大型工程合同_大型工程合同金额【精编10篇】

1/36大型工程合同_大型工程合同金额【精编10篇】现今社会公众的法律意识不断增强，越来越多事情需要用到合同，合同协调着人与人，人与事之间的关系。合同的格式和要求是什么样的呢？下面我就给大家讲一讲优秀的合同该怎么写，我们一起来了解一下吧。大型工程合同大型工程合同金额【第一篇】工程发包人：__________________(甲方)施工劳务承包人：__________________(乙方)依照《_合同法》、《_建筑法》、《_村庄和集镇规划建设管理条例》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就施工劳务承包事项协商达成一致，订立本合同。一、劳务承包人资质情况资质证书号码：__________________发证机关：__________________资质专业及等级：__________________复审时间及有效期：__________________二、工程概况及劳务承包内容工程名称：__________________结构：_________，规模_________㎡，层数：_________2/36工程地点：劳务承包内容：三、工程承包施工期限开始进场施工日期：_________年____月____日，竣工日期：________年____月____日，总日历施工数为________天。四、质量标准按国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》、《建筑安装工程质量评定标准》等相关规范标准，本工程必须达到质量评定等级。五、图纸甲方应在乙方施工劳务承包工作开工前天，向乙方提供施工图套，以及本合同工作有关的标准图套。六、工程发包人(甲方)的义务。(一)甲方应在乙方进入施工前完成下列工作前承担相应费用1、在年月日前向乙方交付具备本合同项下劳务作业开工条件的施工场地，具备开工条件的施工场地交付要求为：2、在年月日前完成水、电、电讯等施工管线和施工道路，并满足完成本合同劳务作业所需的用水、用电、通讯及施工道路畅通的时间和质量要求。大型工程合同大型工程合同金额【第二篇】发包方(以下称甲方)：___________承包方(以下称乙方)：3/36___________法定代表人：___________________法定代表人：___________________身份证号码：___________________身份证号码：___________________为了保证工程施工质量，如期完成施工任务，达到甲乙双方互惠互利的目的，经甲、乙双方充分协商，根据《_合同法》和《_建筑法》及其它有关法律、行政法规，明确双方在施工过程中的权利与义务，现双方协商自愿签订本合同。1、工程名称：_________________________2、工程地点：_________________________3、工程内容：_________________________4、工程面积：_________________________5、工程立项批准文号：_________________1、合同工期总共历时____________天(日历天);开工日期：____________年____________月____________日;竣工日期：____________年____________月____________日。2、如遇下列情况，经甲方现场代表签证后，工期可相应顺延：(1)在施工中如因停电、停水____________小时以上或连续间歇性停水、停电____________天以上(每次连续4/36____________小时以上)，影响正常施工;停水停电_______天以上;(2)因台风暴雨飓风等不可抗力的因素;(3)因人力不可抗拒的其他因素而延误工期。3、因乙方原因造成施工延迟的，不得请求顺延工期。1、工程承包形式：_________________________2、工程承包范围：_________________________1、合同生效后____________日内，甲方付____________万元(大写)(￥____________元)工程预付款。2、甲方按核实的工程进度，于收到工程月报____________日内支付工程进度款。3、工程进度款支付达工程总造价的____________%时，不再按进度付工程款，而在办完交工验收后一个月内支付____________%的款，留____________%的质保金，保修期满后支付结乙方。4、若甲方拖欠工程款时，应按本工程经办的银行当时贷款利率支付给乙方。5、确因甲方拖欠工程款而影响工程进度时，其造成乙方停、窝工损失应由甲方承担，工期相应顺延。6、在验收过程中，如有不合格项目，应当在双方验收时商定的时间内，由施工单位修好。否则，超过一天按保留价款万分之三罚款。7、拨付工程款时乙方应到有关部门开“建筑安装专用发5/36票”，甲方凭盖有乙方印章的发票拨付工程款。8、甲方应将工程款拨至乙方指定帐户内，不得直接拨至施工队或班组，否则，所造成的一切质量和经济责任，由甲方负责。1、工程质量应当达到达到设计施工图纸要求及甲方规定的有关质量要求以及合同约定的质量标准，质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。因乙方原因工程质量达不到约定的质量标准，乙方承担违约责任。2、甲乙双方对工程质量有争议，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。双方均有责任，由双方根据其责任分别达到设计施工图纸要求及发包规定的有关质量要求，竣工验收备案合格。乙方工程施工完成，已具备了竣工验收条件，必须提前10天按国家有关规定向监理单位和开发商提供完整的竣工图纸，相关资料及竣工验收报告等，竣工验收由甲方有关部门进行验收，分项工程由乙方负责。乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。