供货合同优秀5篇

参考资料，少熬夜！供货合同优秀5篇【导读指引】三一刀客最漂亮的网友为您整理分享的“供货合同优秀5篇”文档资料，供您学习参考，希望此文档对您有所帮助，喜欢就分享给朋友们吧！供货合同【第一篇】供方：需方：为确保供需双方的利益，特制定如下销售政策：一、瓶装啤酒的产品名称、规格、价格、数量：1、产品名称：2、产品规格：瓶装啤酒有精装塑包（1x9）和彩箱包装（1x12）。3、产品价格：普通型暂定8度塑包型小环标元/包；塑包大环标元/包，精制大环标元/包，普通彩箱元/箱，高档彩箱元/箱。根据原材料及馐物的市场价格浮动，由供方给需方价格，如有价格变动，供方需要3日内通知需方。4、销售数量：需方全年销售普通型啤酒30万/瓶一组，按月计划销售供货，三个月完不成计划，供方有权解除合同。月份1月份2月份3月份4月份5月份6月份7月份8月份9月份10月份11月份12月份5、12月底完成任务将保证金退还给需方，如完不成任务供不付保证金，超额完成达到100万瓶送长安之星面包车一辆，完成200万瓶送桑塔纳一辆。二、产品选题：系列啤酒产品质量符合国标，保持期内符合产品运输，避光常温0—25度以下储存及正常销售条件下，如出现质量问题，由供方负责，但需方发现批量产品存有质量问题，必须在货到十日内以书面形式通知供方，否则，需方即确认本产品合格，出现任何问题概不负责。三、交（提）货方式：供方指定仓库，当场提货，当场验收。因商标造成本合同条款不能履行（包装外观、文字的修改）时，乙方同意给予谅解和支持。四、运输方式及费用：供方代办运输，所有产生费用由需方承担，或需方自提均可，汽车造成的损失由乙方直接向承运方索赔，铁路运输失盗或造成损失向保险保价部门索赔。五、销售范围：系列啤酒指定（市、区）一家总代理，未经供方许可，需方不得自行转让买卖合同，否则则视合同无效。需方在合同约定的县、市、地区内销售，不得冲击其它县、市市场。在所销售区域内销售价格必须统一，不得降价销售，否则供方有权单方终止合同或采取惩罚措施，扣留全年返利和保证金。参考资料，少熬夜！六、返利结算：销售供方啤酒按销量不定期执行返利政策、不重复返利办法；需方销售20万瓶，每瓶返利2分；销售40万瓶，每瓶返利5分；销售60万瓶，每瓶返利8分；返利金额只能按现行价格提洒，可顶下年销售任务额。七、空瓶加收及验收标准：供方回收本标的空瓶，普瓶元/个，600异型瓶元/个计算，只顶酒款，不付现金。八、结算方式：现金（汇票）结算，款到发货。九、违约责任：双方按照经济合同法承担责任，需方违约不退保证金，供方违约双倍退还保证金。十、解决合同纠纷方式：双方如有纠纷，首先协商解决，协商不成，由供方所在地人民法院管辖受理。合同期限：年月日起至年月日止。本合同自双方签定之日需方向供方交合同保证金全任元后方可生效。本合同最终解释权归本系列产品公司所有。供方：需方：地址：地址：法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：电话：电话：传真：传真：银行帐号：银行帐号：签定地点：供货合同【第二篇】发包人：（以下简称甲方）承包人：（以下简称乙方）依照《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包条例》及省、市有关规定，为明确甲、乙双方在本装饰工程施工过程中的权利和义务，经甲、乙双方充分协商，同意签订本合同，以共同遵守执行。一、工程概况1、工程名称：2、工程地点：3、工程内容：4、承包方式：5、开工日期：年月日6、竣工日期：年月日7、质量标准：合格二、合同价款参考资料，少熬夜！本装饰工程合同价款包干价万元（大写：乙方绘制并提供套施工详图，交建设方确认后方可施工。三、甲方工作1、甲方派驻工的代表为：2、甲方提供本工程所需的水、电交接口。3、负责审定分包队伍的资质。4、按合同规定按时支付工程款。5、合同签订后负责组织有关单位进行图纸会审。