防护排水施工合同

防护排水施工合同防护排水施工合同；合?同?书?甲方（全称）：G209线石羊哨至**公路工程A1合同段项目部乙方（全称）：根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，乙方自愿承认其为G209线石羊哨至**公路工程A1合同段项目部防护排水施工???队，自觉服从甲方的领导和管理，服从甲方的业防护排水施工合同本文内容：合?同?书?甲方（全称）：G209线石羊哨至**公路工程A1合同段项目部乙方（全称）：根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，乙方自愿承认其为G209线石羊哨至**公路工程A1合同段项目部防护排水施工???队，自觉服从甲方的领导和管理，服从甲方的业主、监理的管理和各项指令。双方就本建设工程施工事项协商一致，特制定本合同。一、工程概况工程名称：G209线石羊哨至**公路一期工程?????????工程地点：G209线石羊哨至**公路一期工程A1合同段内??????????????工程内容：排水沟、挡土墙、护面墙等。??二、承接工程形式1、小段小项目包工包料。2、劳务承包：包工不包料。三、工程范围范围：甲方指派的浆砌排水沟、墙背回填、浆砌片石、埋设泄水管、勾缝抹面、填设沉降缝等所有相关工作内容。???四、合同工期开工日期：自进场之日起开始计算竣工日期：除不可抗拒的自然灾害外，在???????年???月?????日前完成甲方指定范围内的防护排水工程。五、质量标准工程质量标准：符合公路工程施工技术规范的规定六、合同价款及支付包工包料单价：排水工程价格按??????????????元/方。此单价仅仅包括所有人工费、材料费、小型机具费用，材料的装卸、运输费用均包含在内，计量方式按排水沟实际工程量计算（甲方未指定，乙方私自施工超过设计的按设计工程量计算）。工程结算按本合同价款结算，与甲方和业主结算无关。工程量由甲方现场施工员、技术总工按每道工序签字认可，项目经理最终审批，未经签字或只有以上某个人签字的工程结算无效。双方结算，结算签字人必须是本合同签字人。七、图纸甲方应向乙方提供完整的施工图纸，工程完工后图纸应归还甲方。八、甲方工作1、负责测量放线等工作。2、组织进行图纸会审和技术交底。3、甲方委派现场施工员。4、负责提供挖机挖边沟。6、甲方负责原材料及试块检测。九、乙方工作1、负责水准测量，负责打灰线，指挥挖机挖边沟土方，负责提供小型的施工机具如铲等零星工具。2、负责现场的安全保卫工作，负责与当地协调关系。3、遵守当地政府有关部门对施工现场交管、环保、计生、安全、流动人口等管理规定，并办理有关手续。做好施工现场地下管件和邻近建筑物、文物等的保护工作。4、乙方应尊重、服从监理工程师，严禁任何有损项目部形象的行为发生。5、乙方应按设计和规范施工，服从甲方管理、技术人员的工作指令，确保工程质量的验收合格。6、乙方自行负责所有材料的采购，费用自理。十、暂停施工甲方认为确有必要暂停施工的，业主方及监理方指令停工的，应以书面形式要求乙方暂停施工，并提出书面处理意见。十一、工期延误因以下原因造成工程延误的，经甲方确认，工期可相应顺延。1、甲方未按条款约定提供图纸。2、设计变更和工程量增加。3、不可抗力。4、乙方应就工程延误的工期以书面形式向甲方提出报告，甲方应在15天内予以确认。甲方如不同意延长工期应与乙方签订补充合同条款。5、如乙方不能按期完工，每延误一天，甲方有权按每天100元扣乙方的工程款。十二、质量与检验1、工程质量应当达到合同书条款约定的质量标准。质量标准的评定以国家或行业的质量评定标准为依据。因乙方原因，工程质量达不到质量标准的，由乙方承担违约责任。验收以业主总体竣工验收为结果。乙方应认真按照标准、规范和设计图纸要求施工，随时接受甲方工程师及监理工程师的检查、检验。工程质量达不到质量标准要求的，甲方工程师及监理工程师一经发现，有权要求乙方拆除和重新施工。乙方应按甲方工程师的要求，予以拆除不合格工程，并重新施工，直到符合标准要求。由于乙方原因达不到质量标准而返工的，返工费用由乙方承担，且工期不予顺延。十三、质量保修乙方对所承接的工程履行保修义务，保修费由乙方承担。1、质量保修项目内容及范围：乙方负责施工的所有工程。????????2、质量保修期：甲方工程交工验收之日起两年时间。3、质量保证金：按工程款的5%，质量保修期过后，如无质量问题，保证金如数退还乙方；如有质量问题，以上保证金进行修复后的剩余部分退还乙方。十四、违约甲、乙任何一方，不能履行合同条款的都视为违约。违约按《中华人民共和国合同法》及有关法规处理。若甲、乙双方发生纠纷，由甲、乙双方公司所在地法院管辖。十五、保险乙方负责办理工程建设施工人身意外保险。乙方可委托甲方代办保险，费用由乙方承担。十六、支付办法本合同签署后，甲方根据乙方的工程进度和质量情况支付一部分工程款给乙方。工程完工经过监理、业主验收计量后，甲方给乙方办理结算，并支付乙方工程款的70％，余款（质保金5％除外）在6个月内付清。十七、补充条款在合同执行中，在工程具体施工过程中，发生本合同条款未包括的事项，经双方协商一致后，可对本合同进行补充。补充条款具有与本合同同等法律效力。本合同一式三份，甲方贰份，乙方壹份。本合同盖章签字后生效。?甲方（盖章）：?????????????????????????乙方（盖章）：?电????话：???????????????????????????电????话：?年?月?日防护排水施工合同本文关键词：排水，防护，施工合同