工程劳务合同管辖法院 工程劳务合同书 电子版免费（精彩5篇）

参考资料，不熬夜1/28工程劳务合同管辖法院工程劳务合同书电子版免费（精彩5篇）【预览】此例优秀文档“工程劳务合同管辖法院工程劳务合同书电子版免费（精彩5篇）”是由三一刀客网友为您分享整理的，供您参考学习之用，希望对您有所帮助，喜欢就下载支持吧！工程劳务合同管辖法院工程劳务合同书电子版免费【第一篇】订立协议单位：甲方（单位名称）：地址：乙方（单位名称）：地址：根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规的规定，结合本项工程的具体情况，经双方充分协商，就本路面工程的砼面刻纹项目的劳务承包达成如下协议：工程名称：工程范围：工程量清单及单价表合同段：货币单位：人民币参考资料，不熬夜2/28项目名称单位数量单价（元/m2）金额合计（元）严格按国家现行的公路施工规范和本工程的施工设计图及补充技术规范组织施工。在施工过程中应遵守建设单位的有关规定，接受监理工程师的监督指导，确保工程质量达到设计要求。每月对工程量计量一次，在质量合格的前提下给予计量，工程数量以实地测量和驻地监理工程师签字及各级指挥部签字认可为准。不合格工程不予验收，亦不支付劳务费用。乙方必须在甲方规定的期限内进行返工，费用由乙方承担。乙方必须按建设单位及甲方要求的时间，完成相应的工程量。因变更设计需延长工期或改变进度计划时，必须与甲方代表商定核准。因施工中其它原因无法按期完成工程量的，必须报请甲方代表批准延长工期。工程所有机具、材料由乙方提供，但需经甲方及监理工程师检验，符合项目所需的要求。参考资料，不熬夜3/28乙方完成的工程量的工程款，由甲方按所做工程量的90支付给乙方；其余的10作为质量保证金，待工程验收合格后，甲方一次性付清。1、甲方责任负责向建设单位、政府有关部门汇报有关工程建设事项，处理、协调工程施工中的各项事物，密切关注各施工单位施工进度，以便及时通知乙方进场。负责整个工程的技术管理及技术指导，编制施工组织计划，贯彻建设单位管理目标，上报乙方实际完成的工程数量和工程变更资料，保管工程图纸及有关技术资料等。向乙方提供必要的施工图纸资料及技术规范，并做好技术交底工作。定期或不定期进行施工中各工序的.验收。负责按月进行中间计价，上报计价单，单项工程完工后进行一次性计价，按双方约定支付乙方工程款。2、乙方责任负责组织适应于本工程施工的设备及人员进场，施工机械进场、退场、转送费用自行负责。及时向当地政府及有关部门办理各种手续，遵守劳动法及其它法律、法规，尊重民族风俗习惯，承担其聘用人员因过错给他人造成的民事责任。严格按甲方要求，精心组织施工，接受驻地监理工程师和参考资料，不熬夜4/28甲方技术人员，现场管理人员的监督、指导和检查，负责自负的各种安全工作。乙方在施工过程中，应确保各道工序的质量和连续性，在规定容许时间内完成各道工序的施工，否则按实际损失赔偿甲方。乙方不得将工程转包、分包或转让给第三方，因转包、分包或转让工程所产生的一切民事责任由乙方承担，甲方有权终止本合同。乙方保证特殊工种的操作人员具备相应的资格证或操作证。工程承包方式采用“单价承包制”，单价内包含完成工程所需的一切工序及费用在内。乙方工程进度滞后影响甲方总体工期时，甲方有权对工程进行分割甚至终止合同，乙方应承担由此造成的甲方一切损失。双方因合同发生争议，应协商解决，经协商无法达成协议的可向有管辖权的人民法院起诉。不按合同约定履行自己的各项义务，应承担违约责任，违约方应向对方支付工程款10的违约金，并赔偿因其违约给对方造成的损失。乙方应严格按国家规定的安全规范文明施工，采取严格的安全防护措施，承担由自身安全措施不利造成事故的责任和因此发生的费用。参考资料，不熬夜5/28因不可抗力所造成乙方设备、机械的损坏及停工损失，由乙方承担。乙方必须办理自已在施工现场人员生命财产和机械设备的保险，如不按时办理，出现意外，责任事故产生的费用由乙方承担。乙方有义务保守甲方的商业秘密，不得向第三方泄露工程劳务价款。因泄露商业秘密给甲方造成损失，乙方应承担全部损失。