材料供应合同通用4篇

材料供应合同通用4篇随着人们法律观念的日益增强，合同的用途越来越广泛，合同协调着人与人，人与事之间的关系。你知道合同的主要内容是什么吗？以下是网友为大家分享的“材料供应合同通用4篇”，供您参考阅读。材料供应合同【第一篇】甲方：乙方：以上数量只用作供应计划估算，具体结算方量按第四条约定方法结算。第二条质量标准第三条计量及供应办法第四条运输方式和到达工地及费用负担1、乙方负责材料、车辆的组织及运输并负责平整。2、在甲方现场工作人员的指挥下进行施工。第五条检验标准、方法、地点及期限按港口工程试验规程规定进行抽样检验，如不贴合质量要求，一律给予回到。地点：施工现场。第六条结算方式、时间及地点施工单位、监理单位共同组织验收，到达设计施工规定的要求。在建设单位验工计价后，按实际施工数量作为结算计量依据，甲方付给乙方%材料款，剩余部分作为下旬的保证金。第七条本合同解除的条件及违约职责乙方的材料数量不能满足工程需要；乙方的材料质量达不到验收标准；，乙方承担违约职责和相关费用，甲方可另选供应商。第八条合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；也可由当地工商行政管理部门调解；协商或调解不成的，依法向甲方集团公司所在地仲裁委员会仲裁或依法向人民法院起诉。第九条其他约定事项1、本合同自签字、盖章之日起生效。2、本合同自供应完，货款接清后自行解除。3、本合同一式六份，双方各执三份。甲方：乙方：年月日材料供应合同【第二篇】发包人：承包人：xx小区安置房建设项目是区政府20xx年实施的棚户区改造和安置项目，该项目由徐州飞腾房地产公司负责建设，因开发商资金链断裂等原因，安置房未能如期交房，给拆迁户生活带来不便。为尽快解决该问题，现依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本项目后续建设工程建筑材料供应事项协商一致，订立本合同书。一、工程概况工程名称：xx小区材料供应分包工程工程地点：xx小区二、工程承包范围承包范围：xx小区后续工程建筑材料供应、水电供应、办公材料、点工、工地看护等事宜。三、合同工期开工日期：20xx年08月01日竣工日期：至工程竣工四、付款方式1.支付20万元，用于自工程复工以来已发生的一些费用。同时，承包方正常履行合同承包范围内所约定的事宜。2.后续工程款，由审计部门跟踪审计，按月据实结算。五、建筑材料质量按国家强制性标准执行六、违约、索赔和争议1、发包人承担的违约责任：发包人无正当理由未按合同规定预付工程款，承包人承诺施工不间断，经承包人书面催告后在30日内，仍未支付的，从催告期满之日起，向承包人支付应付款项的人民银行同期贷款利息，直到按合同规定应付工程款支付为止。2、承包人承担的违约责任：(1)发包人首付工程款后，承包人三天内仍不正常进行材料供应的，发包人停止支付后续工程款并不予进行工程核量审计结算。(2)工程材料质量达不到合同规定的质量验收标准规范的要求的，承包人承担由此给发包人造成的一切损失，并在发包人指定期限内整改达到合同规定的标准，返工所产生的费用由承包人承担。九、工程实施过程中，若协议双方发生争议，首先协商解决，协商不成，向工程所在地人民法院依法诉讼解决。十、合同生效合同订立时间：20xx年08月1日合同订立地点：本合同双方约定签订后生效。承包人：(签章)发包人：(签章)身份证号：银行卡号：联系方式：二○一四年八月一日材料供应合同【第三篇】买方（甲方）：_________________________________卖方（乙方）：_________________________________依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律规定，甲乙双方在自愿、平等、公平、诚实信用的基础上，就建筑工程防水材料（以下简称为货物）采购事宜协商订立本合同。第一条使用货物工程概况1、工程名称：_________________________________2、工程地点：_________________________________3、建设单位：_________________________________4、施工单位：_________________________________5、监理单位：_________________________________货物名称__________商标__________规格型号__________使用部位__________单位__________数量__________单价__________合计__________备注___________________。第二条货物的基本状况总价款：大写：__________小写：__________本合同签订后甲方增加采购量的，双方应当签订补充协议；未签订补充协议的，以甲方实际签收确认的货物数量为准，并按照本条约定的单价执行。第三条质量和包装要求1、货物质量执行_____________________________________________标准。2、货物性能的其他技术要求是：___________________________________。3、包装标准：___________________________________________________。4、乙方应当在包装物上注明生产日期和使用期限。第四条付款方式1、双方约定按以下第______方式付款：（1）按月付款：甲方于本合同签订之日起______日内支付合同总价款______%计____________元的预付款，每月______日前支付上月供货货款的______%，本合同约定的货物全部供应完毕后______日内甲方支付剩余货款的______%，余款于______年______月______日前付清。