建设工程施工合同补充协议（实用4篇）

精编资料，供您参考建设工程施工合同补充协议（实用4篇）【前言导读】由三一刀客最美丽的网友为您分享整理的“建设工程施工合同补充协议（实用4篇）”文档资料，以供您学习参考，希望这篇文档对您有所帮助，喜欢就分享给朋友们呢！施工合同补充协议1发包人：________承包人：________为进一步明确甲乙双方的职责、权利、义务，在《“安顺市普定县双龙苑商住楼工程”建筑施工工程合同》基础上，按照《中华人民共和国合同法》及《中华人民共和国建筑法》等有关规定，并结合本工程的具体情景，在甲乙双方完全自愿和理解本补充协议条款的情景下，签定本工程施工合同补充协议。一、工程概况1、工程名称：________2．工程地址：________3．建筑面积：________4．结构类型：底层为框架结构、地上6+1层为砖混结构。5．设计单位：________6．监理单位：________二．工程资料及承包范围1．外墙面砖改为外墙漆2．客厅推拉门取消3．本工程为满七层，结构找坡4．楼梯踏步为水泥砂浆面清光5．外墙40×40深灰色栅格取消6．厨房与阳台之间门带窗（MC-2324）取消，阳台改为封闭式厨房。7．其余均按原图施工三．合同工期（本协议中所列日期均为日历天数记）1．开、竣工日期1．1开工日期：____年____月____；竣工日期：____年____月____日；总工期____天（含法定节假日）以《建设工程竣工报告》所载日期为准。四．付款方式本工程按建筑面积一次性包干，____元平方米；在施工过程中，如按甲方要求另增加工程量的，按双方协商价计算；本工程为垫款主体二层，二层预制板安装完毕，甲方按合同总价的30%支付给乙方，主体五层预制板安装完毕，甲方按合同总价的15%支付给乙方，主体精编资料，供您参考七层完工，甲方按合同总价的20%支付给乙方，内、外装修完工甲方按合同总价的20%支付给乙方，其余款待工程验收合格后一个月内支付给乙方的12%，滞留3%作保质、保修金，等到保质、保修期到后一次性付清。五．合同生效与终止、争议处理1．除正常质量保修外，甲乙双方履行完毕本合同约定的全部义务后，本合同即告终止。2．本补充协议一式陆份（其中正本贰份），甲乙双方各执正本壹份、副本贰份。3．本补充协议系《安顺市普定县双龙苑商住楼工程施工合同》的非实质性补充，若二者不一致处，以本补充协议为准。4．本协议在履行过程中发生争议，由双方协商解决，协商解决不成提交成都市仲裁委员会。5．本补充协议自双方签订之日起5日内生效。甲方：（盖章）乙方：（盖章）法定代表人：法定代表人：电话：电话：传真：传真：开户银行：开户银行：银行账号银行账号：签定合同代表：签定合同代表：年月日年月日施工合同书相关文章：2发包方（甲方）：承包方（乙方）：为了对装饰工程顺利进行，明确双方权利义务，经双方商定达成协议如下：一、工程概况1、工程地点：2、承包范围：3、承包方式：4、工程质量等级（优良或合格）：5、工程工期：本工程自年月日开工，于年月日竣工，总工期天数为天。6、合同价款：二、甲方工作1、开工前天，向乙方进行现场交底，腾空房屋，消除影响施工障碍物。办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。2、指派为甲方驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、速度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其它事宜。精编资料，供您参考3、由乙方办理。4、协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作，并承担费用。三、乙方工作1、指派为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量，按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。2、严格执行施工规范，安全操作规程，防火安全规定，环境保护规定。做好各项质量检查记录。参加竣工验收编制工程结算。3、遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物，设备管线等不受损坏。