2023年园林绿化劳务合同(通用模板)_园林绿化劳务合同判决书

1/82023年园林绿化劳务合同(通用模板)_园林绿化劳务合同判决书在生活中，越来越多人会去使用协议，签订签订协议是最有效的法律依据之一。相信很多朋友都对拟合同感到非常苦恼吧。下面是网友为大家分享的“2023年园林绿化劳务合同(通用模板)_园林绿化劳务合同判决书”，仅供参考，大家一起来看看吧。园林绿化劳务合同模版园林绿化劳务合同判决书1代表人：地址：电话：乙方：代表人：地址：电话：鉴于甲方工作需要，聘请乙方从事园林绿化劳务工作，根据《中华人民共和国劳动法》和有关规定，甲乙双方经平等协商一致，自愿签订本劳务合同，以资共同遵守。甲方将______小区园林绿化相关工作承包给乙方，由乙方组织人员进行园林绿化工作。______年______月______日至______年______月______2/8日止。1、男工：_______元/天，女工：_______元/天，工长：_______元/天，车辆：_______元/天。2、农忙或用工紧张时期劳务费比照市场价格支付工资，之后恢复原先价格。3、劳务费按月结算。劳务费中含各种保险费用。乙方必须按照甲方图纸规划要求进行园林绿化施工作业，符合安全标准和美观要求。1、甲方派出人员指导相关工作如何施工，提供必要的专业工具。2、按时支付劳务费及税款（劳务费用总额______%）。1、临时工必须符合国家规定的劳动年龄，即年满18周岁，且身体健康，能胜任所从事的工作。若不能胜任工作，甲方负责人员有权辞退。2、乙方必须对劳务人员进行安全教育，并为劳务人员缴纳工伤保险及意外伤害险，工作中发生人员伤亡事故，甲方不承担如何责任。上下班途中出现任何交通安全事故乙方承担责任。3、严格遵守劳动时间，不迟到、不早退，有事需向甲方负责人员请假，服从甲方负责人员领导，听从指挥，工作尽职尽责，自觉接受业务，安全生产培训，掌握工作要领，不违章作业，工作中主要安全，由于违章作业造成身体损害责任自负。4、在施工工作中，不酗酒、不赌博、不打架斗殴，如有3/8违反当即辞退，因上述原因造成身体伤害责任自负。5、若有借用甲方的工具等，要妥善保管、使用。如有损害照价赔偿。6、乙方必须保证甲方对用工人员数量的要求。7、乙方必须在规定的时间内完成甲方指定的任务。1、甲方按合同要求及时拨付劳务费，延期给付的按规定支付乙方利息。2、乙方不能按合同规定的要求组织人员施工，不能及时完成工作任务，甲方有权追究责任，减付劳务费用。乙方不履行合同时，甲方有权解除合同，由此造成的损失由乙方承担。合同在执行过程中发生争议时，双方应本着公平、合理的原则及时协商处理，协商不成的，由________仲裁机构裁定或通过诉讼解决。本合同自甲乙双方签章之日起生效，工期结束后自动失效。1、未尽事宜及双方发生纠纷，双方本着友好互惠态度进行协商补充解决。2、本合同一式_____份，自双方签字日起生效，双方各执_____份，均具同等法律效力。甲方（盖章）：代表（签字）：_____年_____月_____日乙方（盖章）：代表（签字）：4/8_____年_____月_____日园林绿化劳务合同模版园林绿化劳务合同判决书2发包方：(以下简称甲方)承包方：(以下简称乙方)甲乙双方依照《中华人民共和国合同法》及有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就园林绿化工程施工事项协商一致，订立本合同。工程名称：工程地点：工程内容：园路、廊架、六角亭、花坛、小品、苗木栽植、草坪铺植等。开竣工日期：工期日历天数40天，开工日由甲方签署工程开工报告之日为准。达到《城市绿化施工及验收规范》和工程施工图标准。叁拾贰万伍仟捌佰玖拾壹元叁角伍分整(325891.35元)1、甲方驻现场全权代表人姓名：如代表易人，甲方应提前七天通知乙方，后任继续承担前任应负的责任和承诺。2、甲方工作甲方应完成以下工作，如造成延误，承担所发生的.经济支出，赔偿乙方有关损失。工期相应顺延。1提供现场施工用水接口、电源接头。