最新道路施工合同范例5篇

最新道路施工合同范例5篇在当今不断发展的世界，合同已经成为不可或缺的东西。您知道应该怎么拟制合同吗？合同范本网的编辑向您分享了最新道路施工合同范文，仅供参考，大家一起来看看吧！最新道路施工合同范文1甲方：x乙方：x依据《合同法》、《建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商意见一致，达成共识，订立本协议，供双方共同遵守执行。一、工程概况：1.工程名称：x2.工程地点：x3.工程范围、规模：x二、工作内容：1.乙方按甲乙双方共同签字认可的灰线范围及指定深度进行开挖，并负责修边检底和将所挖土石方运出场外(弃土由乙方自行解决)。2.此工程为包工包料。工程所需机械设备、油料均由乙方自备、承担。3.乙方负责修边检底应达到甲方或设计要求的深度和宽度。甲方不另支付费用。4.施工过程要减少对周围环境道路的影响，从车上掉下来的土石方造成的路面污染由乙方负责处理。如有出现因污染道路造成的罚款全部由乙方负责。三、合同工期：1.经双方协商确定，工期为日历天，自年月日起至年月日。2.若施工过程中发生不可抗力情形或者甲方要求乙方暂停工作，工期相应顺延。停工期间乙方应合理安排现场的人员、机械、设备，甲方不承担因停工对乙方产生的一切损失。四、工程价格及支付方式：1.土方挖运综合单价(开挖、外运等)为元/立方米(天然实方计算,暂定立方米);石方挖运综合单价(开凿、破碎、切割、外运等)为元2.场内若需要回填，应按甲方指定回填，不计回填费用。3.上述综合单价为包干价，本价格包含本合同所有工作内容：(1)土石方开挖所使用的全部人工、材料、机械、油料;(2)土石方运输过程中所采取的密闭措施，因现场条件限制须要修建的临时道路及必要的措施(沉沙井及冲洗设施)等;(3)倾倒时渣场的费用;(4)运渣车上路时与环卫、交通、城管等相关部分协调的费用;(5)管理费;(6)利润;(7)安全文明施工费;(8)税金;(9)各种保险费用;(10)主管部门收取的费用或因市场因素发生的各种涨价及一切场内场外安全文明施工等费用。4.上述综合单价为固定价格，不随施工时间、次数、施工分层分段、所遇到土石方的类别、施工深度、施工天气、道路状况等任何因素而改变。5.土石方工程量的确认：现场正式开挖前，甲方、乙方共同对现场地形标高进行测量、签证，双方签字后保存基础数据;工程开挖结束，经甲方、乙方验收合格后，共同对现场地形标高进行测量、签证，计算出总挖运土方和石方工程量，进行签证确认，最终确认的数据为该工程总价结算的依据。6.支付方式：乙方完成工程验收合格并办清结算双方签字生效后20日内，甲方支付乙方工程款的50%，20xx年春节前支付结算总价的5%～20%,待甲方主体工程完工后60内，甲方以支票方式结清工程款。7.工程款支付前，须提供正规建安发票，否则，甲方可暂时拒绝支付，由此引起的责任由乙方承担。五、质量要求：乙方保证工程质量达到验收标准要求,乙方不听从甲方现场代表指挥,工程质量达不到验收标准,由乙方负责并承担未按要求到位的边角处等的返工费用或超挖回填的返工费用，按未到位或超挖工程量1立方米扣已完工程量100立方米的比例在结算时扣减。六、双方责任和义务：1.甲方责任和义务(1)负责办理好本项目开工所需的部分手续，施工期间所用水电费由甲方负责，水电表接至施工围墙，表后的管线全部由乙方自行安装布置，排污管由甲方提供管子，乙方组织安装并负责维护(其于由乙方自行协调多方关(2)甲方派代表在工地进行技术、质量监督、检查、办理有关施工签证，验收手续等。(3)工程变更：甲方以书面形式通知乙方，乙方应无条件执行，如须要可签订补充合同或另外办理施工签证。(4)工程竣工后，甲方应组织相关人员在乙方完工并申报后7日内进行验收。2.乙方责任和义务(1)乙方应制定相应安全措施，加强对现场施工人员的安全教育，如在施工中发生安全事故，造成人员伤亡和财产、经济损失，一切责任由乙方自负，甲方不承担任何责任。