算。四、付款方式：按工程实际完成工程量付进度款，每月底支付已完工程量的80%，工程竣工后付至90%，审计结束后一次性付清。五、决算依据：按实决算第四条工程变更本工程在施工过程中，任何一方不得任意变更原设计。如确需变更时，应由建设单位报原设计单位签发变更通知（文字、图），双方签证协议后通知有关单位，方可变更。第五条工程验收一、竣工工程验收，以国家颁发的《工程施工验收规范》、《建筑安装工程质量检验评定标准》、施工图纸及说明书、施工技术文件为依据。二、工程施工地下工程、结构工程必须具有隐蔽验收签证、试压、试水、抗渗等记录。工程竣工质量经当地质量监督部门检验合格后，甲方须及时办理验收签证手续。三、工程竣工后，甲方方可使用。第六条保修条件及期限在规定的保修期内，凡因施工造成的质量事故和质量缺陷应由乙方无偿保修，其保修条件、范围和期限按城乡建筑环境保护部（84）城建字第..79号通知印发的《建筑工程保修办法》（试行）执行。第七条双方责任甲方：一、工程开工前，应交给乙方施工图纸份，地质勘察报告份，并组织原设计单位向乙方进行技术交底和图纸会审。（不采用）二、做好施工区域内“三通一平”（水通、电通、路通、场地平）及地下原有管道、电路及其他障碍物的清理迁移工作；三、依照城市规划及有关规定办理施工应办的手续；四、按双方商定的分工范围和要求供应材料、设备；及时提供产品质量保证书、合格证。1、保工不包料工程，甲方应负责把材料运至现场，按乙方指定位置堆放，并按照协议约定的材料设备种类、规格、数量、单价、质量等级和提供时间、地点的清单，向乙方提供材料设备及产品合格证明。如施工材料供应不及时，应在天前通知乙方，否则应承担停工待料损失，并顺延工期。（不采用）2、包工包料工程，经双方协议应由甲方供应的材料乙方：一、根据甲方按合同提供的建设工程、文件、图纸、资料和有关规定等，及时辨识施工方案，做好各项施工准备工作；二、负责施工现场布置，指定电源、道路和材料堆放位置；三、及时向甲方和监理提出开工通知书、施工进度计划表、施工平面布置..图、隐蔽工程验收通知、竣工验收报告；提供月份作业施工计划、月份施工统计报表、工程事故报告以及提供应由甲方供应的材料、配件、设备的供应计划。四、严格按照施工图和技术说明书进行施工，确保工程质量。按合同规定的竣工日期，如期完工并交付验收。五、工程质量应达到合同约定的质量标准，质量标准的评定，依据国家现行的检验评定标准。六、工程达到隐蔽条件时，及时通知甲方验收，验收合格，甲方代表在验收记录上签字后，方可进行隐蔽和继续施工。七、按照国家建委（82）建发施字50号关于颁发《编制基本建设工程竣工图的几项暂行规定》的通知中的有关规定，及时编制竣工图交给甲方；八、已完工的房屋、建筑物和安装的设备，在交工前应负责保管，并清理好现场。第八条违约责任乙方的责任：一、工程质量不符合合同规定，负责无偿修理或返工，由于修理或返回造成逾期交付的，偿付逾期违约金。二、工程不能按合同规定的工期交付使用的，按合同中第九条关于建设工期提前或拖后的奖罚规定偿付逾期罚款。甲方的责任：一、未能按照合同的规定履行自己应付的责任，除竣工日期得以顺延外，还应赔偿乙方由此造成的实际损失；二、工程中途停建、缓建或由于变更以及设计错误造成的返工，应采取措..施弥补或减少损失。同时，赔偿乙方由此造成的停工、窝工、返工、倒运、人员和机构设备调迁，材料和构件积压的实际损失。三、工程未经验收、甲方提前使用或擅自动用，由此而发生的质量或其他问题由甲方承担责任；四、乙方验收通知书送达3日后不进行验收的，按规定偿付逾期违约金；五、不按合同规定拨付工程款，按银行有关逾期付款办法规定的延付金额每日万分之偿付乙方赔偿金。第九条奖罚规定一、由于乙方未按合同规定的日期竣工（以竣工验收合格日期计算）每逾期一天按元付给甲方违约金。二、由于甲方要求提前竣工，而乙方又采取措施提前完工的，每提前一天由甲方付给乙方工程总价的万分之奖励。特殊要求的要单独付包干措施费元；（不采用）三、本工程质量的奖罚幅度，质量评定合格不奖不罚，优良工程按工程总造价%奖励，不合格的按工程造价的10%罚款。四、在建设中以提交设计施工图开始，甲乙双方或第三方提出合理化建议，经同意采纳后，从节约投资金额中提取%奖励建议方。五、各种应付款项，甲乙双方不得借故拖欠，如逾期不付，除偿付银行利息外，责任方每天按未付款总额的万分之付给对方逾期付款违约金。（不采用）六、乙方在工程竣工前十日，书面通知甲方届时验收，如果甲方不通知按时组织验收，必须提前通知乙方另定日期，但甲方须承认竣工日期。如无故不按时参加验收，所造成的管理费用和各项损失均由甲方承担，另每天..按工程合同造价万分之付给乙方逾期违约金。如按乙方通知验收日期甲方组织验收时，乙方尚未完成合同规定全部内容按上述同样标准付甲方违约金。（不采用）七、甲乙双方按合同约定履行，如一方违约，应承担违约责任，支付合同总价的违约金。（不采用）八、其他奖罚，甲乙双方另行补充。第十条安全、文明施工乙方按工程建设安全生产的有关规定，采取严格的安全防护措施，按照安全标准组织施工，承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和因此而发生的费用，非乙方原因及责任造成的伤亡事故，由责任方承担责任和有关费用。乙方应文明施工，按照《建设工程施工现场管理规定》加强建设工程施工现场管理，保障施工顺利进行。甲方应对其在施工现场的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责，甲方不得要求乙方违反安全管理的规定进行施工。第十一附则一、双方协商同意的有关修改建筑设计变更文件、洽商记录、会议纪要以及资料图表等，也是本合同的组成部分。二、甲方指定为工地代表。乙方指定为工地代表。三、本合同未尽事宜，按《中华人民共和国经济合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》和国家及省颁发的有关文明精神，由双方另订补充协议（填写付页）。..四、因履行本合同发生争议，由当事人协商解决，协商不成，依法向人民法院起诉。五、本合同一式贰份，甲乙双方各持正本壹份，副本分送甲乙双方各有关部门备案。六、乙方必须接受甲方指定的监理公司的监督和管理。具体实施按本项目监理合同及国家监理规范执行。七、其他：1、本工程禁止转包。2、我公司承诺本次工程质量。发包方（甲方）：盖章法定代表人：（签章）委托代理人：（签章）单位地址：葛淝路97号开户银行：合肥科技农村商业银行经济开发区支行淝河分理处账号：20000268682010300000018电话：[phone]承包方（乙方）：盖章法定代表人：（签章）委托代理人：（签章）单位地址：开户银行：账号：电话：..单纯的课本内容，并不能满足学生的需要，通过补充，达到内容的完善教育之通病是教用脑的人不用手，不教用手的人用脑，所以一无所能。教育革命的对策是手脑联盟，结果是手与脑的力量都可以大到不可思议。年月日年月日