6、乙方在采购前5天将主要材料样品、价格报送甲方，甲方在5天内给予。四、乙方工作a）做好开工前各项准备工作，编制组织设计，进行现场布臵，安排施工进度计划。b）乙方必须安装施工专用的配电箱，配电箱必须安装校检合格的电表，乙方用电必须取至施工专用的配电箱。c）乙方在采购前将主要材料样品报送甲方，材料的品牌、质量、价格经甲方认可后，方可进料。d）负责所够材料进厂的协调、堆放、保管及搬运，承担因施工不当或材料保管不当而造成的经济损失。e）负责整个工程施工组织管理，对材料及安装质量进行把关。f）负责考察分包队伍的资质和素质并报给甲方批准备案；负责管理分包队伍；并承担全部责任。g）乙方在施工期间必须遵守安全规章制度，配备安全防范措施，并承担发生安全事故的一切责任。h）乙方必须保护好施工现场的甲方设施、家具，运材料时必须采取保护措施，否则一旦造成损失由乙方全部承担。i）负责做好装饰部分的资料及整理工作。五、付款方式1、合同签订后支付合同总价款的30%。2、工程竣工验收合格后支付到合同总价款的65%，预留5%作为工程质量保修金。保修金按《工程质量保修书》自竣工验收之日起满一年，经复验合格后支付。六、设计变更结算方式1、定额：按20xx年《全国统一建筑工程基础定额湖北省统一基价表》、《全国统一安装工程基础定额湖北省统一基价表》、《湖北省建筑安装工程费用定额》及其他调整性文件执行。2、工程取费按二级四类的相应标准执行。3、建筑装饰材料价格按承包人和发包人三方签证价格进行调整。4、设计变更以现场工程量签证的形式办理结算。七、竣工验收a）验收标准：（1）现行施工规范和验收规范；（2）经甲方确认的施工图。b）工程竣工后，乙方在10日内提供三套完整的竣工资料参考资料，少熬夜！和报告。c）乙方在竣工后十五日内，根据实际工程量递交竣工结算报告。八、工程保修根据中华人民共和国国务院第79号令《建筑工程质量管理条理》第六条的要求执行。九、违约责任a）因乙方原因工期每推迟一天对乙方罚款200元。b）因施工方原因工程质量达不到合格，返工直至达到合格标准，并承担所有费用，而支付违约金1000元。c）因施工组织和管理不善，致使甲方受到影响，视影响程度大小，每次处以不低于500元/次的罚金（如孝感市、集团的行业检查等）。d）不按双方约定的现场管理规定、不接受现场管理或不履行现场管理职责，每次处以不低于500元/次的罚金。e）由于乙方原因，出现安全责任事故，视严重程度每次处以不低于500元/次的罚金，并按程序通报。十、附则1、本合同签订和履行过程中经双方会签的所有文件均为合同组成部分。在有效期内，甲、乙双方若其中一方如不按合同履行其职责义务，均属违约行为，由此受到经济损失的有放，可向对方索赔。2、本合同条款如有未尽事宜，双方协商解决。同时应以书面形式确定，作为本合同补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。3、本合同一式六份，甲、乙双方各执叁份。本合同双方签章之日起有效，在工程款项全部结清，双方的责任和义务全部履行完毕自动失效。甲方（章）：乙方（章）：法定代表人：法定代表人：委托代理人（签名）：委托代理人（签名）：年月日：供货合同【第三篇】购货单位：（以下简称甲方）供货单位：（以下简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规的规定，在平等、自愿的基础上，甲、乙双方经友好协商就甲方向乙方购买美的商用空调设备达成如下协议：第一条：产品名称、规格型号和数量：见附件第二条：产品质量、技术标准：1、如果产品属于标准产品，则按照国家产品标准或企业产品标准执行；2、如果产品属于非标准产品，必须以技术要求形式单独予以明确，作为合同的有效组成部分；无明确说明的，视为按标准产品处理。参考资料，少熬夜！第三条：产品的交货方式：乙方运输至甲方负责卸货；甲方人员签收货物并在工厂送货单上加盖甲方公章确认。