(2)除非发生不可抗拒的自然灾害和甲方造成的原因之外，乙方不能随意推迟工期，更不能随意解除合同，否则后果自负。(3)乙方应负责土石方挖运和石方开凿外运的全部机械设备并合理组织施工和机械车辆调配，保证工程按期完成。((4)乙方应服从甲方代表统一指挥，按照甲方要求进行施工工作，并严格控制场地内的开挖设计深度和宽度，砂岩部份必须保证基底不得小于轴线外800mm。(5)负责协调周边关系，外部因素造成的一切问题产生的费用，由乙方承担。(6)施工单位在施工作业时应严格管理,杜绝安全事故的发生,如在施工过程中(不论是在施工场地内还是运输途中)发生任何安全事故均由施工单位负全部责任。(7)弃土场由乙方负责协调处理，所产生的费用由乙方承担。七、违约责任：1.乙方如不能按合同规定的时间和工程内容完成，扣减工程价款的5%。如乙方单方不能履行，中途退场按实际完成部分的60%结算。2.由于乙方原因造成工程质量不合格，应及时补救，直到合格为止，其费用由乙方自行承担。造成工期延误及损失由乙方全部负责。若乙方不听从甲方现场代表指挥,工程质量达不到验收标准，按本合同第五条执行。3.乙方未按期完成工程内容，每逾期1日，乙方应向甲方支付本工程合4.甲方有权在工程结算时，扣除因乙方原因所应由乙方承担的费用、违约金。5.乙方在合同签订后5天内进场并开工，如延时进场开工，每延迟1天扣罚金为本工程合同总价的千分之一。八、奖励：1.乙方在合同约定完工时间内，安全且保质保量完成本工程，甲方奖励乙方15万元。2.乙方在本条第一款的基础上，每提前一天甲方奖励乙方2万元人民币，本项最高奖励15万元。九、争议解决方式：1.本合同未尽事宜，由甲、乙双方协商解决。2.本合同引起的纠纷自行协商解决未果，诉讼当地人民法院解决。十、其他：1.此合同一经签订，即具有法律效力，立即生效，双方不得违反。2.此合同一试伍份，甲方执肆份，乙方执壹份，结清款项后本协议自动失效。甲方(签章)：乙方(签章)：委托代理人：委托代理人：联系方式：联系方式：签订日期：年月日最新道路施工合同范文2甲方：乙方：为了保证道路硬化工程保质保量，如期完工。经甲乙双方协商一致，特签订以下合同。一、工程名称：XXX实施项目之道路硬化、健身广场工程二、工程内容：水泥硬化道路约XXm;健身广场约XXX㎡(包括铺彩砖、砌道沿石、砌文化墙)部分水泥路面地面。三、工期：自20xx年月日至20xx年月日，共计天。四、合同价款：约为XX元整(元)五、承包方式：乙方包工包料。六、工程单价及结算方式：水泥硬化路按成品砼面积，每平方米元;铺彩砖每平方元，砌道沿石每延长米元，文化墙(宽XXcm，高XXm)每延长米元，砼硬化地面每平方米元。施工期间甲方不支付预付款，工程完工甲方支付乙方工程总价的80%，工程验收合格，其余工程款一次付清。七、施工要求及质量标准：1、路面宽度为Xm，厚度XXm。2、乙方要按照甲方施工要求保质保量，不得偷工减料。接受甲方监督监督按期完工。3、基础要进行碾压整平，施工C20混泥土浇筑。原浆收面，保证路面平整。宽度一致。4、彩砖铺设前要浇筑XXcm厚砼垫层，保证彩砖平整。文化墙、道沿石灰缝均匀，高度一致。八、其它约定事项：1、工程质量由甲方监督，乙方负责按期完成。2、甲方协助乙方解决施工中的干扰。施工期间乙方设置工程标志，确保行人安全。九、此合同一式两份，甲乙双方各持一份，自签字盖章之日起生效。甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：__________________年____月____日_________年____月____日最新道路施工合同范文3发包单位：承包单位：(以下简称乙方)依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国担保法》、《劳动法》及其他有关法律、行政法规，并结合本工程实际情况，甲、乙双方遵循平等、自愿、公平和守信的原则。双方就本建设工程施工项目协商一致后，订立本合同。