建设工程施工合同实用3篇

参考资料，少熬夜！建设工程施工合同实用3篇【导读指引】三一刀客最漂亮的网友为您整理分享的“建设工程施工合同实用3篇”文档资料，供您学习参考，希望此文档对您有所帮助，喜欢就分享给朋友们吧！建设工程施工合同1发包方：xxxxx有限责任公司（以下简称甲方）承包方：xx（以下简称乙方）由于工程建设需要，甲方委托乙方承包室外绿化管道建设工程。为确保工程质量、进度、安全及文明施工，明确甲乙双方的责任、权利和义务，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关规定，双方协商一致签订本合同。第一条工程概况1、工程名称：xx有限责任公司室外绿化管道建设工程。2、工程地点：xx工业园区（南苑）热电厂北侧。3、工程内容：详见工程量清单。4、工程承包方式：综合单价承包，乙方包工包料。5、结算原则：根据合同约定单价按乙方实际完成工程量结算。6、开工：乙方在施工现场具备施工条件后七个工作日内进场开工。7、本项目所用的所有建筑材料、建筑构配件及其他设备等（以下统称工程材料）均由乙方自行采购使用，工程材料符合国家相关标准。第二条合同价款（工程款）及支付1、合同总价（大写）：xxx元整；（小写）：xxx元。本合同为综合单价承包合同，单价标准见附件工程量清单。2、工程款支付：1）本工程合同生效后，甲方支付合同总价的50%的预付工程款。2）施工完，毕验收合格后3日内付清剩余工程款。3）付款方式为银行转账。第三条双方权利义务1、甲方权利和义务1）按合同要求及时支付工程款。2）提供本项目施工图3）向乙方提供施工场地，保证运输道路畅通，同时提供乙方施工现场施工用水、用电。4）按合同约定及时组织工程验收和办理工程结算。参考资料，少熬夜！5）协助有关部门配合乙方做好施工现场交叉施工等协调工作。6）在工程开工前，向乙方提供施工场地的工程地质勘察资料，以及施工现场及毗邻区域内供气、供热、供电、通信、广播电视等地下管线资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料或图纸，并保证资料的真实性和有效性。7）甲方负责开挖管沟及回填管沟，包括管道上下覆盖300mm沙土的施工。2、乙方权利和义务1）乙方在收到工程预付款，并在施工现场具备施工条件后七个工作日内组织进场施工。2）严格按照设计图纸、施工规范及有关技术要求进行施工，施工质量必须符合国家现行有关施工标准，并需通过验收合格。3）负责工程的安全生产及施工人员的施工安全。第四条工期的约定1、工期：自开工之日起二十个工作日。在工期未顺延的情况下，乙方应在前述工期内竣工，并在竣工后通知甲方验收。2、甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，必须征得乙方同意。3、因设计变更或工程量增加或其他非乙方原因（如天气因素影响等）导致停工的，工期顺延。4、因甲方原因致使工程中途停建、缓建，应采取措施弥补或减少损失。同时，赔偿乙方由此造成停工、窝工、返工、人员和机械设备调迁、材料和构件积压的实际损失。第五条质量、验收及结算1、本工程以施工图纸、做法说明、设计变更为施工依据；以《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-20xx）为施工管理及质量评定验收标准。2、本工程质量要求：合格。3、工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方须在收到验收通知之日起七日内组织验收，并在验收开始后五日内完成验收，办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内因客观原因未能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期。若甲方自接到验收通知之日起超过十五日无故不组织验收的，视为验收合格，甲方应及时办理工程结算及支付工程款。4．验收完成后乙方提交结算资料，甲方须在收到结算资料后四十日内完成结算审核并向乙方一次性支付剩余部分工程结算款。如果甲方收到乙方的结算资料后三个工作日内未作回复（或未提出意见），视为甲方参考资料，少熬夜！