您好,欢迎访问三七文档
当前位置:首页 > 商业/管理/HR > 商业合同/协议 > 2023年工程承包协议书合同_工程承包协议书【精选8篇】
1/192023年工程承包协议书合同_工程承包协议书【精选8篇】在生活中,越来越多人会去使用协议,签订签订协议是最有效的法律依据之一。相信很多朋友都对拟合同感到非常苦恼吧。下面是网友分享的“2023年工程承包协议书合同_工程承包协议书【精选8篇】”,希望对您有所帮助!工程承包协议书合同【第一篇】由甲方承建的工程,需组织工程项目部具体履行合同约定的工程内容。经乙方申请,甲方审核同意由乙方负责本工程项目部管理机构的组建和实施建设工程施工合同的全部内容,为明确甲、乙双方的责、权、利,双方就该工程的质量、安全、工期、技术、经济、法律等方面的责任,根据相关法律法规及甲方的规章制度达成如下合约条款,供甲、乙双方共同遵守。建设单位:甲方与建设单位签订的施工合同、补充协议及承诺书中等的全部工作内容为乙方的承包范围。开工日期:___年___月___日(按照建设单位审批的开工报告为准)。总工期:________日历天。按照甲方与建设单位签订的建设工程施工合同约定的质量标准及相关的国家和地方的行业技术规范标准执行。2/191、杜绝重大伤亡事故、重大机械设备事故和火灾事故;甲方不定时对乙方所承建的工程进行安全生产、文明施工综合大检查,若乙方工地被业主或行业主管部门通报批评,甲方有权根据项目规模从所收工程款中暂扣5-10万的风险保证金,等整改完成后退回。2、工伤事故管理。若遇重大安全事故,出现重伤、死亡情况,应立即报告甲方,隐瞒不报一经查实,甲方有权对乙方处以50000元以上的罚款。3、工伤事故的处理,凡每发生死亡一人/次或重伤一人/次的工伤事故,甲方。工程施工合同约定的计价原则执行,实际工程造价以建设单位及审计单位最终审定结算金额为准)。1、经甲乙双方协商一致,乙方同意按工程与业主最终结算总价的向甲方上交工程项目承包费和向甲方缴纳2%的企业所得税,乙方不需提供工程的材料、建安和劳务等成本发票。如有建设单位供应材料时,计算基数中应含建设单位供材的定额基价。建设单位每支付一笔工程款时,甲方即按照约定应上交的承包费和企业所得税在该笔工程款中扣收。2、税费:本工程所涉及的税费由乙方全部负责承担。甲方在支付乙方工。程进度款时,同时扣除或留取以上相应项目金额的款项,由甲方代收代缴。如有建设单位代扣代缴的部分,乙方凭完税证明进行冲抵。3/193、乙方若需要向相关部门押证经营(建造师、工程师及五大员等相关证件),则要向甲方缴纳相关费用,若不需要押证就不需要缴费。4、乙方独立核算,自负盈亏。乙方采取“包工、包料、包机械、包工期、包质量、包安全文明、包验收合格、包违约赔偿、包费用、包税金、包利润上缴”的方式对本项目实行全面风险承包,依法经营,自负盈亏,自担风险。乙方按甲方与建设单位签订的施工合同和补充协议相关条款规定的计价原则和结算方式办理。1、乙方由_______(身份证号:___________________)同志为本工程乙方项目负责人,代表乙方对本项目有关生产技术、成本控制、进度控制、质量控制、合同管理、安全生产、文明施工及环境保护、竣工决算和维修等工作全面负责,并承担本项目承包合同书中约定的乙方的全部经济和法律责任。2、乙方需向甲方缴纳施工风险担保金,缴纳标准为工程合同造价的____‰,担保金由甲方财务部专户存储,本工程施工风险担保金为:_________元(大写:_________________)。(1)风险担保的范围,包括但不限于工程的安全、质量、文明施工、技术资料、工程结算资料、财务结算资料、税务结算资料、工伤事故处理、劳务争议、各类诉讼等及问题的处理;同时包含违反施工合同约定的义务、建设单位提出的违约处罚,不足部分由乙方自行负责全额赔付。4/19目施工风险担保金,直至影响消除为止。(3)待竣工验收合格,完成结算、工程尾款收回(保修金除外)、档案资料移交、办完备案手续、办清财务结算,确认武风险并签订退保协议后全额无息退还给乙方。