铝合金门窗工程招标文件_secret

铭邦华府住宅项目铝合金门窗工程招标文件上海铭邦奉贤置业有限公司二○一○年十二月三十日2第一章投标须知前附表工程名称铭邦华府（注册名：汇贤铭邸）住宅工程铝合金门窗工程建设地点上海奉贤南桥镇航南公路以南、陈桥路以东联系人商务张锡标联系电话[phone]技术贾建勇联系电话[phone]招标方式邀请招标招标范围铭邦华府住宅项目1～8#铝合金门窗（含空调格栅、阳台栏杆）工程（详见图纸）承包方式包工包料、包质量、包进度、包安全文明生产，纳入土建施工单位的总承包管理门窗面积约10000m2阳台高栏杆约2800m、低栏杆约1000m，空调格栅约3300m2（具体按实结算）质量要求合格以上工期要求工程完成时间应服从业主和总包方的进度要求，配合各段流水施工，不影响该部位下道工序的施工投标保证金数额为人民币壹拾万元整（100000.00元）踏勘现场投标单位自行前往投标有效期投标截止日后30日内有效投标文件份数正、副本、电子版各一份，正、副本、电子版分装投标文件提交地点及截止时间递交至：上海铭邦奉贤置业有限公司综合部办公室地址：（奉贤南桥运河北路258号绿地方舟商务楼1718室）接收人（招标人名称）：上海铭邦奉贤置业有限公司投标截止时间：2011年1月14日15时开标另定评标方法本次招标由招标人进行综合评议，合理低价中标，且招标人无义务对投标人未中标原因做出解释。3一、总则（一）工程概况见前附表（二）投标费用1、投标单位应自行承担编制投标文件以及递交投标文件所涉及的一切费用。2、开标后，未中标的投标资料不退还投标人。二、质量、技术、其他要求（一）一般要求1、参加投标的投标人必须是有能力按照本招标文件规定的要求提供招标项目货物、进行项目安装施工、提供相关服务、独立承担民事等法律责任的（专业生产企业）法人，必须具备政府相关部门颁发的许可证。2、本次招标采取资格后审的办法，在整个招标过程中，招标方始终对投标人资格进行审查，若发现投标人资格条件不符合要求，招标方可随时取消其投标或中标资格。3、有关本次招投标发生的争议，经协商不成的，由工程所在地人民法院管辖。（二）技术要求1、投标单位资质要求（1）投标人要出具专业承包资质证明、企业法人营业执照、产品合格证、产品执行标准、技术性能检测报告和型式报告。（2）投标文件中需附施工组织设计方案、与总包单位的配合协调要求和措施。2、质量技术要求：（1）投标方使用的铝合金型材选用铝合金采用“亚洲铝材”、“浙江兴祥”或“江阴协记”品牌，断桥窗框料系列、厚1.4mm，门框料系列、厚2.0mm。配件采用“香港立兴”品牌。外窗（含阳台门透明部㎜）：隔热金属型材多腔密封窗框K≤5.0[W/(m2k)]，框面积≤20%，（5mm透明+12空气+5mm透明），传热系数3.2w/m2.k,自遮阳系数0.86，气密性6级，水密性3级，可见光透射比0.71。凸窗：隔热金属型材多腔密封窗框K≤5.0[W/(m2k)]，框面积≤20%，（5mm中透光LOW-E+12氩气+5mm透明），传热系数2.25w/m2.k,自遮阳系数0.60，气密性6级，水密性3级，可见光透射比0.62。LOW-E玻璃采用上海耀皮，普通玻璃采用杭玻。胶采用杭州之江。空调格栅采用铝合金方管，阳台栏杆采用铝合金型材。型材及配件色系在实施前经甲方确认。详见图纸说明。（2）施工主要工序应满足国家、行业相关规定、规范。投标单位应在其施工组织设计中对其施工工艺作详细说明，特别是对特殊部位的处理明确施工方法。3、质量管理3.1施工过程中，投标人应全面系统审核施工图纸，对图纸的错误、不详或疑问必须4事先向招标人及监理单位提出，否则，由此引起的返工损失、工期损失等由投标人承担。3.2投标人在投标文件中需详细说明所配备的施工人员数量并承诺施工进度务必跟随土建进度,工程完成时间应服从业主及总包方的进度要求，配合各段流水施工，不影响该部位下道工序的施工。3.3投标方安装施工前，应对总包单位、前道工序提供的操作面的基层质量进行验收。在双方办理交接后，方可进入施工。