已经核实并同意确认乙方的结算资料，甲方应按要求剩余部分工程结算款。第六条免责条款施工期间，由于恶劣天气（如：雨季天）等非乙方原因所造成的工程工期延误和其它损失等，工期相应顺延，乙方不承担责任。第七条争议解决因本合同发生争议的，双方友好协商解决，协商不成的，按以下方式解决争议：向乙方住所地人民法院提起诉讼。第八条合同的签订和生效1、本合同经双方签字盖章后生效。2、本合同一式二份，甲方执一份，乙方执一份，具有同等法律效力。甲方：xxxxxxxxxxxx有限责任公司乙方：地址：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx）地址：xxxx法定代表人：委托代理人：电话：传真：开户行：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx账号：xxxxxxxxxxxxxx年月日法定代表人：委托代理人：电话：传真：开户行：xxxxxxxxxxxxxxx年月日乙方承担。建设工程施工合同2第一章一般条款甲方：________乙方：________依照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》等有关规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。第一条工程概况１、工程名称工程地点工程内容工程性质承包范围２、批准单位批准文号业主或主管单位参考资料，少熬夜！３、开工日期竣工日期总日历工期４、质量等级５、承包方式６、合同价款第二条合同文件及解释顺序１、合同文件的组成和解释顺序（１）本协议条款；（２）本合同条件；（３）洽商：变更等明确双方合同权利义务的纪要、协议等文书。（４）_________（５）_________（６）_________（７）_________２、当合同文件出现含糊不清或不相一致时，在不影响工程进度的情况下，由双方协商解决。第三条合同文件使用的语言、文字、标准和适用法律１、合同文件使用汉语普通话书写，以汉字普通话解释、说明。２、适用合同文件的法律是国家的法律、法规，以及电力工业规章。３、施工使用国家标准、规范和电力行业标准、规范。第四条图纸１、甲方在开工日期前，于____年__月__日向乙方提供完整的施工图纸___份，其中包括竣工图____份、现场存放的___份，保证图纸准确且具有满足施工要求的设计深度，对乙方做好图纸保密工作的要求：２、甲方不能按第四条第一款约定提供的图纸名称、提供期限，保证满足实施“施工综合进度计划”的需要。３、甲方对图纸的特殊保密要求，乙方采取保密措施，由甲方承担的费用。４、乙方要求增加图纸份数，甲方应按___予以复制、交付，费用由乙方承担。５、乙方在开工前未如约收到甲方提供的图纸，应在___天内将所需图纸或指示的内容、理由、时间及迟误后果通知甲方代表。甲方代表在乙方提交通知后２天内未答复，按第七条第二款约定处理。６、乙方发现甲方提供的图纸不完整、不准确或设计深度不能满足施工要求，应及时通知甲方代表，根据参考资料，少熬夜！实际情况按第四条第五款或第二十五条第一款的约定处理。乙方对于甲方提供的图纸有如上缺陷未发现，甲方仍应按第七条第二款或第二十五条第四款的约定承担责任，并给付因此造成的修补、拆除、改建、重新等费用。第二章双方责任第五条甲方代表１、甲方任命驻施工现场的代表___（职务____专业技术职称____）按照以下要求行使合同约定的权利，履行合同约定的职责：（１）甲方代表可委派有关具体管理人员承担其部分权利和职责，并可在任何时候撤回这种委派。委派和撤回均应提前___天通知乙方。（２）甲方代表的指令、通知、意见、批准、答复等均由其本人签字后，以书面形式交给乙方代表，乙方代表在回执上签署姓名和收到时间后生效。确有必要时，甲方代表可发出口头指令，并在___小时内给予书面确认，乙方对甲方代表的指令应予执行。甲方代表不能及时给予书面确认，乙方应于甲方代表发出口头指令后___小时内提出书面确认。