工程项目合作协议（通用4篇）

好文档，供参考1/20工程项目合作协议（通用4篇）【题记】这篇精编的文档“工程项目合作协议（通用4篇）”由三一刀客最“美丽、善良”的网友上传分享，供您学习参考使用，希望这篇文档对您有所帮助，喜欢就下载分享吧！工程施工项目合作协议书【第一篇】发包单位：施工单位：根据《中华人民共和国合同法》尊重平等自愿、公正和诚实信用的原则，双方就擎天柱广告牌基础撼沙工程的有关事项协商一致，达成如下协议：第一条工程概况工程名称：工程地点：承包范围：根据基坑的设计范围内的全部内容（毛石挤淤、毛石基础、撼沙层）。工程量：结算时按现场实际工程量计算。质量目标：基础持力层承载力特征值fak大于160kpa。第二条合同工期好文档，供参考2/20开工日期：（以实际进场时间为准）XX年6月5日。竣工日期：（即完工时间）XX年7月5日。该工程工期不予调整，除不可抗拒自然灾害及现场条件以外发包方原因影响，可顺延工期。但必须有发包方签证和盖章。承包方未在双方约定日期前完成全部承包内容，将在总价中扣除工期违约金，拖延一天罚金1000元，以此类推，最高不超过总价的10%。第三条工程造价及付款方式合同价款：以实际完成工程量结算，执行XX辽宁省建设工程计价定额。此工程单独结算，不予广告牌工程挂钩。承包方向发包方提交工程进度表，发包方向承包方支付工程进度款。第四条双方的工作和义务甲方的工作义务（1）甲方派驻工地代表：全权负责本工程施工中的一切事宜。（2）负责对乙方所施工的质量、安全、进度、文明施工等进行全面监督和指导。（3）负责向乙方进行技术、质量、安全、进度、文明施工的交底。好文档，供参考3/20（4）负责本工程的对外联系工作。乙方的工作义务（1）乙方派驻工地代表：全权负责承包范围内施工的一切适宜。（2）保证项目管理成员的完整及至工程竣工不得随意更换上诉人员。（3）服从甲方管理，执行发包方各部门制定的各项管理规定。（4）严格按设计图施工，质量技术指标符合工程的各类标准和规范的要求。（5）施工中发现问题及时向发包方报告并提出解决方案。第五条关于工程验收的约定本工程以施工图纸和国家制订的施工及验收规范为验收标准。本工程质量应达到国家质量评定合格标准。双方应及时办理中间工程的检查与验收手续。甲方不按时参加中间工程的验收，乙方可自行验收，甲方应予承认。由于乙方原因造成质量或人员事故，其一切后果由乙方承担，工期不顺延。工程竣工后，乙方应及时通知甲方验收，甲方自接好文档，供参考4/20到验收通知3日内组织验收，并办理验收、移交手续。工程竣工后，乙方提出将有关资料送交甲方。甲方自接到上述资料3天内审查完毕，到期未提出异议，视为同意。第六条违约责任若因乙方原因逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方1000违约金。乙方除自然力（台风、龙卷风、地震、冰雹、大雨等）、政府、战争、火灾等不可抗力之因素外，应按本协议约定之要求，完成各项工作，否则视为乙方违约。如甲方未能按本协议约定的时间内付款，使乙方不能及时开展各项工作，因此而给乙方造成的工作延误或影响，乙方不承担任何损失或责任，乙方保留单方面终止合作和追讨经济损失的权利。第七条争议或纠纷处理本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成时，本合同在执行中发生的争议可向甲方所在地的仲裁委员会申诉或向人民法院起诉。第八条附则好文档，供参考5/20本合同一式两份，双方各持1份，均具有同等法律效力。在合作过程中如有未尽事宜，可另行签定补充协议，并具有同等法律效率。发包方：承包方：日期：日期：建设工程合作协议书【第二篇】甲方：（以下简称甲方）乙方：（以下简称乙方）甲乙双方本着平等自愿，互利互惠的原则进行项目工程建设的战略合作，经甲、乙双方对第一期工程项目建设合作事宜进行了商议，达成如下协议：一、工程项目的综合概况1、项目工程名称：2、项目工程地址：3、项目建设工程规模：建筑面积约㎡以上。