2023年建设部监理合同_建设工程监理合同的合同双方的权利和义务怎样-【汇编4篇】

1/112023年建设部监理合同_建设工程监理合同的合同双方的权利和义务怎样?【汇编4篇】随着法律观念的日渐普及，我们用到合同的地方越来越多，正常情况下，签订合同必须经过规定的方式。那么一般合同是怎么起草的呢？下面是我给大家分享的“2023年建设部监理合同_建设工程监理合同的合同双方的权利和义务怎样?【汇编4篇】”，欢迎大家参考下载分享借鉴，希望对大家能够有所帮助。建设部监理合同共有几条【第一篇】监理工作内容还包括：本工程的质量、进度、投资控制、安全生产、合同管理、职业健康安全与环境管理，协调工程实施过程中相关关系等。监理与相关服务依据监理依据包括：相关的法律法规、国家现行的建筑工程施工强制规范、施工图纸、工程建设监理规范、监理人与委托人签订的合同。相关服务依据包括：/。更换监理人员的其他情形：监理人更换总监及监理人员需经委托人同意，委托人对不称职的监理人员有更换权利。履行职责2/11对监理人的授权范围：对承包人呈报的工程进度计划、完成的工程量、结算报告等文件的审批和回复。任何可能对工程造价、质量、工期构成影响的设计变更和工程洽商，均须事先得到委托人的书面授权或批准。除本合同明确约定或委托人书面授权外，监理人无权减轻或免除任何第三方在其与委托人签署的合同中对委托人承担的责任和义务。监理人有权要求承包人调换其人员的限制条件：委托人批准。提交报告监理人应提交报告的种类(包括监理规划、细则，约定的专项报告)、时间和份数：每月初上报上月的监理月报1份；监理规划、专项报告，根据委托人要求上报。使用委托人的财产：监理人应在本合同终止后**天内移交委托人无偿提供的房屋、设备，移交的方式为：当面移交。安全责任监理人自行负责自己员工的管理及本合同履约过程中的安全措施，如员工或所用设备发生意外或伤亡事件，由监理人自行负责，与委托人无关。监理人由于监理过程不到位导致施工现场发生安全事故的，应承担相应的监理责任。建设部监理合同共有几条【第二篇】建设(发包)单位：(简称甲方)3/11施工(承包)单位：(简称乙方)甲方为单位，根据《^v^合同法》之规定，遵循经双方在平等、自愿、互利和诚实信用原则，甲方将世博工程项目的基础土方工程任务委托乙方承包，甲乙双方就有关事宜协商一致，订立本合同，并严格遵守。一、概况工程名称：工程地点：二、范围：±以下土方工程。(含机械挖土、转运土、掏桩缝)三、工期1、可抗力。2、甲方变更计划、施工图纸而影响施工的。四、工程价格与工程款支付。13400m3，综合单价按/立方米计算(以上价格包含乙方施工整个土方工程发生的协调、弃土、税收等所有费用，为一次性包干价，在施工期内不作任何调整)。挖运结束，经甲方验收合格后现金结账付款。1、土方工程结束，经甲方验收合格后，乙方应提供税务机关认可的税务发票进行结算，否则，甲方有权拒绝付款。五、工程量：3400m3。六、质量要求1、在土方的开挖土(含挖土、转运土等)中，乙方的所有施工工序必须按项目部的施工质量要求施工。4/112、所有施工工序必须经甲方项目部、监理、建设单位以及有关人员的检查合格，并进行下道施工程序，甲方才能签字认可。3、对在施工中因乙方原因造成返工的，乙方无条件尽快按甲方的工要求处理，对造成甲方损失的，甲方有权依照有关法律、法规对乙方的要求赔偿的权利。4、乙方必须在20_年10月27日退完土，否则每天罚款伍仟元整。七、甲方责任1、甲方按合同约定支付工程款。八、乙方责任1、服从甲方的监督、指挥和管理。2、按图纸及甲方的指导进行施工，保质、保量，按期完成。3、安全、文明施工，确保施工安全，合同生效前，乙方应向甲方交纳安全风险保证金元，乙方在施工过程中如发生不安全事故，致使甲、乙双方工作人员及第三人伤、亡或财产损失，乙方应自行全额承担。工程完成后，如乙方未发生不安全施工，甲方如数退还乙方交纳的安全风险保证金元。九、其它条款：1、违约金：由于甲方原因终止合同，甲方支付乙方违约金元。由于乙方原因终止合同，乙方支付甲方违约金元。