开户银行：_____开户银行：_________帐号：_____________帐号：___________电话：_____________电话：___________电报：_____________电报：___________传真：_____________传真：___________邮编：_____________邮编：___________合同签订时间：_________合同签订地点：________建设工程施工合同3工程名称：__________________甲方：__________________乙方：___________________________年_________月_________日一、合同协议书甲方_________为兴建_________工程，接受了乙方_________对本工程的投标，为明确双方的责任、权利及义务，经双方协商签订如下协议：1、本协议书中的名词和用语均与下文提到的合同条款中规定的含义相同。2、下列文件构成整个合同不可分割的整体，各文件相互补充，若有不明确或不一致之处，以下列次序在先者为准。（1）双方商定的补充协议或合同期内经双方签署参考资料，少熬夜！的备忘录；（2）合同协议书；（3）双方签署的合同谈判备忘录；（4）合同专用条款；（5）合同通用条款；（6）中标通知书、投标书和招标书；（7）与本合同有关的其他文件。3、本合同总价款为人民币_________万元。4、本合同工程的施工期为_________个月（天），或：自_________年______月______日至____________年______月______日。5、甲、乙方双方在此立约：保证按照本合同的约定，承担和履行各自的全部责任和义务。6、本协议书由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖公章后生效。工程经竣工验收合格、保修期满、合同总价款及保修金结清的合同终止。7、本协议书正本二份，双方各执一份，具有同等法律效力；副本_________份，双方各执_________份，当副本与正本不一致时，以正本为准。二、合同通用条款第一条词语定义在本合同中，除合同专用条款另有约定外，下列名词和用语应具体本条所指定的含义：1、甲方：指由合同约定的具有发包主体资格和支付工程价款能力的当事人。又称发包文。2、甲方代表：指由甲方授权，代表甲方履行合同和作出决定的代表人。3、乙方：指由合同约定的具有承包主体资格并被甲方接受承建本合同工程的当事人。又称承包方。4、乙方代表：指由乙方授权负责履行本合同的代表人。又称项目经理。5、工程监理：指受甲方委托，具有相应工程监理资质等级的水运工程监理单位，在甲方授权范围内对本工程的施工进行的监督与管理。6、监理工程师：指由工程监理单位委派的负责本合同施工监理的代表人。又称施工总监。7、质量监督站：指各级交通主管部门授权的水运工程质量监督机构。8、设计单位：指受甲方委托，具有相应资质等级，承担本合同工程设计的单位。9、工程：指合同专用条款约定的合同范围内的永久工程和为永久工程服务的临时工程以及保修期内对工程缺陷进行处理的修复工程。10、技术标准：指技术规范、标准和规程。参考资料，少熬夜！11、设计文件：指由甲方提供或乙方提交甲方批准的，用以施工的所有图纸和技术资料。12、合同期：指自本合同生效之日起至本合同工程保修期满，甲乙双方结清合同价款时止的整个期间，包括施工准备期、施工期和工程保修期。13、施工期：指自开工令中指定的开工之日起至工程竣工之日止的期限。需阶段验收的工程，阶段工期为阶段验收工程的施工期。14、保修期：指自本工程竣工之日起算的本合同约定的保修期限。15、合同价款：指按合同约定的方式、方法计算的，用以支付乙方按照合同要求完成工程内容的价款总额。16、保修金：指为在本合同保修期内完成合同范围内任何施工缺陷的修复，按合同中约定比例甲方在乙方工程款中扣留的款额。17、不可抗力：指因战争、动乱、空中飞行物体坠落或非甲乙方责任造成的爆炸和火灾，以及合同中约定等级以上的风、浪、雪、雨、地震、洪水、冰和海啸等对工程造成损害的自然灾害。18、竣工验收：乙方按合同约定完工向甲方移交工程的验收。需阶段交工的工程，阶段验收为乙方按合同约定分阶段完工向甲方移交工程的验收。19、天：指日历天。年、月、日均以公历计算。20、书面形式：指对各种通知、信函、纪要和委托等，采用手写、打字或印刷的表达方式，包括电报、电传和传真。第二条合同文件1、合同