建设工程施工合同实用【精选4篇】

参考资料，少熬夜！建设工程施工合同实用【精选4篇】【导读指引】三一刀客最漂亮的网友为您整理分享的“建设工程施工合同实用【精选4篇】”文档资料，供您学习参考，希望此文档对您有所帮助，喜欢就分享给朋友们吧！2021年建设工程施工合同协议【第一篇】发包方（以下称甲方）：______________________承包方（以下称乙方）：______________________为了保证工程施工质量，如期完成施工任务，达到甲乙双方互惠互利的目的，经甲、乙双方充分协商，根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，明确双方在施工过程中的权利与义务，现双方协商自愿签订本合同。第一条工程概况1、工程名称：_________________________2、工程地点：_________________________3、工程内容：_________________________4、工程面积：_________________________5、工程立项批准文号：_________________第二条工程项目期限1、合同工期总共历时____________天（日历天）；开工日期：____________年____________月____________日；竣工日期：____________年____________月____________日。2、如遇下列情况，经甲方现场代表签证后，工期可相应顺延：（1）在施工中如因停电、停水____________小时以上或连续间歇性停水、停电____________天以上（每次连续____________小时以上），影响正常施工；停水停电_______天以上；（2）因台风暴雨飓风等不可抗力的因素；（3）因人力不可抗拒的其他因素而延误工期。3、因乙方原因造成施工延迟的，不得请求顺延工期。第三条工程承包内容1、工程承包形式：_________________________2、工程承包范围：_________________________第四条工程项目结算及付款方式1、合同生效后____________日内，甲方付____________万元（大写）（￥____________元）工程预付款。2、甲方按核实的工程进度，于收到工程月报____________日内支付工程进度款。3、工程进度款支付达工程总造价的____________%时，不再按进度付工程款，而在办完交工验收后一个月内支付参考资料，少熬夜！____________%的款，留____________%的质保金，保修期满后支付结乙方。4、若甲方拖欠工程款时，应按本工程经办银行当时贷款利率支付给乙方。5、确因甲方拖欠工程款而影响工程进度时，其造成乙方停、窝工损失应由甲方承担，工期相应顺延。6、在验收过程中，如有不合格项目，应当在双方验收时商定的时间内，由施工单位修好。否则，超过一天按保留价款万分之三罚款。7、拨付工程款时乙方应到有关部门开“建筑安装专用发票”，甲方凭盖有乙方印章的发票拨付工程款。8、甲方应将工程款拨至乙方指定帐户内，不得直接拨至施工队或班组，否则，所造成的一切质量和经济责任，由甲方负责。第五条工程质量标准1、工程质量应当达到达到设计施工图纸要求及甲方规定的有关质量要求以及合同约定的质量标准，质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。因乙方原因工程质量达不到约定的质量标准，乙方承担违约责任。2、甲乙双方对工程质量有争议，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。双方均有责任，由双方根据其责任分别达到设计施工图纸要求及发包规定的有关质量要求，竣工验收备案合格。第六条工程验收乙方工程施工完成，已具备了竣工验收条件，必须提前10天按国家有关规定向监理单位和开发商提供完整的竣工图纸，相关资料及竣工验收报告等，竣工验收由甲方有关部门进行验收，分项工程由乙方负责。第七条安全施工乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。第八条违约责任1、乙方无故逾期开工或逾期完工的，每逾期一天应按工程总造价的____________%支付违约金。2、甲方逾期付款的，每逾期一天应按合同应付工程款的____________%支付违约金。3、乙方采购工程材料及施工质量不合格或有重大质量隐患，影响甲方正常使用的，除应一次性支付工程总额____________%的违约金，并及时采取措施返工更改外，每影响正常使用一天，还应按工程总造价的____________%支付违约金。第九条双方的权利与义务1、甲方的权利与义务。参考资料，少熬夜！（1）解决材料物资的堆放和临时设施场地。（2）在乙方不违反合同条例的情况下，保证按照合同约定方式按时支付工程款。2、乙方的权利与义务。（1）在施工期间严格遵守甲方的一切规章制度，保护甲方设施，乙方人员不得随意在甲方厂区内走动、闲逛，服从甲方进出门管理。（2）承担本工程施工中的一切安全事故责任。（3）按合同工期组织施工，以确保工程按期完成。（4）把好质量关，确保工程质量达到验收标准并根据有关规定组织工程验收工作。（5）组织落实施工管理人员和材料设备进场。（6）施工中如遇人力不可抗拒的自然灾害影响，不能按原计划正常施工，乙方应及时向甲方通报，由此而发生的费用增减或损失，双方协商解决。（7）安全文明施工。第十条争议解决因本合同产生纠纷，如协商无法解决，双方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。第十一条附则1、本协议经双方签章后生效。2、本协议于____________年____________月____________日在____________签署。3、本协议一经签字，双方应严格遵守，如因执行本协议发生争议，双方应协商解决，协商不成，由签约所在地人民法院裁决。4、本协议一式____________份，双方各执____________份，具有同等法律效力。