您好,欢迎访问三七文档
1/11电梯维修施工合同【范文参考】此篇精选办公资料“电梯维修施工合同”由三一刀客网友为您整理分享,供您写作参考之用,希望对您有所帮助,喜欢就下载使用吧!电梯维修施工合同甲方:________________乙方:________________一、根据《中华人民共和国合同法》遵照《电梯安全检验细则》、《电梯安全使用管理规定》的文件要求,为确保电梯安全、可靠运行,并明确甲乙双方在电梯管理、维修保养中权利与义务,甲乙双方本着“相互信任、共同发展”的原则,经友好协商,签订本合同,并达成协议条款如下:二、双方的权利义务1、甲方权利:⑴核查乙方单位的营业执照、资格许可证、法人授权书及工作人员的工作证、身份证等有效证件。⑵如发现乙方工作人员对设备不爱护或故意损坏时,可向其单位或有关部门投诉,情节严重时可终止本合同,向责任人索赔。⑶对乙方工作人员的'服务不满意时,可向其单位或有关部门投诉,或要求更换工作人员。⑷随时监督、检查合同范围内的工作质量、进度、方法、记录等。⑸有权安排工作人员监督乙方工作人员作业。2、甲方义务:⑴严禁无关人员擅入机房,机房内应配备符合标准的消防及安全设施。⑵配合乙方维修人员,通过或进入维修设备必须的场所。⑶监督检查设备机房、各层设备门口、井道及底坑,不能有各种物品堆放,尤其是易燃、易爆、有毒物品。⑷对设备所用电源进行调压、倒相等工作时,必须提前通知乙方有关人员并取得乙方人员同意。⑸当设备出现异常现象及发生故障或事故时,及时通知乙方维修人员,准确告知其单位和所在位置,以免报修通知不详而耽误到达时间。3、乙方权利:⑴在合同期内如遇与设备有关的变更设计、修复、更换性施工时,甲方应提前书面通知乙方,并在乙方作好防范措施后,方可施工。特殊情况乙方可派人现场指导,否则由此引起的损失和安全事故乙方不承担责任。⑵未经乙方维保人员同意,任何人不得强制启动或停止正在保养、维修、调试中的设备,否则造成的人身、设备事故乙方不承担责任;造成乙方损失和伤害的有权追究责任人的责任。3/11⑶未经乙方有关负责人及维保人员同意,任何人不得启动因有故障或安全隐患而停止的设备,否则造成的人身、设备事故乙方不承担责任;造成乙方损失和伤害的有权追究责任人的责任。⑷合同期内,甲方在未得到乙方同意前,不得允许任何人对设备进行任何翻新、修理、更换等,否则乙方对设备的运行不负任何责任。乙方若同意甲方自行实施上述工程,甲方必须在工程结束时,通知乙方人员对设备检查无误后,方可运行。⑹任何非乙方因素而产生的损失、损害或索赔,乙方不承担责任,同时不承担因此引发的后果,但有义务协助调查原因。4、乙方的义务:⑴必须按照本合同约定,参照国家有关规定对甲方电梯提供维修保养服务。⑵应当具备特种设备安全监督管理部门核发的相应许可。向甲方出示单位的营业执照、资格许可证、法人授权书及工作人员的工作证、身份证等有效证件。⑶接到报修通知后,应当立即派人赶赴现场进行处理;电梯困人时,应当在_____分钟内抵达现场,并在最短的时间内排除故障。三、收付款条款1乙方须提供收款地、公司名称、收款方式。2设备完成维修后,经甲方验收合格,甲方支付维修费,材料费等总费用给乙方。四、其它1、本合同未尽事宜,双方协商可签订补充协议,补充协议与本合同具同等法律效力。双方出现纠纷可通过协商解决,协商不成,任何一方均可向维保设备所在地人民法院提起诉讼。2、本合同一式_____份,双方各执_____份,经双方代表签字、单位盖章后生效。甲方:(签字)_________________乙方:(签字)_________________20xx年xx月xx日电梯维修施工合同甲方:________________乙方:________________甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》平等互利、协商一致和等价有偿之原则,签订协议条款如下:一、工程概况1、工程名称:________工程地址:________二、本工程开工日期及施工周期1、预计开工日期:_____月_____日2、施工周期:_____天三、工程价款的支付及结算1、维修协议总价详见维修报价单2、协议签订后三天内支付工程总价_____%。5/113、剩余款项在工程竣工并经甲方验收确认后_____日内甲方付清。四、甲方权责1、按本协议的约定支付工程款项。2、有权监理乙方人员的施工质量、施工安全等工作,发现问题及时通知乙方。3、为乙方提供施工便利条件,负责与其它施工方的工作协调。4、乙方维修人员进场后,甲方应承担确因甲方原因造成的乙方的误工损失,并顺延工期(见违约责任)。五、乙方权责1、根据协议的维修项目进行有关的维修2、严格按国家有关电/扶梯标准组织施工,确保工程质量。3、施工人员自觉遵守施工现场的有关规定。4、如工期因非乙方的原因而延误,则乙方不承担任何责任。六、维修项目详见维修报价单七、竣工移交1、双方已全部结清本协议项下之电/扶梯相应约定的已到期款项。2、乙方已收到本协议中所约定的已到期款项。3、已具备移交条件却由于甲方原因而未办妥移交手续,乙方对所维修的电/扶梯享有留置权,甲方不得使用电/扶梯,若甲方强行使用的由甲方承担所有责任。