4、结构及层数：层框剪结构。二、工程建设的合作方式1、甲方同意在乙方注入项目建设前期资金后，由好文档，供参考6/20乙方按照包工包料方式承包本项目的部分工程的施工进行合作，则工程的发包单价为元/㎡（含税费），项目施工检测费（不包实物检测）由甲方负责。2、在签署本协议后五日之内乙方向甲方交纳本项目工程建设保证金（人民币）：贰仟万元；甲方以公司项目土地承担该款项的担保责任，并保证在年月日前开工，桩基土方开挖之日即是项目开工时间。如不能在年月日前开工，甲方应在年月日起支付乙方的资金利息；即每月五日前按月息%，即每月支付给乙方万元利息，如在年月日止不能开工，甲方必须从乙方交款日期起计算利息，利息按月息%结算支付给乙方，甲方无条件返回全部保证金贰仟万元及年月日至年月日利息万元合计万元整，必须在5个工作日内（年月日前）全部付清，如未付清按本合同第二项工程建设的合作方式第二条执行，即甲方以公司项目土地承担该款项的担保责任，本项目建设合作协议继续有效。3、甲方发包范围：按照甲方提交本项目的全套施工图纸除地下室土石方、铝合金门窗、电梯门套及幕墙，室外水电及景观工程、消防、人防、电梯设备及裙楼干挂大理石之外的全部土建、水电安装及本工程外墙周边两米内的一切回填土方、渣土外运等内容含（但不限于）：好文档，供参考7/20此单价含（1）桩基础工程；（2）地下室工程；（3）主体工程；（4）屋面工程；（5）内外装饰工程；（6）室内给排水、强弱电安装工程；（7）节能保温工程；（8）入口厅装修（桩心埋深不超过10米，设计含钢量58kg/m2）。4、价格计算依据：（1）如项目的增减工程的结算及取费则按湘建价[20xx]406号《湖南省建设工程工程呈清单计价办法》及相应配套文件执行，民工工资按56元/天调差。（2）主材（钢筋、商品砼、水泥、砖）价格调整：按施工期内《衡阳工程造价》发布执行，在合同主体工程施工期内如发布价加权后每期综合平均发布价与合同签订时的同期发布价相差±3%内不予调整。超出3%部分给予以上四类主材价格的调整。具体在《施工承包合同》中进行明确。5、项目工程款支付方式：（1）甲方经相关部门审定的施工图交乙方进行预好文档，供参考8/20算和施工组织设计。双方依据本协议的相关条款签署《施工承包合同》。乙方进场开工后五个工作日内甲方退返乙方项目建设保证金800万元用于启动施工，项目基础工程完成后五个工作日内退还乙方建设保证金200万元，全部地下室工程完成后五个工作日内返还乙方300万元，主体完成一半五个工作日内返回乙方300万元，主体工程全部完成封顶后五个工作日内返还400万元。（2）乙方完成项目基础及全部地下室工程后，甲方按单价1600元/m2支付乙方该项工程进度款。主体工程每完成二层甲方付款一次，甲方按单价1000元/m2（含水电安装工程）支付乙方该工程进度款。项目内，外装修工程每完成二层付款一次，甲方按单价230元/m2支付乙方该项工程进度款（每次付款期限不超过10天）。（3）竣工验收按规定经市相关部门验收通过后，办理资料移交后进行工程结算，时间为四个月内完成。（4）项目工程痛工验收结算后甲方应向乙方拨付工程示至总造价的97%，截留3%作为工程的质保金，待工程保修期满后一个月内付清。（5）施工期内允许调整的内容和依据：双方另行签订《施工承包合同》。乙方按审定的施工图严格施工，好文档，供参考9/20并按双方约定的平方米包干造价1420元承包施工。如政策调整、设计变更和材料价格影响总造价时，经甲、乙双方确认单项的工程造价变更正负在5万元以上的双方可进行包干造价调整。三、工程施工企业的`处理和重大设计变更费用的计取1、施工现场三通一平由甲方负责，其费用不含在包干造价内。2、乙方必须具备自有资金实力及工程施工承包的相应资质条件，并按法定程序办理相关施工备案手续。3、重大设计变更（指结构、规模、标准）由该工程图纸设计部门出具变更图用变更说明，并由乙方负责施工，其费用不计入进度款支付，待竣工结算时按双方签证的实际发生额给予调整总造价。