第四条：验收方法及提出异议的期限：由甲方依照合同按设备清单进行验收。对货物的规格或数量或两者都有异议的，甲方应在签收前向乙方在场人员提出；对货物的质量有异议的，甲方应在收到货物后15天内以书面形式向乙方提出。第五条：合同款的结算方式及期限：1、付款方式；2、本合同总价款为人民币10093700；3、合同签订后，甲方提供最终供货清单，甲方向乙方按供货清单支付清单总价款的作为订金；发货前，甲方向乙方100%支付清单剩余价款余额。第六条：产品的交（提）货期限：1、双方协商，以不耽误工期进展为原则，甲方提前10天通知乙方，乙方在收到甲方合同总价款后10天内将合同设备送至甲方指定地点；2、如乙方因故不能按时交货，乙方应及时通知甲方，说明理由和延误时间，甲方如同意，可酌情延长交货时间。甲方提出更改机型的，交货期限重新确定。第七条：产品质量责任和售后服务条款：1、产品质量保证期：以安装验收合格之日起二年和乙方交货之日起36个月中先到期的时限为产品质量保证期。2、在质量保证期内由于产品质量问题而造成产品损坏的，乙方负责免费维修，若损坏原因不属于产品质量问题，则乙方收取基本维修费用，更换损坏零部件的，按所更换零部件出厂价格收取费用。质保期结束后，乙方为甲方提供终身有偿维护服务。第八条：违约责任：1、甲方取消订货合同总价款2、如果乙方延迟交货超过%的违约金。第九条：因发生不可抗力因素致使合同不能正常履行的，由双方友好协商解决。第十条：解决合同纠纷的方式：执行本合同发生的争议，由双方友好协商解决。协商不能解决的，任何一方均可依法向被告方所在地人民法院提起诉讼。第十一条：本合同自双方签字盖章之日起生效。第十二条：本合同如有其他未尽事宜，可由双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。本合同正本一式二份，甲、乙双方各执一份。购货单位：供货单位：年月日：参考资料，少熬夜！供货合同【第四篇】供货方：（以下简称甲方）购买方：（以下简称乙方）经双方领导协商，签字合同如下：一、甲方为乙方的专供商，供货期限年月日至年月日止。合同期间甲方单独为乙方供给，乙方不再从其它渠道进货，如发现从其他渠道进货的问题。乙方应承担甲方的经济损失。甲方单独与乙方配送货物，如甲方违反规定乙方追究甲方经济职责并承担乙方全部损失。二、甲方为乙方供给的商品，应贴合食品卫生要求，如有质量问题，乙方可退货，由甲方承担商品损失。三、甲方按乙方约定的时光，数量送货，不得拖延。四、乙方每月号给甲方结帐。乙方不得拖欠甲方货款。五、甲方供给乙方完善的售后服务，保证产品质量、送货时光。如甲方价格不合理，质量出现问题，服务违反乙方规定，乙方能够从其它渠道进货，并要求甲方赔偿乙方一切经济损失六、为保证双方的诚信合作，甲方需为乙方质押必须金额的保证金，金额为元。如因甲方的过失给乙方造成的经济损失，乙方直接可从甲方的保证金中扣除。七、以上双方如违反者，可到当地法院起诉解决。甲方（签章）：乙方（签章）：年月日年月日供货合同【第五篇】甲方：（供方）乙方：（需方）本着公平公正的原则经双方友好协商特达成如下协议。一、货物名称：XX子、水洗沙。二、质量标准：XX子、粒度均匀。水洗砂、的质量在国家标准范围内。三、供货方式：汽运四、价格：甲方将以上货物从运至县鹅湖镇桃岭村的乙方工地，到货价格为水洗砂加XX子各50%比例68元立方，XX子元立方以上价格均为含汽运费。五、供用量：按乙方实际要求用量供应。六、供货时间：供货期从本合同签定之日起至工程结束止。七、结算方式：年月日之前将所有剩余款结清。八、乙方提前一天通知甲方供货量，如甲方不能按时供应造成乙方损失。按此供应量价款的20%支付违约金。九、甲方货到现场后在乙方接收货物之前，所发生的因自身原因造成他人及第三方的损失和人生伤害与乙方无关。十、此合同自签订之日起生效此合同一式两份份，甲方一份，乙方一份。工程结束，本合同自动失效。参考资料，少熬夜！甲方（公章）：乙方（公章）：