（2）按供货量付款：甲方于本合同签订之日起______日内支付合同总价款______%计____________元的预付款，乙方每供货到达____________后______日内，甲方支付该批货物价款的______%，本合同约定的货物全部供应完毕后______日内，甲方支付剩余货款的______%，余款于______年______月______日前付清。（3）其他方式：___________________________________________________________________________。2、甲方无正当理由超过约定的交（提）货最后时限______日仍未通知乙方交付剩余货物的，应当在______日内按实际签收确认的货物总量办理结算支付货款。第五条交（提）货方式、时间和地点1、交（提）货方式：________________________________________________。2、交（提）货时间：________________________________________________。3、运输方式：______________________________________________________。4、运输费用：______________________________________________________。5、货物交接地点：__________________________________________________。6、收货人：________________________________________________________。7、甲方指定的货物签收人：姓名电话身份证号8、其他约定：________________________________________________________。第六条货物的验收及检测1、乙方应当出具货物的合格证书、出厂检测报告，出示具有法定资质的检测机构出具的检测报告原件并带给复印件；实行生产许可管理的，应当出示生产许可证；进口货物还应当带给报关单等进口凭证。乙方未能带给上述资料的，甲方有权拒收。2、甲方应当在货物交接时对货物的品种、商标、规格型号、数量、外观包装当场查验核实，并将验收状况在发货单上记录签字。对货物有异议的，甲方有权当场拒收。甲方也可在收到货物后日内向乙方提出书面异议，经双方核实确属乙方职责的，甲方有权退货。3、甲方有权要求从货物中封存样品并对每批货物进行质量复检。货物质量不贴合约定技术质量要求的，甲方有权退货。4、双方对于封样以及复检的办法，按_______________________________________执行，没有相关规定的，复检的项目与检测方法是：_____________________________________________________________________________；样品采集与封样的方法是：______________________________________。双方约定的复检检测鉴定机构为_______________________________________，检测费由甲方承担；但经检测质量不贴合合同约定的，检测费由乙方承担。5、甲方未在约定期限内提出书面异议或已对货物实际使用的，视为对货物的认可。第七条双方其他义务1、甲方义务（1）甲方应当提前______日就送货的具体时间、地点及收货人等状况与乙方进行确认，并带给必要的协助。（2）甲方应当按照合同约定办理货款结算并支付货款。（3）甲方应当按照乙方提示的方法，对货物妥善保管、搬运、使用。因甲方原因导致货物损毁的，由甲方承担相应职责。2、乙方义务（1）乙方应当按照合同约定保质保量按时供货。（2）乙方应当对货物的保管及使用方法进行技术交底。（3）乙方应当明确告知配套使用产品的保质期限或有效期限。第八条违约职责1、甲方违约职责（1）甲方逾期付款的，应当每日按逾期付款的千分之______向乙方支付违约金，且乙方有权暂停供货；逾期付款到达应付货款的______%以上并超过______日的，乙方有权解除合同。（2）甲方无正当理由拒绝收（提）货的，应当比照乙方逾期交货承担违约职责。（3）由于甲方原因导致货物交接地点或收货人错误的，甲方应当承担由此给乙方造成的损失，交货期限顺延。（4）甲方未按合同约定履行其他义务给乙方造成损失的，应当承担相应的赔偿职责。2、乙方违约职责（1）乙方逾期交货的，应当每日按逾期交货价款的千分之______向甲方支付违约金；逾期交货超过______日的，甲方有权解除合同。（2）乙方交货后被甲方依合同约定拒收或退货的，乙方应当承担逾期交货的违约职责。（3）乙方未按合同约定履行其他义务给甲方造成损失的，应当承担相应的赔偿职责。第九条合同的解除1、经双方协商一致，能够解除本合同。2、依法律规定或合同约定请求解除合同的一方，应当自解除事由发生之日起______日内，以快递签收、公证送达等方式通知对方，否则丧失解除权。第十条通知与送达1、双方因履行本合同发出的通知、文件、资料，均按下列地址送达：甲方：_____________________________________________。乙方：_____________________________________________。一方变更地址，应当及时书面通知对方，否则以原地址为准。2、以邮寄方式送达的，寄件人应当在邮寄详情单上注明文件名称及简要资料。第十一条争议解决方式本合同项下发生的争议，双方能够协商或向北京市建设工程物资协会等部门申请调解解决；协商或调解不成的，按照下列第种方式解决：1、向___________________________人民法院提起诉讼；2、向_________________________仲裁委员会申请仲裁。第十二条其他约定1、本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同一式_______份，甲方_______份，乙方_______份，具有同等法律效力。2、未尽事宜，经双方协商一致签订