3.4在施工过程中，招标人甲方现场代表或监理单位发现规格、颜色、质量不符合要求，有权拒绝验收，如已施工的，必须无条件重新施工，期间产生的一切经济损失由投标人负责。3.5无论招标人甲方代表和监理是否参加验收，当其提出对疑问部分进行重新检验的要求时，投标方应按要求进行剥露，并在检验后进行修复或覆盖。检验不合格，投标方承担发生的费用，工期不顺延，并承担不合格造成的责任；检验合格，招标人甲方承担由此发生的经济支出，但工期不顺延。3.5投标方必须实行样板先行的制度：在施工前选择有代表的部位做好样板，经招标人甲方、监理验收合格后方可全面施工。并以此样板为验收参照物。4、安全文明及配合协调管理投标人必须服从总包单位和招标人的统一管理，做好安全文明施工管理、成品保护、进度协调。并承担自身施工安全的全部经济责任。三、投标报价1、投标报价应是招标文件所确定的招标范围内全部工作内容的价格体现，并充分考虑一切风险因素。2、投标报价方式（1）本次招标的投标报价计价：门窗按各类型分别报每樘综合单价，空调格栅按展开面积每平米报价，栏杆按不同规格分别每米报价。（2）投标单位应根据招标人提供的质量要求和技术要求，分别列出每种类型所需料、工、费清单，最终形成一个综合单价。报价中包括一切可能发生的费用，包含但并不限于：主材、辅材费、配件费、三性试验费用、运输费、加工安装费、成品保护费、税金、管理费、市场风险等等，不含总包配合费。中标后，投标人不得以任何理由要求增加费用。（3）投标人应充分考虑施工期间各类建材市场风险和国家政策性调整风险系数，并计入总报价，今后不作调整。因设计和招标人原因变更的工程量及招标人其它规定，可另外调整。5四、投标文件的编制（一）投标文件的组成投标人的投标文件应包括下列内容：1、投标书2、法定代表人资格证明书3、法定代表人委托代理人的授权委托书4、施工组织设计方案：主要包括施工工艺、技术措施、质量保证体系及措施、工期进度安排（注明完成全部工程所需日历天数）及保证措施、安全生产及文明施工保证措施等、计划投入的主要施工机械表、主要施工人员表（二）投标担保1、投标担保方式采用：投标保证金。需用现金、银行本票或银行汇票。收款人单位:上海铭邦奉贤置业有限公司，开户银行：工商银行奉贤支行帐号1001780419300351815。2、投标人应在递交投标文件前将投标保证金交到招标单位财务部缴纳。3、非中标人的投标保证金在确定中标人后3天内，非中标人交回图之后，无息退还投标保证金；中标人的投标保证金转为履约保证金，在本工程完工结算时退还。4、中标人在规定的时间内不与招标人订立合同的，投标保证金不予退还并取消其中标资格。5、投标人在满足本项目合同规定的付款条件的前提下，可根据自身的实力提出更优的付款方式五、授予合同1、中标单位收到中标通知书后，应在7日内与招标人签订施工合同。中标人不与招标人订立合同的，投标保证金不予退还并取消其中标资格。2、招标人与中标人将根据《中华人民共和国合同法》的规定，依据招标文件和投标文件签订施工合同。6附件1：一、投标书上海铭邦奉贤置业有限公司：根据已收到《铭邦华府住宅项目铝合金门窗工程招标文件》，遵照有关规定，我单位经考察现场和研究招标文件后，完全响应招标文件要求，对本工程铝合金门窗愿以下列综合单价，按招标文件的要求承包本次招标范围内的全部工程。1、门窗报价明细表（按门窗不同类型分别编报）门窗类型：2、空调格栅报价明细表序号费用项目名称单位数量金额备注123….9材料费合计10工、费合计11开票综合单价序号费用项目名称单位数量金额备注123….9材料费合计10工、费合计11开票综合单价73、阳台栏杆报价明细表（按门窗不同类型分别编报）栏杆类型序号费用项目名称单位数量金额备注123….9材料费合计10工、费合计11开票综合单价4、我单位保证在收到贵单位发出的书面开工令后立即开工，承诺日历天完成本工程，分项工程完成时间保证服从甲方及总包方的进度要求，配合各段流水施工，不影响该部位下道工序的施工，满足总包单位的施工进度要求。