1、乙方无故逾期开工或逾期完工的，每逾期一天应按工程总造价的____________%支付违约金。2、甲方逾期付款的，每逾期一天应按合同应付工程款的6/36____________%支付违约金。3、乙方采购工程材料及施工质量不合格或有重大质量隐患，影响甲方正常使用的，除应一次性支付工程总额____________%的违约金，并及时采取措施返工更改外，每影响正常使用一天，还应按工程总造价的____________%支付违约金。1、甲方的权利与义务(1)解决材料物资的堆放和临时设施场地。(2)在乙方不违反合同条例的情况下，保证按照合同约定方式按时支付工程款。2、乙方的权利与义务(1)在施工期间严格遵守甲方的一切规章制度，保护甲方设施，乙方人员不得随意在甲方厂区内走动、闲逛，服从甲方进出门管理。(2)承担本工程施工中的一切安全事故责任。(3)按合同工期组织施工，以确保工程按期完成。(4)把好质量关，确保工程质量达到验收标准并根据有关规定组织工程验收工作。(5)组织落实施工管理人员和材料设备进场。(6)施工中如遇人力不可抗拒的自然灾害影响，不能按原计划正常施工，乙方应及时向甲方通报，由此而发生的费用增减或损失，双方协商解决。(7)安全文明施工。7/36因本合同产生纠纷，如协商无法解决，双方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。1、本协议经双方签章后生效。2、本协议于____________年____________月____________日在____________签署。3、本协议一经签字，双方应严格遵守，如因执行本协议发生争议，双方应协商解决，协商不成，由签约所在地人民法院裁决。4、本协议一式____________份，双方各执____________份，具有同等法律效力。甲方(盖章)：___________________乙方(盖章)：___________________代表人：______________________代表人：________________________________年________月________日_________年________月________日大型工程合同大型工程合同金额【第三篇】总包方(甲方):分包方(乙方):为加强施工现场安全管理,保护职工的人身健康安全和国家财产，保障施工生产的顺利进行，依据《_安全生产法》、《_建筑法》、《_劳动法》、及《建筑工程安全生产管理条例》、《建8/36筑安装工程承包合同条例》、《天津市建设工程施工现场安全管理规程》、《天津市建设工程施工现场安全文明施工质量评估标准》和天津市建委关于建筑工程分包的有关规定，双方就本工程施工安全生产达成如下协议：一、工程概况：工程名称：工程地点：分包内容(范围)：分包方式：二、工期：开工日期：竣工日期：三、安全生产：1、分包方必须是具有独立承担民事责任的法人或其他出具其上级主管单位(法人单位)的委托书，分包与其资质相符在授权书范围内的工程的经济组织。2、分包方必须熟悉并能严格执行《建设工程施工现场管理规定》、《建筑工程安全生产管理条例》、《建筑安装工程承包合同条例》、《天津市建设工程施工现场安全管理规程》、《天津市建设工程施工现场安全文明施工质量评估标准》和天津市建委关于建筑工程分包的有关规定以及其它有关安全生产的法律、法规、规范、标准和各项管理规定，能够积极参加有关促进安全生产的各项活动。9/363、分包方必须学习、掌握、并执行总包方现行的有关安全生产各项规章制度和管理方式。4、分包方必须执行总包方与分包工程有关的总体工程施工组织设计和安全技术方案。5、分包方必须执行“三级”安全教育制度，项目经理、分包工程的负责人及特种作业人员必须执行持证上岗制度。6、分包方必须执行安全检查整改制度和安全技术交底制度。7、分包方必须接受总包方上级主管部门、政府有关部门的安全生产检查。8、分包方必须执行安全防护设施、设备验收和检查制度。9、分包方自带的施工机械设备，必须符合国家标准规定，且机械性能良好，安全防护装置齐全、灵敏、有效。10、分包方必须按规定为作业人员配发合格的劳动防护用品，并能正确佩戴和使用。11、分包方必须执行“因工伤亡事故报告制度”，如分包方施工现场发生因工伤亡事故，必须立即向总包方及有关部门报告，不准隐瞒不报，并全力抢救伤员，保护好事故现场。如因抢救伤员必须移动现场设备、设施时，要做记录或拍照，不准破坏事故现场。分包方必须积极配合总包方及总包方上级部门、当地政府部门对事故的调查和现场勘察，不得提供伪证。12、分包方必须承担因分包方的原因造成事故的经济责任和法律责任。10/3613、分包方有权拒绝总包方的违章指挥。14、分包方发生人员伤亡时，不管事故的责任在何方，分包方必须做好事故的善后处理工作，当总包方对事故发生负有一定管理责任时，总包方应积极协助分包方作好善后处理工作。15、总包方对分包方提出的隐患和问题，分包方应在三日内按照“三定”原则进行整改，如不按期整改或拖延不改，甚至在此期间发生了安全事故，一切经济损失和责任由分包方承担。16、总包方有权监督、纠正分包方人员的违章、违规、违纪行为，对不服从管理的有权令其停止作业。17、总包方有权审查分包方的安全资质和进场人员的安全教育和安全交底情况。18、分包方所使用的务工人员必须是经当地建委注册、备案、各种证件齐全、审查合格的人员。作业人员作业前必须经过三级安全教育、考核合格的合法务工人员。分包方不准私招乱雇和使用残疾、呆傻、未成年人员进入现场进行作业。如违反所发生的一切后果由分包方全部承担。19、分包方进场后要及时的与总包方签定安全生产协议书、消防协议书、临时用电协议书、环保协议书，并出具分包方企业资质证书、营业执照、安全生产许可证、职工花名册以及其他有关手续报总包方备案。20、分包方人员只允许在分包工程施工范围内进行作业，不准超出承包范围，分包方人员在现场、上下结构行走时不走11/36指定安全通道或楼梯，违反现场安全管理规定，私拆乱改各种安全防护设施，随意动用触摸各种电器、机械设备，误闯、误入不安全