若项目亏损或发生债务时,甲方将使用乙方缴纳的本项目风险担保金进行支付,差额部分由乙方自行负责全额赔付。(4)在征得甲方相关管理部门和领导同意的情况下,成立”__________________________________________________”项目部和申请刻制”____________________________________________________”专用章,项目经理部需缴纳印章使用保证金:_______元,(大写:),并与甲方签订”印章使用责任书”后领用。该印章由乙方专人负责保管,该印章不得用于签订经济合同文件,仅用于本项目实施期间甲方与建设单位、监理单位等相关单位之间的报审资料、交工资料、技术经济签证等有关事项,以上事项具体由乙方负责办理,与建设单位、监理单位等相关单位之间的书面资料须加盖甲方印章的,事前必须征得甲方同意批准后,方可盖章送出。1、工程项目使用的资金全额由乙方负责组织且在甲方监督下运用,甲方概不负责资金的筹集事宜。2、所有资金必须进入甲方指定的银行账户。开户银行:银行账号:3、乙方与甲方内部之间的业务来往款项,乙方应按约定5/19及时支付款项,未按约定支付且未按付款计划支付的甲方有权从直接掌握的资金中代为扣收。4、甲方有权直接从所收工程款中扣收按本协议约定的由乙方应上缴的工程利润、工程税金、各项社保费用、风险担保金、工伤事故处理押金及其他应缴纳的款项。5、在收到业主方支付的工程款超过合同造价的80%时,甲方有权对包括工程质量、工程安全、债务、债权等项目管理内容进行综合审计,控制乙方工程尾款的支付。6、财务管理未尽事宜以甲方指定的相关管理办法为准。1、合同管理,乙方的所有对供应商的采购合同包括分包、材料、劳务等,必须以公司名义签订,凡加盖项目工程印章或项目经理或乙方签名的包括但不限于收料单、对账单、欠条、承诺函等均不具有法律效应,甲方均不予认可。2、甲方有权每半年根据需要与供货商核对应付账款余额,跟踪账款支付情况,核实是否有未结账务。3、乙方利用支付材料款、人工费等虚假方式转移资金的,甲方有权按照相关法律要求追究乙方责任。4、乙方对供应商管理失控,供应商起诉至法院,冻结或强制执行公司银行账户资金的包括公司本部及其他项目部银行账户的,甲方按月息5%向乙方收取资金占用费,并承担相关诉讼等费用。1、甲方权利。甲方有权利监督乙方在施工过程中遵守国家、地方颁布的6/19法律、法规,严格。执行建筑安装工程项目的有关规程、规范及验收标准。2、乙方权利。(1)乙方按照甲方与业主签订的建设工程施工合同及本合同约定,具体组织、指挥本工程施工管理、生产和各种经营活动的权利,甲方原则上不干涉。(2)乙方具有独立的用人用工权、分配权、员工考核奖惩权。(3)乙方根据工程需要对本工程需要的安装分包,机具、设备、材料供应物资具有独立的决定权,在同等条件下,乙方原则上应优先采用甲方的安装公司、材料供应及甲方的设备和周材。(4)乙方根据甲方的相关规章制度,有权结合本工程的实际情况制定实施细则及管理措施。(5)在全面完成本工程的履约责任后,乙方对本工程的合法盈利具有拥有权、使用权、支配权。3、甲方责任。(1)协助乙方的工程决算工作,帮助乙方办理工程的决算工作。(2)积极解决乙方在施工中存在的技术、质量、安全、设备、材料等问题,协调项目内外关系,为项目的生产经营创造良好的内外环境。(3)协助乙方处理工伤事故、劳务争议等事宜。7/19(4)积极协助乙方处理涉税及催款事宜。5负责向乙方提供建造师、工程师及五大员等相关证件。4、乙方责任。(1)按规定为员工和工人购买五险。(2)自行承担该项目明确的或隐藏的各种风险和责任。3及时支付工人的劳务工资,若有拖欠情况,甲方有权直接将工程款支付给劳务队伍。(4)严格遵守国家的法律法规,合法经营。1、乙方承担由本工程引起的一切质量、安全、文明施工、工期、经济及治安刑事责任。2、甲方发现乙方有下列情况出现之一者,在甲方多次协调未果的前提下,为确保甲方良好的社会信誉,甲方有权终止此合同,撤换承包责任人,并追求承包责任人及相关人员的经济及法律责任,所发生费用由乙方全部承担,并有权无条件接管所建项目后续工程。