一、工程概况及合同价款：1、工程名称：__2、工程地点：__3、承包方式：以劳务方式包设备、油料二、甲方发包给乙方的工程项目按规定的工期、进度工程量结算办法、质量验收标准，施工图纸执行。1、工程项目内容：土方、石方爆破、挖装、零至公里内路基路面工程，运输、大约万方。2、合同单价：固定单价每立方，土石方石方每立方元。3、验收标准：甲乙双方签证为准。4、结算方式：第一次按3000万元产值工程量结80%，滚动支三、甲、乙双方的开工、竣工时间1、开工的.时间为2、本工程开工时间以甲方下达书面“进场开工通知书”为准，乙方应准时进场施工。3、乙方必须文明施工，严禁破坏周围的庄稼、树林和已征红线区以外的土地，不得伤害老百姓切身利益。四、甲、乙双方签订的进度付款与竣工结算办法：1、劳务安全保证金：本工程劳务保证金、劳务生产保证金、项目施工保证金为人民币共计该劳务安全保证金在第二次付款时返还。2、进度付款与竣工结算以甲、乙双方现场管理人员签收的工程量清单为准。3、乙方生产资金元在进场三天内转入甲方项目帐户，专款专用。五、材料、设备供应1、爆破材料，油料按工程的实际需要量乙方自己提供，其他材料乙方自己采购，手续由甲方协助办理。2、其他工程材料、施工机械、工具等乙方自行负责购买和完善。六、安全施工责任：1、乙方作为工程施工主体，在施工过程中因自身原因发生安全2、甲方因宏观管理不当，督促检查不到位，而造成的安全事故由甲方承担管理部分的法律责任。七、乙方进场开工前五天内必须向甲方提供详细的施工组织设计及现场行政与工程技术管理人员、特殊工种的人员名单，同时乙方将现场行政与技术、质检、管理人员名单提供给甲方，以便双方在施工管理中联系解决问题。八、甲方的责任：1、甲方将施工现场用电、用水，接至距施工地点50米。现场内乙方负责水、电的所有费用。2、保证乙方正常施工。如遇当地居民刁难阻挡施工，或当地有关管理部门因某些原因下令停工，或停电、停水、阻路时，均由甲方及时出面解决。3、乙方每月25日保证准时将施工进度报表给建设单位。4、甲方保证自己的人员在乙方施工期间坚定在现场工作，以便随时处理施工中的有关事宜。5、因甲方原因和责任导致乙方停工超时三天(不包括不可抗拒因素和政府要求停工)，甲方负责按实际天数给乙方现场实有工人的综合点工工资和实际的机械设备停置台班费，按实际发生天数给乙方顺延工期。补偿标准为：挖机每台每天元，钻机每天元，人员每人每天元。6、如遇建设单位(业主方)有工程内容变更时，甲方应在15天内通知乙方，或者另行调剂施工内容给乙方施工。九、乙方的责任1、准时按开工时间进场施工，完善临时办公室、工人住房、生活储水池、洗澡室、配电房、厨房、公厕及库房设施，保证施工现场道路畅通。2、配备完善的现场施工管理人员，技术工人等相关的资质证书并持证上岗。3、服从甲方正常的工作安排及合理的施工调整。4、严格搞好施工现场的保证值班工作。积极文明的配合甲方接受有关部门的综合检查工作，严禁发生任何不良行为。5、乙方做好施工记录并完善有关资料，每月的25日前向甲方提供施进度统计报表(超过25日归到下月再提交)，当月不予结算。6、严格按国家胶在的施工法规验收标准施工，承担因自身原因造成不合格、返工的一切经济损失责任。7、不得隐瞒、谎报施工中发生的安全事故及伤亡人数。8、甲方有权监督乙方做好安全生产措施，文明施工，如发现乙方违反安全规定，甲方有权通知停工并按违章事实处罚5000元。9、乙方不得转包和分包工程，如甲方发现乙方发生任何一项转包和分包项目，甲方有权中止合同，乙方无条件退场保证金不予退还，一切损失由乙方负责。合同效力10、本合同一式两份，具有同等法律效力，合同双方盖章签字后生效，合同履行完后自行失效。发包单位(公章)：负责人(签字)：手机号：身份证号：日期：劳务承包单位(公章)：负责人(签字)：手机号：身份证号：日期：最新道路施工合同范文4发包方（甲方）：房地产开发有限公司承包方（乙方）：园林绿化有限公司一、工程概况：1、工程名称：小区道