您好,欢迎访问三七文档
当前位置:首页 > 商业/管理/HR > 商业合同/协议 > 施工合同样本【汇编4篇】
1、施工合同样本【汇编4篇】网友为您收集并分享的“施工合同样本【汇编4篇】”,敬请您参考下载并下载收藏。用通俗的话来说:合同是我们签署的一份保障自己的协议,合同的订立注意要符合法律政策的要求。施工合同是保证建设单位与施工方或者承包施工方的合法权益的协议,签订施工合同的双方当事人在法律地位上是平等的。施工合同样本【第一篇】甲方将_________________爆破任务委托乙方作爆破设计与施工。经双方协商达成如下协议:一、工程地点:_____________________________________________________二、工程量:_______________________________________________________三、工程造价:_____________________________________________________四、付款方式:乙方设备进场开始_________________作业,甲方支付乙方工程款的50%,尾数待工程完工后一次性付清。五、甲乙双方责任(一)甲方责任:1.负责_________________________,以。
2、方便乙方_________________作业。2.派人员协助乙方作好爆破安全警戒工作。(二)乙方责任:1.负责到政府各有关部门办理爆破施工手续。2.负责整个爆破过程的安全工作,负责确保爆破对甲方_________楼体结构不予影响及破坏。3.作业人员持证上岗。4.加强安全警戒工作。六、违约责任1.乙方按甲方要求完成爆破施工。2.甲方按时结算工程款,不得以任何借口拖欠工程款。七、本合同未尽事宜,双方另行协商解决。八、本合同一式肆份,双方各执二份。甲方(盖章):_____________乙方(盖章):_____________甲方代表(签字):_________乙方代表(签字):__________________年______月______日_________年______月______日建设单位(甲方):_________施工单位(乙方):_________根据_________市建委有关规定,甲方将_____首期绿化工程委托给乙方施工,根据该工程具体情况,经双方协商签订本合同。一、工程名称:_________。二、施工地点及范围:本工程位于_________,绿地总面积为______。
3、___平方米。三、工程内容1.乙方根据甲方所提供的设计图纸按图施工,甲方按图验收;2.绿地深翻_________厘米,加工_________厘米(包括土地平整、造地形等);3.工程竣工后,乙方必须养护一年(落叶树今冬明春种植,按具体树种种植起算);4.施工过程中,由于甲方原因需要返工的`,则须经甲方签证认可后按实结算;养护期间由于乙方原因造成苗木死亡的,均由乙方按合同规格要求补植;5.种植质量应根据_________市有关部门对绿化工程的要求进行验收。草坪应按地形铺设,要求平整度高,整体性强,自然泛水,铺设间隙不得超过一指宽。四、工程造价:工程总造价为人民币_________元整,一次性包干。五、付款方式1.第一次付款,在合同签订生效后,甲方支付总造价的50%;2.第二次付款,在草皮铺设过半后,甲方支付总造价的25%;3.第三次付款,在工程验收后,甲方支付总造价的20%;4.余款待一年养护期满、合格后一次性付清。六、施工期限:本工程自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日竣工。七、甲方委托_______。
4、__,乙方指派_________负责施工现场的管理协调工。八、其他约定_________。九、本合同一式_________份,甲乙双方各执_________份,图纸预算各_________份。甲方(盖章):_________乙方(盖章):_________法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):__________________年____月____日_________年____月____日签订地点:_________签订地点:_________施工合同样本【第二篇】按照《中华人民共和国合同法》的规定结合本合同项下工程的具体情况,双方经协商达成一致协议并书立本合同以资共同遵照履行:第1条工程概况工程名称:甲方名下私房拆除及修建工程地点:本市桥口区太平洋承包范围:旧房拆除,新房重建承包方式:包工包料建设工期:本工程自20xx年3月28日开工,于20xx年5月28日竣工工程质量:参照国家房屋质量有关要求合同价款(人民币大写):×叁×佰×叁×拾元每平方米(根据建筑施工完成后实际面积结算)第2条甲方工作开工前10天,向乙方进行现场交底,全部腾空房屋,清除影响施工的障碍物;向乙。
5、方提供施工所需的水,电,气及电讯等设备,并说明使用注意事项;办理施工所涉及的各种申请,批件等手续。指派[]为甲方驻工地代表,负责合同履行。对工程质量,进度进行检查。协调有关部门做好现场保卫,消防,垃圾处理等工作,并承担相应费用。第3条乙方工作参加甲方组织的现场交底,拟定施工方案和进度计划[附件一],交甲方审定。指派[]为乙方驻工地代表,负责合同履行。按要求组织施工,保质,保量,按期完成施工任务,解决由乙方负责的各项事宜。严格执行施工规范,安全操作规程,防火安全规定,环境保护规定;严格按照图纸或作法说明进行施工,做好各项质量检查记录;参加竣工验收,编制工程结算。遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定,妥善保护好施工现场周围建筑物,设备管线,古树名木不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作,处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位(住户)的关系。工程竣工未移交甲方之前,负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。第4条关于工期的约定甲方要求比合同约定的工期提前竣工时,应征得乙方同意,并支付乙方因赶工采取的措施费用。因甲方未按约定完成工作,影响工期,工期顺延。因乙方责任,不能按期开工。
