工程施工合同书实用3篇

好文档，供参考1/12工程施工合同书实用3篇【题记】这篇精编的文档“工程施工合同书实用3篇”由三一刀客最“美丽、善良”的网友上传分享，供您学习参考使用，希望这篇文档对您有所帮助，喜欢就下载分享吧！施工合同1发包人（甲方）：承包人（乙方）：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项目协商一致，订立本合同。一、工程名称燃气管道工程二、工程地点三、工程内容小区庭院及户内燃气设施安装四、工程承包范围：燃气设施的安装五、合同工期开工日期：按双方议定时间进场竣工日期：与土建工程同期竣工六、质量标准：符合《城镇燃气设计规范》的标准好文档，供参考2/12七、承包方式：包工包料八、合同价款支付：该工程住宅户×元=元（元整）工程款拨付方法：1、在该工程进场15日内甲方拨给乙方工程款30%（计元）。2、完成室内安装工程甲方拨给乙方工程款的30%（计元）。3、完成室外安装工程甲方拨给乙方工程款的30%（计元）。4、竣工验收完工后，甲方付给乙方工程款的10%（计元）。5、工程款按小区实际安装户数结算。九、甲方的权利和义务甲方按合同规定如期足额拨付乙方工程款以确保该工程圆满完工。甲方负责乙方进场施工时的用电和放料场地的安排，协商与其他工程的交叉施工，为乙方提供良好的施工环境。甲方要求变更设计需经甲乙双方协商后变更，甲方应付给乙方所开工部分的工料施工部分的损失费。该小区供气设施的产权归甲方。好文档，供参考3/12甲方负责建设供气房并安装供暖设施。甲方组织相关职能部门进行该工期设施的验收工作。十、乙方权利和义务、乙方按期收到工程款后，要尽快组织施工，确保施工进度，并达到合格工程。、乙方为甲方提供报审相关职能部门的资料。、主要供气设施包括：供气房燃气设备、庭院PE管网、户内镀锌管、减压设备、燃气表及其附件设备。入户阀门以下设备（气线、炉具、报警器）由用户自己购置。、乙方要严格按图纸施工，保证施工质量，文明施工，安全事故由乙方负责。十一、违约责任、甲乙双方应严格履行合同，任何一方违约，致使合同不能履行的，违约方应负违约责任，并按照《中华人民共和国合同法》有关条款处理。、如甲方不能按期支付工程款，造成乙方不能如期完工，甲方应负全部责任。如乙方按期收到工程款后，造成甲方不能如期交工，乙方应负全部责任。十二、合同生效好文档，供参考4/12本合同壹式肆份，甲乙双方各执贰份，具有同等法律效力。自签订协议之日起执行，双方签字盖章后生效。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：__________________年____月____日_________年____月____日施工合同2甲方：（以下简称甲方）乙方：（以下简称乙方）依照《中华人民共和国合同法》、《建设工程质量管理条例》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方协商一致，订立本合同。一、工程概况1、工程名称：2、工程地点：3、工程范围：室内装饰、强弱电等零星维修。4、合同期限：二、工程服务形式好文档，供参考5/12包工、包料、包工期、包质量。三、结算方式甲、乙双方就需要维修部位及工程量，按技术联系单形式会签，工程量以甲、乙双方签字确认后的技术联系单内容为基准，甲、乙双方依据约定的单价进行结算，确定工程总造价。甲、乙双方将双方签字盖章的结算书和甲、乙双方共同签字的工程量技术联系单，作为结算依据。四、工程总价工程总价按实结算。五、工程质量监督与检查验收乙方在施工中要严格按照国家、行业标准和企业规范及本合同约定进行施工，并随时接受甲方的检查，对甲方提出的问题，应及时进行整改。维修工程结束后，由甲、乙双方共同对工程进行验收，验收合格以双方签字确认的《施工记录单》为准。在竣工验收时，对于甲方确认的尚未修复的工程质量问题，由乙方负责按甲方的要求继续维修。六、工程款支付1、工程款支付方式为转账。2、施工完毕且竣工验收合格并且工程交付使用后十五日内乙方须向甲方提交结算报告，双方按本合同约好文档，供参考6/12定标准进行结算，结算值经甲方确认后，一次性付清。3、甲方每次付款的同时，乙方应向甲方出具同等金额的工程款发票。否则，甲方有权拒绝支付工程款。七、保修1、自乙方维修工程完工后，乙方须对全部工程承担保修责任。2、保修期内，如维修工程出现质量问题，乙方应保证接到甲方通知后24小时内派人进行检查及维修。3、乙方在施工中必须严格按施工工艺要求操作。4、在保修期内，乙方应定期对施工工程进行巡访，做好回访记录，并对存在隐患的质量问题，予以及时解决。乙方现预留保修负责人的书面通信地址和电话，以便通知乙方进行维修。八、安全施工乙方按有关规定采取严格的施工安全措施，承担由于自身安全措施不力造成的事故责任和因此发生的费用及后果，乙方施工人员的人身安全由乙方负责。乙方应为施工人员购买人身意外伤害险及与工程施工有关的一切保险。凡在施工过程中发生安全责任事故或其他责任事故，均由乙方承担责任。