四、有关工期的约定1、甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，经双方协商同意，并支付乙方因赶工采取的措施费用。2、因甲方未按约定完成工作，影响工期，工期顺延。3、因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。4、因设计变更，导致停工8小时以上（一周内累计计算），工期相应顺延。5、由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失，每停工或窝工一天，甲方付乙方元；甲方未按合同约定时间付款的，每逾期一天向乙方支付元违约金。6、由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方向甲方支付元违约金。五、于工程质量及验收的约定1、设计变更和国家制订的施工及验收规范为质量验收标准。2、甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收，乙方可自行验收，甲方应予承认。若甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验。若复验合格，甲方应承担复验费用，由此造成停工，工期顺延；若复验不合格，其复验及返工费用由乙方承担，但工期也予顺延。3、甲方负责采购供应的材料、设备，应符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场，甲、已双方应办理交接手续。已方发现甲方提供的材料、设备有质量问题或规格差异，应及时向甲方提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程损失及返工费用由甲方承担，工期顺延；责任由于保管不当造成的损失，由乙方负责赔偿。4、由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙精编资料，供您参考方承担，工期不顺延。5、工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到通知日内组织验收，并办理验收、移交手续、六、关于工程价款及结算的约定1、双方商定本合同价款采取用第种；（1）固定价格。（2）固定价格加%包干风险系数计算（已记入合同价内），包干风险不包括以下内容：。（3）调价格：按双方议定价进行结算。2、本合同生效后，甲方分次，按附表约定支付工程款，尾款竣工结算时一次结清。工程款付款时间表七、有关安全生产和防火的约定1、甲方提供的施工图纸或作法说明，应符合《中华人民共和国消防条例》和有关防火设计规范。2、乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全技术操作规程》、《中华人民共和国消防条例》和其它相关的法规、规范。3、甲方的图纸或作法说明必须符合有关安全操作规程、消防条例和防火设计规范，否则后果与乙方无关。八、设计变更1、施工中甲方对原设计进行变更，应在变更前天向乙方发出书面通知，乙方按通知书进行变更，延误的工期相应顺延。2、施工中乙方对原设计提出的变更要求，经甲方同意后方可实施，乙方未经同意不得擅自变更设计，否则，因变更导致的经济损失，有乙方承担，工期不予顺延。九、补充条款：十、附则1、本合同由甲、乙双方直拉签订，合同一式两份，甲、乙双方各执一份。本合同经甲、乙双方签字（盖章）后生效。2、本合同签订后工程不得转包。3、合同履行完后自动终止。4、本合同的附件为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：__________________年____月____日_________年____月____日#485604建设工程施工合同补充协议2甲方：精编资料，供您参考乙方：本合同依据国家工商局和国家建设部共同制定GF-96-0205建筑装饰工程施工标准合同（乙种本）订立，具体合同条款如下：一、工程概况1、工程名称：2、工程地点：3、工程项目：塑钢窗、百叶窗、幕墙、栏杆、楼梯扶手4、工程范围及内容：泰尔国际1#、2#、3#、4#、5#、6#楼按图纸设计要求与甲方指定材质购料施工，所有塑钢窗、百叶窗、幕墙、栏杆、楼梯扶手5、承建方式：双包，即包工包料6、工程质量：合格7、合同价款：约壹仟万元整（实际金额以最后决算为准）8、甲方现场代表：9、乙方现场代表：10、本工程包括项目（按提供幕墙施工图）：1#、2#、3#、4#、5#、6#号楼所有塑钢窗、百叶窗、幕墙、栏杆、楼梯扶手二、预算施工面积：塑钢窗、百叶窗、幕墙（约计）11500m2，栏杆、楼梯扶手约3000m。