标准工地工程合同最新4篇

标准工地工程合同最新4篇随着法律意识正在不断的弘扬，合同起到了很大的作用。如何拟定一份有效的合同？合同范本网的编辑现在推荐您参考下载一下标准工地工程合同，还请多多关注我们网站！标准工地工程合同篇【第一篇】发包方(以下简称甲方)：_________承包方(以下简称乙方)：_________甲方承建的施工室内_________天花吊顶单项施工，于________年____月____日由甲方发包给乙方，采用包工包料方式进行施工。为了明确施工内容及双方责任，本着互相协助及分工负责等原则，根据本施工的具体情况，特商定如下条款，共同遵守执行：一、施工内容：_________施工图，标准层核心筒天花吊顶施工项目及设计变更的所有工作内容。具体如下：600215;600防水_________吊顶，采用白色喷塑形凹槽龙骨;角线采用6C石膏线条，油面漆二遍。二、承包单价：根据施工图纸，按实际吊顶面积计算。包工包料：_________吊顶每平方米_________元整;石膏线条每米_________元整。三、双方责任：甲方责任：1)提供乙方进场人员的生活住宿条件，施工用电。2)提供乙方进场施工的垂直运输;消防、强弱电等专业的协调配合。3)负责工地现场的施工质量、安全生产、施工进度及各项规章制度的指挥、监督、实施与管理。乙方责任：1)严格按照施工图纸与设计变更通知要求施工，提供的各种材料必须与经施工管理站认定的样板一致，进场材料需经项目部验收后方可使用。尊重和服从建设、监理单位及甲方管理人员的监督与指挥。2)严格本班组自身的安全生产教育。遵守执行经理部制订的各项制度，提高工人的安全生产意识，保证不违反安全操作规程，避免发生安全事故。3)绝对服从甲方的施工进度安排。班组长必须在操作作业现场，未经经理同意，不准离开工地。保证足够的施工力量，负责组织工人进退场，其费用由乙方负责。4)爱惜甲方的一切机械设备，违章操作致使机械设备损坏的，其维修费用及由此而引起的损失由乙方负责赔偿。四、施工质量及验收标准：施工质量必须达到国家现行施工及验收规范以及建设、监理单位和甲方的要求。如果由于设计和管理指挥原因造成损失，所有经济全部由甲方负责;由于操作者盲目蛮干、图进度、不按规范规定操作所造成的返工，其返工费用由乙方负责。五、工期：根据甲方提出的工期要求，按期或提前完成所有本项目的施工任务。六、付款方法：乙方进场后五天内，甲方拨付50%的进度款，施工完工后，甲方拨付至80%的款项。待施工验收合格后，十天内结算并付清所有施工款。七、本合同未尽事宜，双方另行协商解决。八、本合同一式四份，甲方执三份、乙方执一份，均具有同等效力，并自签订之日起生效，至合同期完付清所有承包施工款时失效。甲方(盖章)：_________乙方(盖章)：_________甲方代表(签字)：_________乙方代表(签字)：_________签订地点：_________签订地点：_________________年____月____日________年____月____日标准工地工程合同篇【第二篇】采购方：__________________(以下简称甲方)供应方：__________________(以下简称乙方)根据《中华人民共和国合同法》相关法律、法规以及结合本工程实际情况规定，经甲乙双方协商一致，特订立本合同，以便共同信守。第一条、材料价格清单及总价1、材料名称_________;数量_________;单价_________;金额：_________;总价：_________元人民币(小写);总价：__________元整(大写)。第二条、交货地点____________________________________。第三条、付款方式____________________________________。第四条、材料质量乙方所提供材料的质量必须要达到合同约定的规格、质量和性能(保质保量)第五条、验收方式当材料运至施工现场时，由甲方负责人现场验收。