5、我们同意提供按照贵方可能要求的与本次投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。6、如不要求开具工程发票，可在上述总价中扣减%。投标单位：（盖章）法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）电话：传真：日期：年月日8施工合同协议书（铝合金门窗工程）发包人：上海铭邦奉贤置业有限公司（以下简称甲方）总包单位：浙江润都建筑工程有限公司（以下简称乙方）承包人：（以下简称丙方）按照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其有关其它法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，各方就本建设工程铝合金门窗价格事项协商一致，结合本工程具体情况，双方特签定如下协议。第1条工程概况1.1工程名称：铭邦华府住宅项目铝合金门窗工程1.2工程地点：上海奉贤南桥镇航南公路以南、陈桥路以东第2条工程承包范围及承包方式2.1工程内容：甲方提供工程图纸范围内及甲方现场指定的铝合金门窗工程。2.2承包方式：以综合单价包干，即包工包料、包质量、包进度、包安全文明生产，纳入土建施工总承包单位的管理。在工程承包范围，丙方承担本项目的人工、机械、材料费、加工安装费用及完成该工程所需的其它费用、并承担本工程的工期、质量、安全等全部责任和风险。第3条合同总额及付款方式3.1合同总额：工程合同总价款（暂估）：￥万元整，(大写：)。完工时按双方确认的实际施工量结算。3.2综合单价：见附件。3.3合同价格组成3.3.1合同价格包括主、辅材和施工，同时包含检测、试验、税费、运输等一切支出。3.3.2丙方承诺已考虑了一切风险因素系数(包括施工期间各类建材市场风险和国家政策性调整风险)，并已计入报价，今后不作调整。除甲方提出的设计变更外，不得以任何理由要求增加造价。3.3.3员工宿舍及仓库由丙方自行解决。3.4本工程采取综合单价不变，工程量按实际施工量进行结算。3.5付款方式3.5.1每次工程进度款支付，必须经土建乙方、监理单位、甲方相关部门审核批准；3.5.2付款方式：门窗外框安装结束支付合同价款的30%，固定玻璃安装完毕、所有门窗扇进场支付合同价款的20%；按期全部完工达到要求，付至合同额的70％；结算完成支付到结算工程款的95%（结算审核在本工程完工，经乙方、监理、甲方验收合格，丙方将相关资料交乙方汇总确认，丙方向甲方提供完整的完工结算资料和结算报告，经甲方核9算部门认可资料符合要求之日起，一般在3～6个月内完成）。剩余5％作为质保金，质保期二年，保修期满无质量问题付清质保金不计利息。3.5.3履约保证金在结算完成时一并支付。第4条合同工期本工程合同有效施工工期为________日。具体进场起算日期以甲方通知日为准。4.1本工程具体开工日期以甲方或监理工程师开工通知日期为准；工程开工7天前丙方应根据双方约定的工期等提出确实可行的总工期控制计划报总监理工程师、甲方代表审批后严格实施。4.2丙方应当按照甲方书面指定的开工日期开工。丙方不能按时开工，应当不迟于甲方通知的开工日期前3天，以书面形式向甲方代表提出延期开工的理由和要求。甲方代表应当在接到延期开工申请后的48小时内以书面形式答复丙方。甲方代表不同意延期要求或丙方未在规定时间内开工，工期不予顺延。4.3如果丙方实际开工时间超出甲方书面通知7天以上，视为丙方违约，甲方可以终止合约，没收丙方的履约保证金，并由丙方承担全部责任和后果。4.4合同综合单价已包括必要的加班工作以使本工程能在竣工之日前完成，不得另计加班赶工费。4.5如因雨、雪天等气候或非丙方原因等其它不可抗拒因素造成工程延误，情况发生后3天内，丙方就延误的内容，向甲方提交书面报告。经甲方确认，工期顺延。但甲方不承担包括丙方窝工、停工、机械进出场等在内的其它费用责任。4.6非上述原因，丙方未按原定工期完成工程，丙方应向甲方支付违约金：每延误一天