甲方：_________________________乙方：__________________________________年________月________日_________年________月________日建设工程合同【第二篇】发包人（全称）（简称甲方）承包人（全称）（简称乙方）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。一、工程概况工程名称：工程地点：工程内容：资金来源：二、工程承包范围参考资料，少熬夜！承包范围：三、合同工期开工日期：年月日竣工日期：年月日合同工期总日历天数天。四、质量标准工程质量标准：五、合同价款金额（大写）：（人民币）：万元六、组成合同的文件组成本合同的文件包括：1、本合同协议书2、本合同专用条款3、明确双方权利、义务的纪要、协议4、本合同通用条款5、投标书、招标文件和中标通知书6、施工图纸7、标准、规范及有关技术文件、技术要求8、工程预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。十、合同生效合同订立时间：年月日合同订立地点：本合同双方约定双方签字盖章后生效。发包人：（公章）承包人：（公章）住所：住所：法定代表人：法定代表人：委托代表人：委托代表人：电话：电话：传真：传真：开户银行：开户银行：帐号：帐号：邮政编码：邮政编码：工商行政管理机关鉴证意见：经办人：鉴证机关(章)年月日第二部分通用条款此部分采用《建设工程施工合同》范本（GF-1999-0201）参考资料，少熬夜！中《第二部分通用条款》第三部分专用条款一、词语定义及合同文件2、合同文件及解释顺序合同文件组成及解释顺序：3、语言文字和适用法律、标准及规范本合同除使用汉语外，不使用语言文字。适用法律和法规需要明示的法律、行政法规：本合同适用的法律和法规不限于上述明示的法律法规。本合同订立时国家及相应部门颁布的其它法律法规同样适用。适用标准、规范适用标准、规范的名称：发包人提供标准、规范的时间：国内没有相应标准、规范时的约定：4、图纸发包人向承包人提供图纸日期和套数：发包人对图纸的保密要求：使用国外图纸的要求及费用承担：二、双方一般权利和义务5、工程师监理单位委派的工程师姓名：职务：发包人委托的职权：需要取得发包人批准才能行驶的职权：发包人派驻的工程师姓名：职务：职权：不实行监理的，工程师职权：7、项目经理姓名：职务：证号：8、发包人工作发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：⑴施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：⑵将施工所需的水、电、线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：⑷工程地质和地下管线资料的提供时间：⑸由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：⑹水准点与坐标控制点交验要求：⑺图纸会审和设计交底时间：⑻协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：⑼双方约定发包人应做的其它工作：发包人委托承包人办理的工作：9、承包人工作参考资料，少熬夜！承包人应按约定的时间和要求，完成以下工作：⑴需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间：⑵应提供计划、报表的名称及完成时间：⑶承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：⑷向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：⑸需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：⑹已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：⑺施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：⑻施工场地清洁卫生的要求：⑼双方约定承包人应做的其它工作：三、施工组织设计和工期10、进度计划承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间：监理工程师对施工方审核的时间：群体工程中有关进度计划的要求：13、工期延误双方约定工期顺延的其他情况：四、质量与验收16、工程验收：由招标人或招标人委托的单位，组织各相关部门按施工图纸要求及国家颁布的有关工程验收规范进行验收。本工程质量要求达到标准。双方约定中间验收部位：五、安全施工：承包人在施工现场的安全教育和安全事故由承包人承担。六、合同价款与支付23、合同价款及调整本合同价款采用方式确定。⑴采用固定价格合同，合同价款中包括的风险范围：风险费用的计算方法：风险范围以外合同价款调整方法：⑵采用可调价格合同，合同价款调整方法：双方约定合同价款的其他调整因素：24、工程预付款发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例：扣回工程款的时间、比例：25、工程量的确认承包人向工程师提交已完工程量报告的时间：26、工程款（进度款）支付双方约定的工程款（进度款）支付的方式和时间：参考资料，少熬夜！七、材料设备供应27、发包人供应材料设备发包人供应的材料设备与一览表不符时，双方约定发包人承担责任如下：⑴材料设备单价与一览表不符：⑵材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符：⑶承包人可代为调剂串换的材料：⑷到货地点与一览表不符：⑸供应数量与一览表不符：⑹到货时间与一览表不符：⑺工程开工前根据施工组织方案、施工进度计划，及时报送甲供材供应时间计划表及要求。发包人供应材料设备的结算方法：28、承包人采购材料设备承包人采购材料设备的约定：八、工程变更1、发包人以书面形式提出工程变更要求，作为变更依据，通知监理和承包人，变更需经签字、加盖公章后生效。2、承包人以书面形式提出工程变更意见，经发包方、监理签署确认意见并加盖公章后生效。九、竣工验收与结算32、竣工验收承包人提供竣工图的约定：中间交工工程的范围和竣工时间：十、违约、索赔和争议35、违约本合同中关于发