四、项目工程保修1、本工程保修按中华人民共和国国务院令第279号《建设工程质量管理条例》执行。五、其它有关事项1、承包资质由乙方负责（具有相应的施工承包资质），由甲方缴纳的劳保基金按政策规定返还给乙方，依法定程序完成中标工作，甲方全办配合。2、甲方只认可签订《施工承包合同》的施工单位，好文档，供参考10/20乙方不得以任何借口将该项目施工及附属工程施工转包给他人。若有上述情况，甲方有权收回与乙方签订的施工项目，所发生的费用及违约责任均由乙方负责，甲方将另行选择施工单位。3、工程质量、安全和文明施工管理、施工工期将严格按照建设主管部门的合同条款和总承包合同条款执行。六、违约责任甲、乙双方，任何一方违约，须向另一方支付违约金叁佰万元整。七、本协议共四份，甲、乙双方各执一份。以上协议经双方负责人盖章及签字后，且乙方在20xx年9月10日前交纳项目建设保证金20xx万元后生效。项目开工前双方另行签订《施工承包合同》后本协议自动失效。甲方：（盖章）乙方：（盖章）法定代表人：（签章）法定代表人：（签章）代理人：（签章）代理人：（签章）年月日好文档，供参考11/20年月日项目工程合作协议书【第三篇】甲方:，男，汉族，年月日出生，住，身份证号：，手机：。乙方:，住址：。法定代表人：，职位：。按照平等互利、团结协作、共同发展的精神，经甲乙双方友好协商，就双方共同参与××××有限公司电缆产业园2#、4#厂房工程项目施工达成如下协议条款：第一条总则本协议为双方一次性联合协议。协议的各项条款仅对××××有限公司电缆产业园2#、4#厂房工程（以下简称“本项工程”）项目施工具有约束力。本协议中所称“本项工程”是指甲方以乙方名义与建设方签订的《工程项目建设工程合同》所包括的全部内容。合作双方是独立的平等伙伴，按照双方的职责分工进行合作范围内的经济及生产活动。第二条工程项目的安排及费用该工程项目位于××工业园区内，工程为厂房土建及钢结构，砼框架主体、钢结构屋顶结构。其中，钢结好文档，供参考12/20构工程须由温州市××钢结构有限公司负责施工，其余全部工程由乙方组织施工，并由乙方承担全部工程施工所发生的劳务费用、材料费用、机械费用、试验费用、缺陷修补费用、保险费用、税金以及甲方与建设方签订的工程施工合同及往来文件中明示或暗示的所有风险和法律义务。甲乙双方可根据工程需要共同组成工程项目部，由乙方全权负责。项目部由乙方委派项目经理，同时组织满足工程施工所需的人员及设备，注入工程施工所需资金，工程质量以现场监理验收为基准，以确保实施和完成合同工程及其缺陷的修复，并使人员稳定。甲方可委派项目副经理及财务人员各一名，参加工程及财务管理工作。一切人员均应服从项目部的统一领导。在本项工程中，为保证工程款专款专用，工程顺利进行，由建设方拨付的所有款项，均应直接转至项目部指定帐户（银行账户名：，账号：）。乙方应以现金或支票形式向甲方支付本项工程投标一切有关费用（包括购买资审及招标文件、标书的编制、所需证件的公证费用、投标保证金、银行信贷证明手续等等），以上费用应在资审递交前和开标前支付，开标时由甲方递交建设方。工程中标后，乙方应支付工程履约保函和工程开工动员预付款保函和相关费用，并好文档，供参考13/20在本工程开标前双方议定的日期内将款项划到甲方银行帐户上。乙方在本项工程施工中所需开工启动运营资金由乙方自行解决。甲乙双方的施工管理费用及人员工资、现场费用、差旅、通讯等费用全部由项目部直接发放。乙方向甲方支付工程有效标价5％的管理费用（不含税金、暂定金额按实际发生计取）。管理费用支付方式：甲方要求收到建设方支付的每笔款项（包括工程预付款和计量款）后，按付款比例将应交管理费扣存。工程竣工后将应上缴甲方的管理费一次付清或按进度比例扣存的管理费按比例付给甲方指定帐户。乙方所管理使用的资金为工程总款的95%。第三条甲方职责甲方负责以乙方名义与建设方签订《工程项目建设工程合同》，协调与建设方、监理方的工作关系及工程量变更增减等事宜