5/82向乙方提供或指明施工现场的地质和地下管网线路资料，保证数据真实准确。3在开工前三天之内，向乙方提供经核准的场地内管线资料及相关图纸两套。4组织图纸会审，向乙方进行技术交底，提出技术要求和验收效果。5协调施工现场周边关系。3、乙方驻现场全权代表人姓名：如代表易人，乙方应提前七天通知甲方，后任继续承担前任应负的责任和承诺。4、乙方工作乙方应履行以下责任，如造成工期延误和工程损失，应对甲方的损失给予赔偿。1施工期间，乙方负责内接挂表，并承担全部施工水、电费用。2乙方负责配合甲方、土建施工单位消除地面架空和地下障碍物、地下障碍物、地下管线、邻里建筑物、构筑物的保护。3应向甲方提供工程进度及施工计划报表，在工程质量合格前提下，甲方监理核定形象进度，进度款方可支付。4保护施工现场整洁、符合文明施工等有关规定。1、施工组织设计乙方应在工程开工前3天，向甲方提交施工组织设计(或施工方案)。甲方收到后3天内予以批准，乙方必须按已批准6/8的施工组织设计组织施工，接受甲方代表和监理的检查监督。2、在施工过程中，如遇下列情况，应顺延工期。1由于人力不可抗拒的灾害；2设计变更和工程量调整；3一周内，非乙方原因停水、停电造成停工累计超过8小时；4经甲、乙方同意的其它情况。1、乙方应认真按照标准、规范和设计要求组织施工，随时接受甲方、监理的检查检验。2、凡隐蔽工程部位，乙方预检后，提前通知甲方，甲方按时组织验收，合格后，乙方才能继续施工。3、中期验收：1xx年4月组织中期验收，验收前5天，乙方须按照甲方要求，提交中期验收报告和中期验收资料（包括工程结算资料）两套。2甲方在收到乙方中期验收报告后7天内，组织验收。甲方无正当理由不组织验收和验收后5天内不予批准验收报告，且又提不出修改意见，可视为中期验收报告已被批准。3中期验收报告批准后，进入结算审计阶段。4、竣工验收：1xx年12月组织竣工验收，验收前5天，乙方须按照甲方要求，提交竣工验收报告和竣工资料两套。2甲方在收到乙方竣工验收报告后7天内，组织验收。甲7/8方无正当理由不组织验收和验收后5天内不予批准验收报告，且又提不出修改意见，可视为竣工验收报告已被批准。3竣工验收报告批准后15天内，甲方办理工程竣工结算。5、乙方施工工程质量，应达到《城市绿化施工及验收规范》标准，经验收不合格，乙方进行返工、修改并承担所发生的费用。1、本工程结算方式为审计结算，结算依据为《**省建筑工程消耗量定额及统一基价表（xx版）》，不足子目部分参照《**省园林绿化工程定额（xx版）》。2、工程款支付1乙方进场开工前，甲方按合同价向乙方预付工程款10%。2xx年4月份中期验收合格后，结算审计完毕后15天内，甲方向乙方支付结算价的50%；xx年12月竣工验收合格后，15天内付清全部余款。乙方按有关规定安全文明施工，采取严格的安全防护措施，承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。非乙方责任造成的伤亡事故，由责任方承担责任和有关费用。绿化工程养护期、园林建筑和水电安装工程保修期均为一年，截止xx年12月。养护保修期内，因乙方栽植和养护不当致使苗木死亡，乙方须补种补栽相同品种和规格的苗木，园林建筑水电安装工程质量出现问题，乙方在7天内派人修理。8/8养护保修期内，乙方不负责治安管理，非乙方原因造成的苗木毁损、被盗、死亡和园林建筑水电设施毁损，乙方不负责任，但甲方要求乙方补种补栽和修复，乙方应按原样补种补栽和修复，甲方承担由此发生的费用。违约：1、甲方代表不能及时给出必要指令、确认、批准，不按合同约定履行自己的各项义务，支付款项发生其他使合同无法履行的行为，应承担违约责任，乙方可向甲方索赔。2、乙方不能按合同工期竣工或发生其他使合同无法履行的行为，应承担违约责任。3、双方约定，在履行合同过程中产生争议时通过协商、调解解决。协商、调解不成时，双方同意由武汉市仲裁委员会仲裁。乙方负责协调场区周边关系，如与周边其他人发生矛盾纠纷与甲方无任何关系。甲方(签章)：乙方(签章)：法人代表：法人代表：