您好,欢迎访问三七文档
当前位置:首页 > 办公文档 > 组织学习教育 > 农村自建房以包工包料合同书(通用4篇)
农村自建房以包工包料合同书(通用4篇)【学习指导】这篇学习资料“农村自建房以包工包料合同书(通用4篇)”由三一刀客漂亮的网友为您精心整理收集,供您学习参考,希望对您有所帮助!喜欢就分享下载吧。农村自建房以包工包料合同书【第一篇】甲方:________________(姓名,身份证号码)乙方:________________(姓名,身份证号码)甲方拟建房屋一座,位置在___县__镇__村__组,由乙方负责承揽建设。为明确双方权利义务关系,经平等协商,双方自愿签订本加工承揽合同。一、双方权利义务⒈甲方负责提供石灰、砖、水泥、沙子、水源、钢材等建筑材料。根据施工进度,乙方应提前___天通知甲方购买所需材料。⒉乙方具有从事农村房屋建设的成熟经验,负责施工建设并交付建房成果。当事人明确,双方不存在雇佣关系。⒊搅拌机、震动器等施工机械以及模板、脚手架等所有劳动工具由乙方自带,费用由乙方自理。⒋工期从_____年___月___日开始建设,工期为___天。如发生下雨、停电、地震等影响施工的不可抗力情况的,可顺延工期。①乙方加强对其人员的安全教育,严格管理,遵守国家法律法规,安全施工。由于乙方人员的故意或过失引起的安全事故由乙方自行负责,与甲方无关。②乙方所属人员的工资报酬由乙方负责支付,与甲方无关。二、质量要求乙方应当本着保质保量的原则,按照图纸施工,加强质量管理。重要施工过程:如地基、浇铸须经甲方验收后方能进行下一工序。甲方发现乙方在施工过程中有偷工减料、工作不负责影响房屋质量等行为时,有权要求乙方停工或整改。房屋建成后一年内,甲方发现质量问题的,乙方必须进行免费维修。三、付款方式工程款结算方式:以建房面积计算,每平方米人民币___元。付款时间:第一次付款在施工开始后___天内,第二次付款在___,第三次付款在___,第四次付款在房屋峻工并经甲方检验后____天内给付。四、违约责任由于工程质量达不到要求的,乙方要进行修理、重作;造成损失的,由乙方赔偿。因乙方原因导致使合同无法履行的,乙方应承担违约金___元,并赔偿因其违约给甲方造成的一切损失。乙方若无视甲方的合理要求,或者采取消极怠工和延误工期等做法为难甲方,视为乙方根本违约,甲方有权解除本合同。乙方应承担违约金___元。在乙方无违约行为的情况下,甲方若不按合同约定支付工程价款,应当承担违约金___元(或每日承担违约金____元)。五、争议解决办法发生合同争议时,双方应友好协商。如协商不成,双方可将争议提交人民调解委员会调解或向人民法院起诉。六、附则本合同一式两份,甲乙双方当事人各执一份。本合同自签订之日起生效。以上合同,双方必须共同遵守。如经双方协商同意签订补充合同,补充合同与本合同具有同等法律效力。甲方签字:乙方签字:担保人:年月日农村自建房以包工包料合同书【第二篇】甲方:身份证号:电话:乙方:身份证号:电话:甲方将位于的建设工程经双方协商承包给乙方,经双方协商同意,就该建房工程的施工承包事宜达成如下协议:一、此次建房的施工承包方式为乙方包工包料。乙方负责出工建设并自行解决建设施工所需的所有设备、建房所用的全部原材料,施工过程所需的水电费用由甲方支付,施工人员的吃住行生活由乙方自理。乙方在施工过程中,应注意施工安全,全程对施工安全负完全责任,因施工设备的原因和乙方人员操作失误导致的伤亡事故由乙方负完全责任。由于乙方对施工工地管理疏忽造成的施工人员以外第三人人身财产损害的,乙方应对此负全部责任。二、施工要求1、乙方需严格按照施工图纸完成施工任务,不得随意更改,如需更改,需征得甲方同意。2、乙方自本合同签订后开始施工,工期为天),即自止。乙方需严格按照工期要求合理安排施工进度,保证按期交房。3、乙方在施工过程中所需材料必须使用红砖、国标钢材、中联水泥。三、付款方式工程报价:每平方200元,以实际建筑面积为准。1、地基挖好后甲方支付乙方首批款2万元。2、第一层盖好后付4万元。3、第二层盖好后付4万元。4、剩余款项后如因房屋未出现质量问题,甲方将剩余款项全部支付给乙方。若出现质量问题,所需维修资金由剩余款项支付,剩余款项不足以支付维修金的,甲方有权向乙方继续索要不足部分的维修金。四、工程内容:从地基到完成砖砌结构,室内外的抹灰、楼房高度以及前面部分式样到封顶。五、违约责任:1、乙方承诺:如建好后的房屋出现重大质量问题,足以影响甲方生活安全的,甲方可向乙方索赔,索赔金额不低于全部建房款。