居间协议书集合【参考4篇】

居间协议书集合【参考4篇】在日新月异的现代社会，协议与我们的生活息息相关，签订协议可以最大程度地保护我们的合法权益。那么相关协议怎么写呢？以下是网友精心整理的中介协议。欢迎分享。居间协议书篇【第一篇】甲方（委托人）：联系电话：身份证号码：乙方（受托人）：联系电话：身份证号码：甲乙方为了发挥双方优势，根据《中华人民共和国合同法》，经双方充分协商，依照平等自愿，互利互惠的原则，达成如下协议：一、委托事项1、乙方接受甲方委托，负责就___________________________________________工程项目，引荐甲方和该项目的__________________________________直接洽谈，向甲方提供该工程项目的重要信息，并最终促成甲方与_________________________________签订该工程项目承包施工合同。2、“居间成功”是指甲方与_______________________________________签订书面的工程承包合同。二、乙方义务1、乙方必须向甲方提供有关该工程项目的信息，乙方有义务协助甲方对该工程项目进行实地考察；2、乙方承诺向甲方提供的关于该工程项目的上述信息真实有效。三、甲方义务1、甲方负责提供资质证书，营业执照等相关资料；负责和____________________进行合同谈判；2、如果居间成功，则由甲方全面履行和___________________________________所签的专业施工合同，甲方因履行施工合同所产生的权利和义务与乙方无关。3、如果居间成功，则甲方因按本合同约定，向乙方支付居间报酬，如果未及时支付，则逾期每日按未支付居间报酬的1%向乙方承担违约金。四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式1、本项目居间报酬为__________________________________。2、居间报酬在甲方与乙方引荐的_________________________________签订该工程项目施工合同后5内日支付________________，进场后5日支付____________________，剩余部分分_________次付清（每次支付___________________________________________）。3、甲方可以转账或现金方式支付。五、保密事项1、甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业秘密。2、双方不得以其在居间过程中获得的商业秘密做出不利于对方的行为，否则有利要求对方承担违约责任。六、合同终止1、本合同签字生效后，如果至________年______月_____日，乙方仍未完成居间任务，本合同自动终止。2、如果居间成功，本合同完全履行完毕后终止。3、甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时，本合同终止。七、争议解决方式1、如发生合同争议，双方协商解决。2、协商不成提交当地仲裁委员会仲裁。八、其他事项1、乙方未经甲方同意不得将本合同委托事项转委托。2、本合同未尽事宜经双方协商同意后签补充协议，补充协议与本合同有同等法律效应。3、本合同一式贰份，甲方双方各执一份。签订地点：签订日期：甲方（盖章）：乙方（签章）：法定代表人或委托代理人（签章）：居间协议书篇【第二篇】甲方（委托人）：法定代表人或委托代理人：身份证号码：联系电话：乙方（受托人）：联系地址：身份证号码：联系联系地址：身份证号码：联系电话：甲乙方为了发挥双方的优势，根据《中华人民共和国合同法》，经双方充分协商，依据平等自愿、等价有偿的原则，达成如下协议：一、委托事项1、乙方接受甲方委托，负责就的土石方开挖工程项目（以下称该工程项目），引荐甲方和该项目的业主方直接洽谈，向甲方提供关于该工程项目的重要信息，并最终促成甲方与业主方签订该工程项目的专业承包施工合同。2、“居间成功”是指乙方引荐甲方和该项目的业主方直接洽谈，并最终促成甲方与业主方签订该工程项目的专业承包施工合同。若甲方与业主方尚未成功签订书面的工程施工合同，则视为委托事项未完成。二、乙方的义务1、乙方承诺向甲方提供的关于该工程项目的上述信息真实可靠。如果乙方提供的信息不真实，乙方无权取得居间报酬。2、乙方在甲方与业主方进行合同谈判期间，应尽到作为居间人的谨慎和诚实义务。三、甲方义务1、甲方负责提供业主方要求的相关资料；并负责和业主方进行合同谈判。2、如果居间成功，则由甲方全面履行和业主方所签订的专业施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务，与乙方无关。3、如果居间成功，则甲方应按本合同约定，向乙方支付居间报酬。如果未及时支付，则按未按时支付金额的30%向乙方承担违约金。四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式1、甲方与业主方签订该工程项目的专业承包施工合同后，当日即付给乙方现金伍拾万元整（￥500000.00元）作为酬金。2、本工程项目的居间费用按照每月的工程进度进行结算。3、计算方式：甲方按照每立方米土石方提取1.0元人民币结算并提取给乙方。