甲方：委托代理人：法定代表人：甲方：委托代理人：法定代表人：合同签订日期：年月日工程劳务合同管辖法院工程劳务合同书电子版免费【第二篇】承包人：____________分包人：____________依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于以下简称为“发包人”)与承包人已经签订施工总承包合同(以下称为“总包合同”)，双方就分包事项协商达成一致，订立本合同。参考资料，不熬夜6/281分包工作对象及内容工程名称：____________。工程地点：____________。分包范围：土建、安装工程(总包合同内的施工内容)。提供分包内容：1号楼、2号楼、3号楼及地下室土建工程及现场委托的单位工程。2分包工作期限开始工作日期：20___年5月30日，结束工作日期：20___年6月30日。(共计13个月，实际开工时间以书面通知为准)3质量标准工程质量：按总包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》，本工作必须达到质量评定合格等级。质量目标：主体优质结构工程基础、主体、竣工一次性交验合格交验“芙蓉杯”(相应评审费用由分包人支付)4合同文件及解释程序组成本合同的文件及优先解释顺序如下：1)本合同;2)本合同附件;3)本工程的总包合同。5图纸参考资料，不熬夜7/28承包人应在分包工作开工5天前，向分包人提供图纸三套，由分包人自备本合同工作有关的标准图壹套。6项目经理承包人委派的担任驻工地履行本合同的项目经理为史宣勇。分包人委派的担任驻工地履行本合同的项目经理为朱兆国。7承包人义务组建与工程相适应的项目管理班子，全面履行总包合同，组织实施施工管理的各项工作，对工程工期、质量、进度、安全等向发包人负责。除非本合同另有约定，承包人完成施工前期的下列工作：1)向分包人交付具备本合同项下分包作业开工条件的施工场地交付要求为：发包人提交的施工场地所具有的实际条件;2)向分包人提交施工用水、电源;3)向分包人提供相应的工程地质和地下管网线路资料;4)向分包人提供相应的水准点与坐标控制点位置。负责编制施工组织设计，统一制定各项管理目标。审核分包人的`季、月施工计划、物资需用量计划。监督分包人对工程质量、工期、安全生产、文明施工，计量检测、试验化验等控制措施的实施。负责组织工程技术交底，组织图纸会审，负责验收测量定参考资料，不熬夜8/28位、沉降观测。按时提供图纸，及时交付应供材料、设备和合同规定的由承包人所提供的施工机械设备。按本合同约定，向分包人支付工程款。负责与发包人、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作关系。负责分部、分项工程施工的审批。按照地方法规及业主要求对施工现场管理、工程质量、工程进度、安全生产、文明施工等各项工作进行规范管理。负责办理与发包人合同履约工程中的洽谈、签证及工程进度报表及工程结算。8分包人义务熟悉总包合同中相关工程质量、进度、安全文明施工等相关的要求，对本分包合同范围内的工程质量、进度、安全、文明施工等向工程承包人负责。应组织良好的施工设备和具有相应岗位证书的熟练工人投入工作，不得将分包范围内的工作再分包。未经承包人授权或允许，不得擅自与发包人及有关部门建立工作联系，自觉遵守法律法规及有关规章制度。分包人根据施工组织设计总进度计划的要求，每月底前5天提交下月施工计划，并按阶段工期要求的提交阶段施工计划，必要时按承包人要求提交旬、周施工计划，以及与完成上述阶段、参考资料，不熬夜9/28时段施工计划相应的劳动力安排计划，经承包人批准后严格实施。严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准。科学安排作业计划，投入足够的人力、物力，保证工期。加强安全教育，建立满足项目需要的安全管理体系配备相应的人员，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全;加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工。