如发现材料不合格，乙方应自费运出现场，并以尽可能快的速度重新提供。第六条、违约责任1)乙方所提供的材料不符合合同约定的质量时或材料运至施工现场，甲方验收人员发现材料有质量问题以及数量不实，甲方有权退货，乙方必须重新提供合格材料，并承担由此产生的所有费用和甲方造成的一切损失。2)乙方必须按照甲方的要求，按时提供材料。如因乙方原因造成甲方用量短缺、供料不足、从而导致甲方工期延误，乙方应承担违约及甲方损失赔偿的责任。3)乙方必须安全规范运输。如发现任何意外事故，均有乙方自行承担责任。第七条、合同执行本合同未尽事宜，双方应友好协商。协商不成可提交法院解决处理。本合同字双方签字盖章之日起生效。本合同一式四份，甲乙双方个执两份。甲方(公章)：_____________________乙方(公章)：______________________________年_________月_________日_________年_________月_________日标准工地工程合同篇【第三篇】发包方（甲方）：联系方式：地址：承包方（乙方）：联系方式：地址：经甲、乙双方协商一致，甲方将________委托给乙方施工，为确保如期保质完成本工程，双方本着互相支持、紧密配合的原则，结合本工程具体情况，明确双方职责，特签订本合同，条款如下：一、工程地点：________________________________。二、工程内容土层基础、绿化及其他部分工程。以上项目经双方会审图纸之要求、预算总表后所列项目、规格、备注、数量、要求施工。三、工期1、开工日期：本项目工程从______年______月______日起至______年______月______日止，共______天。2、施工期内，若因停水、停电、大雨、暴雨天等因情况或甲方书面确认工期可顺延。3、因甲方原因不能及时移交施工场地则工期顺延。四、工程合同价款经协商本合同总承包价款为人民币：________________。若施工过程中甲方有变更需要增加工程，则按实结算。五、承建方式乙方对工程包工、包料；包质量、包验收合格、包安全、包工期、包文明施工。1、乙方负责提供所承建工程材料，必须经双方确认方可进料施工。2、施工期间甲方负责乙方施工发生的水电费用。六、工程付款办法1、本合同自甲、乙双方签订后______天内由甲方向乙方支付订金为合同价款的______%，即人民币________整。乙方收款后第二天安排人员进场施工。2、待完成总工程80%后，甲方于______天内向乙方支付工程合同价款的______%，即人民币________整。3、工程竣工后，甲方于一周内向乙方支付工程合同价款的______%，即人民币________整。4、竣工验收合格后一个月内，向乙方支付工程合同价款的______%，即人民币________整。七、工程质量1、乙方必须严格按甲方所审定之设计施工图纸的内容、要求及有关园林绿化施工规范进行施工，完工后达到________级。2、在施工过程中，乙方必须服从甲方监督管理，若发现乙方有不符合施工图纸要求及违反操作规范进行施工的事项，甲方有权提出并要求返工、修改，其停工、返工所造成的一切经济损失均由乙方负责承担。3、乙方要确保施工现场清洁，及时清理废弃物，做好文明施工。八、工程竣工验收结算乙方于竣工后______天内向甲方提交竣工资料及验收报告，甲方在收到竣工验收报告后________天内组织有关部门进行验收，并于验收后五天内根据设计施工图纸、合同、补充合同给予合格批准或提出整改意见。乙方须按甲方要求整改，并承担因此造成的一切费用。甲方在验收合格后依据合同、补充合同及增加工程的签证清单进行结算，并于________个工作日内结算完毕。九、延期违约责任乙方必须在施工期内按质、按量、按期完成工程。1、若工程延误，则每延误一天计罚人民币________元；若工程提前完成，则每提前一天完成奖励人民币________元。2、若因甲方责任或不可抗力因素而令工程延误，乙方提出书面要求，甲方在三天内书面确认工期可顺延。