九、施工责任1、甲方在乙方施工中为乙方提供水、电等便利，好文档，供参考7/12并负责有关部门协调。2、乙方指派为本工程驻工地代表，按本合同要求组织施工，保质、保量、按期完成本合同规定之内容。并负责与甲方进行沟通、联系，该负责人向甲方所作出的针对本工程十、其它1、本工程如涉及工程价款的确认，相关的确认需经甲方代表确认后为有效。2、甲、乙双方确定的结算书和甲、乙双方共同签字的工程量技术联系单作为本合同附件，与本合同具有同等法律效力。3、本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，本合同自甲、乙双方签字盖章之日起生效。4、未尽事宜或合同执行中发生纠纷，双方应友好协商解决。协商不成，由该维修工程所在地人民法院解决。甲方:乙方:（盖章）（盖章）法定代表人（签字或盖章）：法定代表人（签字或盖章）：签订日期:20xx年月日好文档，供参考8/12施工合同电子版最新3甲方：_________乙方：_________甲、乙双方本着自愿、平等的原则，经协商一致，特签订本合同，以便共同遵守。一、合同期限从_________年______月______日起至_________建筑业劳动合同约定工程完成日期_______年_____月_____日止。合同期限如需变动，需及时办理合同变更手续。二、工作岗位甲方安排乙方在_________班组从事_________工作。乙方应按劳动合同约定按时、按质、按量完成工作任务。三、工作条件和劳动保护甲方需为乙方提供符合国家规定的安全卫生的工作环境，保证乙方人身安全及人体不受危害的环境条件下从事工作。甲方根据乙方岗位实际情况，按照劳动合同约定向乙方提供必要的劳动防护用品。四、工作时间甲方确因工作原因需要乙方加班的，按有关规定处好文档，供参考9/12理。五、劳动报酬乙方工资按以下第_________种方式，按工期进度结算：（一）按时计酬，日薪_________元或月薪_________元；（二）按建筑面积计酬，每平方米_________元；（三）其它：_________。若按工期进度结算工资超一个月的，在正常工作情况下，甲方须按月先支付不低于本市最低工资标准的生活费_________元，待工程实际完成结算工资时扣减。六、社会保险甲、乙双方按规定参加社会保险。七、劳动纪律乙方应遵守国家的法律、法规及施工规范、安全等各项规章制度。乙方违反劳动纪律和有关的规章制度，甲方可给予批评、教育、处罚，直至解除劳动合同。八、劳动合同的解除与不得解除的规定经甲、乙双方协商一致，劳动合同可以解除。乙方有下列情形之一的，甲方可以解除合同：（一）在试用期间，发现不符合录用条件的；好文档，供参考10/12（二）严重违反劳动纪律或者甲方的规章制度的；（三）严重失职、营私舞弊，对甲方利益造成重大损害的；（四）被依法追究刑事责任或劳动教养的。在下列情形之一的，甲方可以解除劳动合同，但是应当提前日以书面形式通知乙方本人：（一）乙方患病或者非因工负伤，医疗期满后不能从事原工作，也不能从事由甲方另行安排适当工作的；（二）乙方不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的；（三）劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使原劳动合同无法履行，经当事人协商不能就变更劳动合同达成协议的；（四）甲方濒临破产进行法定整顿期间或者生产经营状况发生严重困难，确需裁减人员的。有下列情形之一的，乙方可以通知甲方解除劳动合同：（一）在试用期内的；（二）甲方以暴力或者非法限制人身自由的手段强迫劳动的；（三）甲方未按照劳动合同约定支付劳动报酬或提供劳动条件的；好文档，供参考11/12（四）乙方因其它情况需要辞职，需在_________日前以书面形式通知甲方。乙方有下列情形之一的，甲方不得随意解除劳动合同：（一）因工负伤，在规定的医疗期内的；（二）女职工在符合计划生育法律法规规定的孕期、产期、哺乳期内的；（三）法律、法规、规章、规定的其他情形。九、违反劳动合同的责任甲、乙双方任何一方违反劳动合同，应支付违约金_________元，给对方造成经济损失的，应根据损失情况和责任大小，按法律规定承担赔偿责任。非因双方原因造成违约除外。十、劳动争议甲、乙双方履行本合同发生劳动争议时，可由甲、乙双方协商解决或向当地劳动争议调解委员会申请调解，劳动争议调解委员会联同建设行政主管部门进行调解。若双方不能协商解决的，当事人应向_________劳动争议仲裁委员会申请仲裁。不服仲裁裁决的，可在收到仲裁裁决书之日起十五天内，向_________人民法院提起诉讼。好文档，供参考12/12十一、其它约定合同附件是本合同的组成部分，合同连附件一式三份，经甲、乙双方签字盖章后生效。甲方、乙方各存一份，甲方公示一份。甲方（签章）：_________乙方（签章）：_________日期：_________年____月____日_________年____月____日