2、乙方承担施工中工伤事故的全部责任。5/113、未尽事宜，甲乙双方协商一致可以订立补充条款、协议，补充条款、协议同本合同具有同等法律效力。4、争议解决，如双方发生争议，甲乙双方应协商解决，协商不成可向潢川县人民法院提起诉讼。5、本合同自签订之日起生效，本合同正本一式两份，甲乙双方各执一份，经双方签字后即生效。建设部监理合同共有几条【第三篇】委托人应在委托人与承包人签订的合同中明确监理人、总监理工程师和授予项目监理机构的权限。如有变更，应及时通知承包人。提供资料委托人应按照约定，无偿向监理人提供工程有关的资料。在本合同履行过程中，委托人应及时向监理人提供最新的与工程有关的资料。提供工作条件委托人应为监理人完成监理与相关服务提供必要的条件。委托人应按照约定，派遣相应的人员，提供房屋、设备，供监理人无偿使用。委托人应负责协调工程建设中所有外部关系，为监理人履行本合同提供必要的外部条件。委托人代表委托人应授权一名熟悉工程情况的代表，负责与监理人联6/11系。委托人应在双方签订本合同后7天内，将委托人代表的姓名和职责书面告知监理人。当委托人更换委托人代表时，应提前7天通知监理人。委托人意见或要求在本合同约定的监理与相关服务工作范围内，委托人对承包人的任何意见或要求应通知监理人，由监理人向承包人发出相应指令。答复委托人应在专用条件约定的时间内，对监理人以书面形式提交并要求作出决定的事宜，给予书面答复。逾期未答复的，视为委托人认可。支付委托人应按本合同约定，向监理人支付酬金。建设部监理合同共有几条【第四篇】1、工程名称：______________；2、工程编号：______________；3、工程地点：______________；4、工程范围：本合同全部工程建筑安装面积共计________平方米（各单项工程建筑安装面积详见工程项目一览表）。5、工程造价：本合同全部工程施工图预算造价为人民币________元（各单项工程造价详见工程项目一览表）。6、承包方式：______________。7/111、根据国家工期定额和使用需要，商定工程总工期为____天（日历天），自____年____月____日开工____年____月____日竣工验收。2、开工前____天，乙方向甲方发出开工通知书。1因天灾或人力不能抗拒的原因被迫停工者。2因甲方提出变更计划或变更施工图而不能继续施工者。3按施工准备规定，不能提供施工场地、水、电源，道路未能畅通，障碍物未能清除，影响进场施工。4因甲方不能按期供图、供料、供设备或其所供材料以及设备不合规格要求，被迫停工或不能顺利施工者。5在施工中如因停电、停水8小时以上或连续间歇性停水、停电3天以上（每次连续4小时以上），影响正常施工。6非乙方原因而监理签证不及时而影响下一道工序施工。7未按合同规定拨付预付款、工程进度款或代购材料差价款而影响施工。8由于政策变化、不可抗力以及甲乙双方之外原因导致工程停建或缓建，使合同不能继续履行，乙方应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作；按甲方要求将自有机械设备和人员撤出施工现场。甲方应为乙方撤出提供必要条件，支付以上的经济支出，并按合同规定支付已完工程价款和赔偿乙方有关损失。已经订货的材料、设备由订方负责退货，不能退还的货款和退货发生的费用，由甲方承担。但未及时退货造成的损失由责任方承担。8/114、工期提前。1提前的时间。2乙方采取的赶工措施。3甲方为赶工提供的条件。4赶工措施的经济支出和承担。5提前竣工收益（如果有）的分享。1、提供现场施工用水、电、堆放材料场地及施工人员食、宿临时用房。2、提供施工用双排脚手架。3、负责施工现场各施工单位间的协调工作。4、严格监督施工质量，组织工程验收。1、负责安装中所有有材料供应。施工主要材料必须有合格证明资料，如：材质单、合格证等。2、认真组织施工，严格按《grc外装饰工程施工验收标准》施工。3、施工中因乙方责任造成的人身、设备事故，乙方负全部责任。4、负责安装所涉及部位已完成工程的成品保护工作。