如甲方未能按合同规定付款，逾期三天，乙方有权停工或对已完成工程进行围蔽处理，因此所造成的工期延误及经济损失由甲方负责。十、养护管理1、期限：以工程竣工验收合格之日起计算，绿化保养期为十二个月，保养期从竣工验收之日开始计算，保养期满后由乙方以书面形式通知甲方接收。2、质量要求：大树及时支撑固定，栽植后及时浇水，及时中耕除草、施肥、修剪，及时防治病虫害，确保苗木正常生长。养护达到国家城镇绿地园林养护标准。十一、合同生效与终止本合同自双方代表签字并加盖公章后生效。工程质保期满，甲方将款项结清后合同即告终止。十二、争议解决本合同在履行过程中发生争议的，双方应本着友好的方式协商解决，协商不成可依法向_____人民法院起诉。十三、合同份数本合同一式________份，具有同等效力，甲、乙双方签字盖章后各执________份。其它由甲乙双方分送有关部门存档。本合同未经事宜，双方协商解决。甲方（签章）：签订日期：______年______月______日签约地点：乙方（签章）：签订日期：______年______月______日签约地点：标准工地工程合同篇【第四篇】发包方：公司??（以下简称甲方）承包方：公司??（以下简称乙方）依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》等法律法规的有关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程的具体情况，经甲乙双方协商一致，签订本合同。第一条工程概况1.工程名称：??工程2.工程地点：?山东省3.承包范围及工作内容：主厂房米层的集中控制室及锅炉电子设备间、工程师室、交接班室、更衣室、过道、洗手间等相应附属工程的装饰装修,乙方服从甲方因工作需要而做出的具体安排。4.开工、竣工日期：开工、竣工日期据业主提供条件及甲方的施工需求。第二条分包方式双方以包工包料方式分包本工程,但门窗、灯具由甲方购买乙方负责安装，除此之外的所有材料均由乙方提供。第三条合同价款本工程结算依据：96版的和与其配套的（20xx年版）以及94版的及相应的费用定额,人工单价21元/工日，按Ⅲ?类工程?丙级取费,取费后总结算值下浮?5?%。材料价格依据施工时由甲方材料科签字认可的采购价格按实调整。本合同价款中已包含乙方人工费、材料费、机械费、工器具使用费、管理费、利润等完成本工程所需费用，但税金不在其中由甲方代扣代缴。同时，下述费用也应被认为包含在乙方承包价款中：1与工程有关的风险、责任等；2预防一般性自然灾害所采取的措施费用；3办理进入工程所在地施工的施工许可证、施工人员暂住证、施工人员上岗证、通行证等证件的费用；4因停水、停电、设计变更、质量检验、机械维修、天气影响、图纸、设备和材料迟供、施工协调不及时等其他任何因素可能造成的窝工、停工、待工费用；5现场材料、机械的保管发生的费用，施工用水用电的费用以及材料、机械的检测试验费用。6与工程有关的零星用工费用；7劳保、安全防护、文明施工的费用；8政策性调整；9其他不可预见费。另外下述费用也已在费率下浮中充分考虑，不再另行计取：1)各种不可预见的施工措施费用.2)各工种交叉作业施工费用.3)成本保护及修复费。4)安全文明施工费用，安全文明施工必须达到甲方和业主的安全文明施工要求，做到施工现场文明整洁，工完场地清.5)材料二次倒运费用.6)职工劳动保险费。7)场区内（围墙内）设备、材料运输费。8)施工竣工期延长人工机械降效费。9)现场垃圾清理费。10)施工机具拆装费及进出厂费.11)二次打孔打洞及修补费用。第四条合同文件的组成及解释顺序1.下列文件作为本协议的组成部分：(1)本建筑安装工程承包合同及补充协议（如果有）；(2)中标通知书；(3)招标文件及招标文件补遗；(4)乙方的投标文件；(5)标准、规范、有关技术文件和图纸；(6)其他有关文件。2.上述各合同文件互为补充和解释，如有不清或相互矛盾之处，应以上面所列顺序在