三、合同承包单价：塑钢窗：元/m2;百叶窗：元/m2;幕墙：元/m2;栏杆、楼梯扶手元/m（具体所用材质按乙方所提供材料报表作附件；如实际施工所用材质与报表不同，单价另行计算）。四、工程结算依据国家有关建筑安装及装饰工程的计算规则以及该工程竣工图为结算五、乙方向甲方提供承包合同履约的担保金为柒拾万元整（小写：70万元整）不计息。六、材料供应由乙方按照设计要求供应。先提供样品按样品验收、检查。七、付款方式工程预付款和工程进度款的支付办法：3#、4#、5#、6#楼盘每一幢做完后按实际完成工程量付80%，1#、2#楼盘每月按完成工程量付款80%，余下的工程款待竣工验收合格后一次性付总工程款17%，留3%作为保修金，一年期满后付清。八、履约保证金返还：竣工验收合格，无重大质量安全事故退还保证金不计息。精编资料，供您参考九、现场签证本工程施工中如发生工程项目及工程数量增减，工程结构、工程设计变更及材料变更等，均应及时办理签证手续，提出工程变更通知等，以作为办理工程结算的依据。十、质量与检验1、施工单位应根据施工竣工规范和技术操作规程，按照设计单位及甲方认可的设计方案及施工图进行施工。隐藏工程双方应共同验收。2、工程质量应达到国家质量评定单项合格工程标准。取得四川省遂宁市相关法定验收部门的竣工验收报告。3、如果工程使用的原材料不符合国际、部标的不合格产品，或乙方未按照设计要求或国标部标相关安装规范的要求进行安装，乙方不能因其保修期已过而免除违约责任和赔偿责任。十一、甲方责任及义务1、甲方应按合同中规定的付款条件及时付款。若甲方未及时付款，按1‰/天计算利息。2、甲方对工程进度、质量及现场材料进行监督检查，对违反合同规定的施工及时纠正。并有权作出相应的处罚。3、甲方收到乙方经甲方现场代表签字的请款报告，甲方须在三日内将工程款汇入乙方的指定账户。十二、乙方责任及义务1、乙方应按合同规定保证工程质量、进度、安全施工。如乙方未按合同约定时间安装完成本工程，未按时将经检验合格的工程交付给甲方，应支付甲方延期交付滞纳金100元每天。2、乙方应严格按照甲方签字认可的施工图进行施工。如乙方未按施工图纸进行施工，或未使用约定之合格材料的，甲方可通知其限期整改，且工期不得顺延。如乙方拒绝整改或未按期整改超过(7)天，乙方应支付甲方违约金1000元每次。如乙方超过3次拒绝或超期整改，乙方应除依约支付违约金外，甲方还可解除合同，乙方只能按已完工程之合格总量结算后收取70%工程款。3、乙方进场所有人员必须服从甲方及施工总包方的管理，文明施工，违者甲方及总包方有权按照施工现场的管理规定给予处罚。4、乙方现场施工人员与乙方为雇佣关系，施工人员的工资、劳动保护、劳动安全等有劳动法调整的法律责任均由乙方承担，甲方与乙方现场施工人员无任何劳动法律关系。精编资料，供您参考十三、质量验收以《建筑幕墙工程及室内装饰标准及技术规范》(JGJ102-20__)(JG3035-96)。十四、竣工验收1、工程完工后，乙方应及时提交技术资料、竣工图和竣工验收报告。竣工日期为乙方送交报告，取得并向甲方提供相关职能部门验收报告的日期。2、甲方代表在收到乙方送来的全套报建、验收资料及竣工报告7天内不组织验收，应视为工程验收合格以及竣工验收报告已被批准，甲乙双方即可办理结算。十五、结算方式1、乙方以书面形式提交甲方结算通知书。2、本合同结算办法按实际已完合格施工内容照实结算。3、甲方代表在5天内不办理结算手续视为该结算文件批准认可。十六、工程质保十七、施工安全1、乙方进场施工时，严格按国家及成都市安全文明施工规定组织施工，制定切实可行的安全文明施工管理规章制度，建立完善的安全管理机制，并在施工中严格监督实施。2、凡因乙方原因，乙方及乙方相关人员在施工过程中，发生的人员安全伤亡事故，由乙方自行承担一切责任，并由乙方完全承担一切损失费用。如第三方原因造成乙方人员伤亡或财产损失，先由乙方负责处理，承担费用，后由乙方向责任方追偿，甲方可协助乙方处理相关