承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款。自觉接受承包人及有关部门的管理、监督和检查，接受工程承包人随时检查其设备、材料保管、使用情况，及其操作人员的有效证件、持证上岗情况。与现场其他单位协调配合，照顾全局。按承包人统一规划堆放材料、机具，按承包人标准化工地要求设置标示牌，搞好生活区的管理，做好自身责任区的治安保卫工作。按时提交报表、原始技术经济资料，配合工程承包人办理交工验收等有关的相关工作。做好施工场地周围建筑、构筑物、地下管线和已完工程部参考资料，不熬夜10/28分的成品保护工作，因分包人责任发生损坏分包人自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款。妥善保管合理使用承包人提供或租赁给分包人使用的机具、周围材料及其他设备。除非本合同另有约定，分包人应对其作业内容的实施、完工负责，分包人承担并履行总包合同约定的、与分包作业有关的所有义务及工作程序。分包人的其它义务：①分包人应严守承包人商业秘密，严格按照承包人在本工程中给予分包人的临时“建制”名称统一口径对外。分包人不得将本专工程劳务合同管辖法院工程劳务合同书电子版免费【第三篇】发包方(甲方)：北京华天幕墙工程有限公司承包方(乙方)：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑安装工程承包合同条例》、《建筑工程质量管理条例》及其它有关法律法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商一致，签订本合同，并严肃履行。1、工程概况、工程名称：意华广场温室玻璃幕墙工程、工程地点：燕郊开发区、承包内容和方式：钢丝平网搭设及拆除，包括所有材参考资料，不熬夜11/28料的采购承包的方式:包工包料形式2、合同价款及付款方式、结算方式合同价款合同总价为(暂定)：35000元;大写：叁万伍仟圆整。(其中包括钢丝网、大眼网、绿网及辅料的材料费、跳板租赁费，以上合计费用上限20000元，低于20000元，按实际费用结算;人工费上限15000元，低于15000元按实际发生人工计算。)付款方式：平网搭设完毕交付使用，付款20000元，工程竣工，拆除完毕后，付清剩余款项。3、工期开工日期：20xx年03月01日竣工日期：20xx年04月30日，总日历天数为60天。工期延误：乙方不得由于施工组织、人力、机具设备等原因延误工期，否则甲方有权要求乙方在指定时间内无条件撤离人员、机具、材料或者引进新的队伍来确保工期，由此引起甲方费用支出的增加由乙方双倍承担。4、质量标准平网搭设必须符合相关规范的要求，保证能够安全使用。5、安全施工乙方必须与甲方签订安全协议;严格执行甲方的安全管理规定。同时，必须服从并执行国家行业以及当地政府的安全、参考资料，不熬夜12/28消防、文明施工管理规定。乙方必须按甲方安全交底的内容执行、配合甲方的安全检查。由于安全措施不力及违反甲方安全管理规定造成的安全事故和因此而发生的费用由乙方自负。乙方须为所有劳务人员办理意外伤害保险。。乙方按甲方要求配置相关的合格的管理人员并且是全职的。甲方安全员负责现场的所有安全管理规定及罚款措施，各项罚款费用直接从当月工程款中扣除。乙方在现场使用的劳保用品必须是合格的，符合国家相关规定的产品。6、双方责任：甲方责任甲方负责向乙方进行工程、施工技术、质量、工期、安全交底;、乙方责任定期对平网的安全性能进行检查，保证平网的安全使用。7、争议解决：如本合同在执行过程中发生争议，双方协商解决。如协商无结果，则双方同意由北京市仲裁委员会仲裁解决。乙方提出无理要求或寻衅滋事的或阻止后续施工队进场施工的，由此给甲方造成的名誉及一切经济损失均由乙方承担，且甲方将扣除乙方剩余的全部工程款。8、合同生效与终止：本合同从签订之日起生效。竣工决算完成，两年保质期满以后，合同终止。本合同一式两份，双方各执壹份。参考资料，不熬夜13/28