2、本合同一式签署,双方不得反悔,若任意一方反悔,除正常的工程材料款结清外,须赔偿另一方违约金2万元。3、若乙方未在规定的工期内完工,每逾期一日需向甲方支付合同总造价1%违约金,逾期时间进过一个月以上的,乙方需向甲方支付不低于万元的违约金。六、本协议履行过程中发生争议的,双方应友好协商解决,协商不成的,均可向西峡县人民法院提起诉讼。七、本协议自甲乙双方在协议文本上签字(或盖章)之日起生效。本协议一式两份,甲乙双方各一份。甲方:乙方签字:签约时间:年月日农村自建房以包工包料合同书【第三篇】修建方:以下简称甲方承建方:以下简称乙方根据中华人民共和国建筑法及合同法,经双方共同自愿协商,由乙方承建甲方自用小二层住房的施工工程。一、承包方式及内容1、甲方将自用小二层住房约为300平方米,承包给乙方,甲方负责将主材运输到工地。2、房屋修建为二层砖砼结构,现浇砼楼板,砼构造柱。3、正负零以下由乙方调配人员施工,甲方予以配合及负责人工及生活费用。4、乙方承包由正负零以上修建,包括砌墙、钢筋、支模、内外墙抹灰及任意一方外墙瓷砖粘贴。5、乙方自行负责提供所有支撑架、模板及所需一切机械。二、收方方式及承包单价1、乙方由正负零以上按实际建筑面积进行实收。2、经双方协商以170元/m2计算。三、甲方的责任和义务1、甲方无偿提供给乙方水、电。2、甲方自开工之日起满足提供建筑主材给乙方,以免造成停工待料,延误工期。3、甲方在每层现浇当日提供所在工人一天生活,其余时间生活由乙方负责。4、甲方一次性付给乙方安全费元。四、乙方的责任和义务1、乙方必须按质按量完成所承包的内容及项目。2、乙方必须按甲方要求程序进行施工。3、乙方必须做到安全文明施工,安全由乙方全面负责承担。4、乙方不得随意浪费材料,不得故意拖延工期。5、各工种人员由乙方负责调配。五、质量要求1、砼强度要求达到:2、砌砖饱满度,垂直度,平整度,砼构造柱砌砖要求4进4出。3、抹灰面的垂直度,平整度。六、付款方式:开工之日付20%,约为x元,以后按工程进度,在每层现浇完后付20%,约为二次,约为x元,余款待工程全面完工后,经验收合格后一次性付清。七、施工时间:开工:竣工:八、本协议一式两份,甲、乙双方各执一份,经双方签字即时生效,希望双方共同遵守,若一方违反,必须承担相应损失,另外,本协议未尽事宜,应由双方共同协商确定。甲方签字:乙方签字:2021年农村自建房以包工包料合同书【第四篇】修建方:以下简称甲方承建方:以下简称乙方根据中华人民共和国建筑法及合同法,经双方共同自愿协商,由乙方承建甲方自用小二层住房的施工工程。一、承包方式及内容1、甲方将自用小二层住房约为300平方米,承包给乙方,甲方负责将主材运输到工地。2、房屋修建为二层砖砼结构,现浇砼楼板,砼构造柱。3、正负零以下由乙方调配人员施工,甲方予以配合及负责人工及生活费用。4、乙方承包由正负零以上修建,包括砌墙、钢筋、支模、内外墙抹灰及任意一方外墙瓷砖粘贴。5、乙方自行负责提供所有支撑架、模板及所需一切机械。二、收方方式及承包单价1、乙方由正负零以上按实际建筑面积进行实收。2、经双方协商以170元/m2计算。三、甲方的责任和义务1、甲方无偿提供给乙方水、电。2、甲方自开工之日起满足提供建筑主材给乙方,以免造成停工待料,延误工期。3、甲方在每层现浇当日提供所在工人一天生活,其余时间生活由乙方负责。4、甲方一次性付给乙方安全费元。四、乙方的责任和义务1、乙方必须按质按量完成所承包的内容及项目。2、乙方必须按甲方要求程序进行施工。3、乙方必须做到安全文明施工,安全由乙方全面负责承担。4、乙方不得随意浪费材料,不得故意拖延工期。5、各工种人员由乙方负责调配。五、质量要求1、砼强度要求达到:2、砌砖饱满度,垂直度,平整度,砼构造柱砌砖要求4进4出。3、抹灰面的垂直度,平整度。六、付款方式:开工之日付20%,约为元,以后按工程进度,在每层现浇完后付20%,约为二次,约为元,余款待工程全面完工后,经验收合格后一次性付清。七、施工时间:开工:竣工:八、本协议一式两份,甲、乙双方各执一份,经双方签字即时生效,希望双方共同遵守,若一方违反,必须承担相应损失,另外,本协议未尽事宜,应由双方共同协商确定。甲方签字:乙方签字:年月日
本文标题:农村自建房以包工包料合同书(通用4篇)
链接地址:https://www.777doc.com/doc-11529400 .html