4、甲方以现金的方式按月结算并支付给乙方；或以转账或汇款的方式直接把款项打到乙方指定临时指定的账户上。五、合同终止1、如果居间成功，本合同完全履行完毕后终止。2、甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时本合同终止。六、争议解决方式如发生合同争议，双方协商解决；协商不成，双方同意提交合同签订地仲裁委员会仲裁或法院判决。七、其他事项1、乙方不得将本合同委托事项进行转委托。2、其他未尽事宜，经双方协商一致形成的合同附件，与本合同具有同等法律效力。3、本合同一式三份，所有当事人各持一份，所有当事人签字盖手印后生效。甲方（盖章）：甲方法定代表人或委托代理人（签字盖手印）：；乙方（签字盖手印）：、。合同签订地：合同签订日：二〇一一年月日居间协议书篇【第三篇】甲方：乙方：由乙方为甲方公司引荐承建兴国中学学生宿舍老师公寓工程。经甲方公司开会研究决定签署此份不可撤销的居间服务费协议书，并依据《中华人民共和国合同法》第23条及422条、427条中对相关居间服务条款和《中华人民共和国责任授权法》，参照并按受国际ICC500/600条款中不可逾超、不可泄漏的条款制约，甲方在此向先生签发居间协议书，甲方负全部法律责任，并郑重作出以下付款保证，其具体内容条款如下：一、甲方同意由先生引荐兴国中学学生宿舍老师公寓楼工程，同意支付居间费（人民币）作为本次项目的居间服务费。二、经乙方成功引荐该工程，甲方均按投资方式总承包商实际工程发生总数量和总造价约陆仟零柒拾玖万人民币，支付居间服务费6.5%为人民币叁佰玖拾伍万元，若有来意逃避或故意拖延支付，愿按每延期一天按应付金额的千分之五支付滞纳金，直到清偿完为止，并承担违约时所引起的相关费用（包括：不限于律师费、诉讼费、财产保全费、执行费、公证费、违约金、罚金、差旅费等），甲方就此无任何异议。三、甲方保证出具的此支付协议书及相关证照资料，签字文书等真实、合法、有效、无任何欺诈行为，如果甲方不按照此协议书执行，甲方愿意承担行全部法律及经济责任，乙方可以凭此协议书向法院提起诉讼，甲方自愿放弃一切抗辩申诉权利。四、乙方该收取的工程服务费叁佰玖拾伍万元人民币为税前所得，具体完税手续由甲方自己负责，如果需要分流，甲方将按照乙方提供的名单和帐户分别汇出或支付现金。五、甲方向乙方支付居间费的方式；甲方和乙方签订居间协议时，将居间叁佰叁拾伍万元人民币支付在乙方指定银行帐户，居间成功，甲方进场开工时，甲方在支付乙方居间费陆拾万元整。六、此协议书不可撤销，不可更改，甲方不能以任何理由不兑现给乙方，本次承包兴国中学学生宿舍老师公寓工程不论发包方或甲方发生一切相关责任均与乙方（居间人员）无关及无需承担任何经济责任及法律责任。七、只要甲方承建此项目工程，不管工程是否承建完毕，都需按第4第五条支付居间费给乙方。八、以上承诺甲方付清乙方全部居间服务费后，本居间协议书自动终止，如居间不成功本居间协议也自动终止。特此承诺；甲方法人代表；乙方法人代表：法签字盖章：法人签字盖章开户银行：开户银行：帐号：帐号：年月日年月日居间协议书篇【第四篇】委托人(甲方)居间人(乙方)：委托人与居间人双方遵照平等互利的原则，经过友好协商，就新疆八钢南疆钢铁拜城有限公司厂区绿化工程的有关事宜签订本合同：一、合作方式及范围1、甲方授权乙方白林为乌鲁木齐瑞绎昕生态园林科技开发有限公司提供信息服务。2、以甲方的名义进行工程项目的签订活动，甲方向乙方支付信息服务费。二、甲方的权利与义务：1、甲方应保证乙方签订的工程项目质量、工期、安全等其它工程注意事项。2、甲方对乙方的签订工程项目工作给予支持、指导和监督，并保守乙方的商业秘密。3、所签订的工程项目质量及用户服务过程中，因自身工程质量给用户造成的直接经济损失由甲方负责赔偿。三、乙方的权利与义务：1、乙方负责工程项目合同签订前与客户的联系、洽谈等工作，以及合同签订后，与甲方配合做好对客户的售后服务工作。2、乙方必须以甲方的名义与用户签定施工承包合同，并经甲方签字、盖章之后，该施工承包合同才成立并对甲方具有法律约束力。3、乙方要积极宣传推销甲方能承接工程项目，维护甲方的利益，并积极搜集市场信息，及时反馈给甲方。5、乙方负有根据工程合同约定的付款条款要求客户向甲方付款和催交欠款的义务。6、乙方在订立合同过程中知悉的甲方商业秘密，无论合同是否成立，不得泄露或不正当地使用。四、结算方式1、工程合同一经签订，由甲方负责工程，工程款必须回到甲方帐户，乙方负责现场情况联系。2、乙方签订工程项目活动中的一切费用由乙方承担。3、信息服务费按一个项目一结算的结算方式。新疆八钢南疆钢铁拜城有限公司厂区绿化工程项目下依照甲、乙双方商定的按工程总结算价纯利润10%为最终结算价(总结算价纯利润含3000万按10%结算;低于3000万按13%结算)。4、甲方跟新疆八钢南疆钢铁掰成有限公司签订合同后，先支付乙方壹拾伍万元，等甲方工程至七十天时，支付乙方陆拾万元，剩余部分等工程结束后按第三条协商全部支付给乙方。五、争议处理甲、乙双方在整个合作过程中，应本着相互尊重、相互谅解的原则，友好协商地解决所出现的问题，协商不成时，由乌鲁木齐市仲裁委员会仲裁。六、本协议自甲、乙双方授权并加盖单位公章后生效，此协议有效期为壹年。本协议一式贰份，甲乙双方各执一份。甲方：乙方：地址：地址：签订日期：年月日