6、或中途无故停工,影响工期,工期不顺延。因设计变更或非乙方原因造成的停电,停水,停气及不可抗力因素影响,导致停工8小时以上(一周内累计计算),工期相应顺延。第5条关于工程质量及验收的约定本工程以施工图纸,作法说明和《建筑装饰工程施工及验收规范》,《建筑安装工程质量检验评定统一标准》(等国家制订的施工及验收规范为质量评定验收标准。本工程质量应达到国家质量评定合格标准。甲方要求部分或全部工程项目达到优良标准时,应向乙方支付由此增加的费用。甲,乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收,乙方可自行验收,甲方应予承认。若甲方要求复验时,乙方应按要求办理复验。若复验合格,甲方应承担复验费用,由此造成停工,工期顺延;若复验不合格,其复验及返工费用由乙方承担,但工期也予顺延。由于乙方原因造成质量事故,其返工费用由乙方承担,工期不顺延。工程竣工后,乙方应通知甲方验收,甲方自接到验收通知10日内组织验收,并办理验收,移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收,需及时通知乙方,另定验收日期。但甲方应承认竣工日期,并承担乙方的看管费用和相关费用。第6条关于工程价款及。
7、结算的约定本合同生效后,甲方分六次按下列方式支付工程款,尾款于竣工结算后二个月内根据实际情形结算。本合同签署生效乙方派员进驻工程建设场所后3日内,甲方支付总计工程款的30%,计人民币×元;第一层楼施工完毕(加盖预制板)后支付总计工程款的15%,计人民币×元;第二层楼施工完毕(加盖预制板)后支付总计工程款的15%,计人民币×元;第三层楼施工完毕(加盖预制板)后支付总计工程款的15%,计人民币×元;全部内外墙装饰完毕后支付总计工程款的15%,计人民币×元;全部工程完成甲方试用二个月内如无质量异议支付总计工程款的10%,实际面积的差价与此同时结算。工程竣工验收后,乙方提出工程结算并将有关资料送交甲方。甲方自接到上述资料10天内审查完毕。第7条关于材料供应的约定本工程乙方负责采购供应的材料[附件二],应为符合设计要求的合格产品,并应按时供应到现场。凡由乙方采购的材料,设备,如不符合质量要求或规格有差异,应禁止使用。若已使用,对工程造成的损失由乙方负责。第8条有关安全生产和防火的约定乙方提供的施工图纸或作法说明,应符合《中华人民共和国消防条例》和有关防火设计规范。乙方在施工期间应严格遵守《建筑安。
8、装工程安全技术规程》,《建筑安装工人安全操作规程》,《中华人民共和国消防条例》和其它相关的法规,规范。由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程,消防条例,导致发生安全或火灾事故,乙方应承担由此引发的一切经济损失。第9条奖励和违约责任由于甲方原因导致延期开工或中途停工,甲方应补偿乙方因停工,窝工所造成的损失。每停工或窝工一天,甲方支付乙方100元。由于乙方原因,逾期竣工,每逾期一天,乙方支付甲方100元违约金。乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场堆放的家具,陈设和工程成品,如造成损失,应照价赔偿。第10条争议或纠纷处理本合同在履行期间,双方发生争议时,在不影响工程进度的前提下,双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。当事人不愿通过协商,调解解决或者协商,调解不成时,双方同意由工程施工所在地人民法院裁判。第11条附则本合同正本两份,双方各执一份。本合同履行完成后自动终止。甲方:乙方:日期:日期:附件一:施工图纸或作法说明附件二:乙方提供材料及施工质量要求1.水泥,使用黄石华新水泥,梁柱现浇使用号,墙,地粉砌使用号;2.水泥与黄沙的比例在梁柱现浇中不得少于;在墙,地粉砌中不得少于;3.内外。
9、墙粉砌厚度不得少于×MM;地坪厚度不得少于×MM;3.钢筋,梁柱中使用直径不得小于18MM,阳台牛腿中使用直径不得小于22MM;4.任何墙壁厚度不得小于240MM;5.其他约定:延伸阅读:工程质量验收效果生产安全施工合同样本【第三篇】合同编号:____________________签约地点:____________________审核部门(人员):______________建设单位(以下简称甲方):______________施工单位(以下简称乙方):______________根据《中华人民共和国经济合同法》,结合本工程的具体情况,为了明确工程项目及双方责任,本着互相协作,确保施工项目顺利完成的原则,经过协商签订本合同。第一条工程项目(一)工程地点:(二)工程内容:(三)承包方式:包工包料。第二条工程造价为人民币:(大写)元整。(本价款为含税价款)。第三条合同工期1.双方商定总工期天。开工日期:________年____月____日,竣工日期:________年____月____日。2.如遇下列情况,经甲方代表签证后,工期可以顺延。①因遇人力不可抗拒的自然灾害(台风、火灾、地震)。
10、等造成的停工。②因设计图纸修改,增加了工程量,而受影响时。③因停水、停电等情况达六小时以上时。④甲方因财力不足或不按合同规定预付工程备料款和工程进度款,而受影响时。⑤甲方不能按合同规定在开工前五天,交出施工场地和接通施工水源、电源时。第四条工程质量标准(详见附页)和保修期(一)工程质量标准按国家现行施工规范及甲方要求验收。(二)工程保修按建设有关规定执行。此工程保修自竣工验收签字之日起计算一年。(三)属乙方施工范围的工程项目,因施工质量问题造成损坏的,乙方应给予免费修补。第五条材料设备供应(一)工程所需材料由乙方按照甲方指定的品牌、型号采购,严禁以次充好。(二)材料设备附有出厂合格证明,材料设备有异议进行检验。第六条付款方式(一)合同签署后五日内,甲方付总造价的30%给乙方;(二)当工程竣工验收后甲方支付竣工结算总价的67%;(三)剩余3%工程款在竣工验收之日起,保修期结束后一次结清。第七条责任范围(一)甲方责任:1、负责解决施工及生活用水、用电、道路畅通;2、及时组织工程竣工验收工作;3、按本合同规定的期限办理竣工验收并支付乙方工程款。(二)乙方责任:1、按施工安全规范保证施工质量,精。
本文标题:施工合同样本【汇编4篇】
链接地址:https://www.777doc.com/doc-11105132 .html