(1)将工程转包(经批准的专业分包除外);(2)管理人员配备不健全、不到位或不具有相应的资格证;(3)工程出现重大质量、安全事故,造成对公司信誉的负面影响;(4)未经甲方同意直接向建设单位收取工程款;(5)项目出现重大经济纠纷或法律纠纷;(6)乙方严重违约,不能保证甲方与业主签订的《建设工程施工合同》的履约;8/19(7)乙方私刻公司的各种印章。3、甲、乙双方在履行本合同中发生争议应友好协商解决,协商不成,由重庆仲裁委员会仲裁。甲方:甲方:法定代表人:法定代表人:委托代理人:委托代理人:联系电话:联系电话:合同签订地点:_______________________________。工程承包协议书合同【第二篇】发包人:(下称甲方)。承包人:(下称乙方)。经甲乙双方充分协商,就乙方承包经营甲方位于齐鲁石化建设公司南侧的清泉山庄饭店事宜达成一致,并签订本协议书,以资双方共同遵守。甲方将其齐鲁石化建设公司南侧的清泉山庄饭店承包给乙方经营,乙方根据本协议书约定享有经营管理权和承包受益权。乙方承包经营期间,实行独立核算、自负盈亏、自主经营、自主用工。承包期限为____年,即从_____年_____月_____日起至_____年_____月_____日止。年承包金为__________元,于每_____年_____月_____日前缴纳下一年度承包费。9/191、甲方于本协议签字之日饭店经营所需的各种证照交给乙方。2、上述证照乙方经营期间由乙方保管,证照的年检工作及相关费用由乙方负责,甲方提供必要的协助。1、本协议签订后甲方应及时将饭店移交给乙方使用,乙方在确认甲方提供的设备设施等处于适用状态,能够满足乙方正常承包经营需要时予以接收(详见清单)。2、乙方有权对饭店进行装饰的,所有费用由乙方承担;在协议解除或终止时,乙方应当将调整后的装饰等无偿地移交甲方享有。3、协议期满后,甲方如重新对外发包经营的,在同等条件下,乙方有优先承包经营权。4、协议期满或解除后,原有设备及设施归甲方所有,乙方添置的设备设施归乙方所有,甲方可折价取得该部分设备设施。双方应当全面履行本协议书约定,任何一方违约的,均应向守约方承担违约金____________元;违约金不足以弥补守约方损失的`,还应当赔偿守约方的损失。一方违约的,守约方有权提前解除协议或终止本协议书的履行。甲方(公章):_________乙方(公章):_________。法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。10/19______年______月____日______年______月____日。工程承包协议书合同【第三篇】甲乙双方在平等自愿的原则上,根据有关法律法规,公平合理,互惠互利的原则下,通过双方协商就私人住宅建房工程达成协议,为规范建造私人住宅工程中双方的民事行为,特制定本合同规定,希望双方严格执行,共同遵守。一、建筑工程概况:_________________。开工期为_______________年__________月__________日,竣工期为_____________年__________月_____日。本工程为一层砖混结构,面积约125平方米,以实际建筑面积为准。二、工承承包方式:_________________。1、工程承包价格:_________________本工程为甲方包料,乙方包工,每平方米包工价为:______________元人民币,总包工价以实际面积为准。2、承包方式:_________________工程采取包工不包料形式,甲方建房所用的钢材、水泥、砖、石灰、砂石、瓷砖等建筑材料均由甲方提供,乙方施工所用的各种机械设备,如搅拌机、振动设备、模板、顶木、搭架木料、铁铲、手推车等施工工具由乙方负责。3、工程内容:_________________从基础以上开始,主体按图施工。包
本文标题:2023年工程承包协议书合同_工程承包协议书【精选8篇】
链接地址:https://www.777doc.com/doc-12456262 .html