5、因乙方责任工程质量不符合合同要求，乙方应无偿修理或返工，由此造成的一切损失由乙方承担。1、甲方在开工前应办妥施工所需各种证件、批件，申请领取建筑执照；清除施工场地范围内影响施工的原有管线、树木等障碍物；解决施工用地（包括材料、构件的堆放和中转场9/11地，搭建大型临时设施用地）；解决施工用水源、电源和运输道路的畅通；应于____年____月____日向乙方提供所有工程设计图纸____份；组织设计、施工单位进行工程设计交底。2、乙方在开工前应组织有关人员研究和熟悉图纸，参与设计交底；编好施工图预算；负责编制施工组织设计或施工方案；进行施工场地的平整，施工界区内的用水、用电、道路以及搭建施工临时设施，安排施工总进度计划，储备材料，加工构件，做好一切施工准备。1、本工程质量经双方研究要求达到：____________。2、乙方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的建筑工程规范、规格和标准进行施工，并接受甲方派驻代表的监督。1、本工程全部工程造价及结算方式按下列方式办理：本工程已经招标认价、原预算单价甲方不再审计。应甲方要求工程变更增减，其费用依据预算明细的单价计算工程量，据实计算汇总工程总价款。2、乙方带料进场开始施工_______日内，甲方拨付工程总价_______%的工程款。3、乙方安装完成，验收报告签字之日起_______日内，再拨付工程总价_______%。4、工程质保金为工程总价_______%，质保期_______年。质保金在_______年后无工程质量问题时，于_______年_______月_______日付清。10/111、如施工中甲方要求变更施内容、范围、应征得乙方同意并办理补充条款，并经甲、乙双方现场代表签字作为合同附件进入决算，否则乙方有权拒绝施工。3、甲方应在收到乙方工程竣工通知后五日内，组织验收。超过七日未予答复时，乙方有权视为已验收合格并要求甲方支付工程款。1、乙方有责任教育工人严格执行操作规程，安全施工，防火防盗。在施工中因乙方责任发生的伤亡事故和乙方管理不善造成的其他损失，均由乙方负责。2、发生重大伤亡事故，乙方应按有关规定立即上报有关部门并通知甲方代表。同时按政府有关部门要求处理。甲方为抢救提供必要条件。发生的费用由事故责任方承担。3、非乙方责任造成的伤亡事故，由责任方承担责任和有关费用。1、乙方未按甲方的质量要求施工，隐瞒原材料的缺陷、使用不符合合同规定的原材料、偷工减料、以次充好等，甲方除按质论价扣减合同价款外，甲方还应从乙方合同货款中扣除_______‰违约金。2、甲方未按合同规定时限向乙方拨付货款，每逾期一天，除补交货款外，应向乙方支付_______元的违约金。3、乙方未按合同要求的时间完工，每逾期一天，甲方从应拨付乙方合同货款中扣除_______元违约金。4、甲方未能按合同规定条件拨付工程款，乙方有权停止11/11施工，工期顺延，乙方按每日_______元在甲方支付工程款时加罚违约金。风险告知：明确违约责任，在签订合同时，双方就要想到可能产生的违反合同的行为，并在合同中规定相应的惩罚办法，通过明确违约时需要承担的责任，来督促各方真正履行应承担的义务，一旦违约情况发生，也有据可依。本合同项下发生的争议，由甲乙双方当事人协商或申请调解；协商或调解解决不成的，可提请仲裁委员会仲裁或者依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。风险告知：关于争议解决方式的约定，可以选择到有管辖权法院诉讼或者选择仲裁，二者的本质区别是若约定仲裁解决仲裁一裁终局，约定向法院提起诉讼两审终审。1、本合同一式四份，甲、乙双方各执两份，自双方签字盖章之日起生效。2、合同履行期间，甲、乙任何一方不得随意变更和解除合同。3、合同如有未尽事宜，双方共同协商，作出补充条款，补充条款与本合同具有同等效力。甲方：__________乙方：_________________年___月___日______年___月___日