八、维保服务1、经乙方维修更换的零配件,电梯在乙方保养的前提下,乙方自更换正常使用当天起负责保修一年。2、因使用不当等非乙方责任引起的电/扶梯故障、损坏等,可由乙方予以修复,其费用由甲方承担。九、违约责任1、甲方未按约定支付工程款项,乙方有权顺延工期,并且甲方应向乙方支付逾期付款的违约金,每日按逾期款项总金额的万分之_____计算。2、甲方未按约定提供施工条件的,乙方有权顺延工期,并且甲方每延迟一天应按协议总金额的万分之_____向乙方支付违约金,若连续延误达_____天,乙方有权终止该维修工程,甲方应承担乙方相应的损失。3、乙方超过约定工期完工,每逾期一天,按合同总金额的万分之_____向甲方支付违约金,超过_____天,甲方有权向乙方追偿相应的损失。4、如发生不可抗力事件按《中华人民共和国合同法》的有关规定处理。十、协议有效期本协议自双方签字盖章之日起生效。十一、其它7/111、本协议一式_____份,甲乙双方各执_____份。2、本协议未尽事宜,可以本协议附件的形式予以确认。甲、乙双方在协议附件中商定的内容,与本协议具有同等法律效力。3、如协议执行过程中双方意见的不一致,甲、乙双方应本着友好互利的原则协商解决。如协商不成,双方均可向原告所在地法院起诉。甲方:(签字)_________________乙方:(签字)_________________20xx年xx月xx日电梯维修施工合同甲方:__________乙方:__________根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规,经甲乙双方平等协商,就______________________________电梯维修事宜达成以下协议:__________具体条款:__________一、维修数量与施工期限:__________1、工程名称:__________2、维修数量:__________3、施工日期:__________二、费用与结算方式:__________1、__________电梯维修工程费用共计:__________人民币__________元(大写金额:____________________),由甲方向乙方支付。乙方向甲方提供合法票据。2、结算方式:__________自公共维修基金电梯专项维修款划拨甲方账户到账之日起十日内,甲方向乙方支付工程款:__________人民币__________元。(大写金额:____________________)。电梯维修工程完工后,经北京市质量监督局验收合格,并获得电梯检测合格报告及年检合格证后十日内,甲方向乙方支付工程款:__________人民币__________元整(大写金额:____________________)。质量保证金:__________人民币__________元整(大写金额:____________________)。自北京市质量监督局验收合格之日起贰年后,且期间未出现任何质量问题,十日之内由甲方向乙方支付质量保证金。三、甲、乙双方责任:甲方责任:1、甲方需向乙方提供__________电梯井道布置图和随机文件,用于乙方维修过程中做技术资料参考。2、协助维护维修现场秩序,以保证顺利施工。3、提供现场施工用电电源及接地系统。4、认真履行合同,对工作任务的完成情况和工作质量进9/11行监督检查。乙方责任:1、乙方需妥善保管甲方提供的电梯井道布置图和其他文件资料,合同期满后交还甲方,并办理资料移交手续。2、负责组织专业人员按照投标预算列项内容,对__________电梯进行全面维修工作。按技术监督局检验要求及公司质量标准维修,以确保工程质量。3、电梯维修工程所需的材料、配件和工具等由乙方全部承担。4、认真执行国家有关施工现场管理规定和施工规范及安全操作规程。承担因乙方原因造成公共财产及人身伤害等法律责任。5、维修施工现场进行安全标识、架设安全防护措施,确保安全,做到文明施工。6、__________电梯维修工程中所有更换的材料、配件等由乙方负责质量保修,自北京市质量监督局验收合格之日起保修贰年。质保期内出现问题均由乙方负责进行更换。7、遵守甲方物业管理规定,合理安排电梯维修作业时间,确保不影响业主正常使用。8、维修完成后,负责办理并取得北京市质量监督局验收合格报告及年检合格证。验收与报检费用由乙方负责。9、维修完工后,乙方需向甲方提供维修过程中更换、使用的材料及配件清单等技术资料。10、向甲方提供企业资质证明、证照以及质量技术监督局核发的有关电梯安全修理许可证复印件,电梯维修工上岗证复印件。11、在合同期内,由乙方原因发生任何影响甲、乙双方工作人员及乘客的人身、设备安全等情况时,由乙方承担责任。12、出具电梯维修承诺书。四、其他约定责任:1、如遇不可抗力本合同自动终止,合同未履行部分双方协商解决。2、乙方未能按合同要求履行本合同时,或乙方工作质量未达到合同规定时,甲方应有权要求乙方在约定期限内改进工作。3、合同未尽事宜,由双方协商解决。五、违约责任:甲、乙双方应严格按合同条款履行各自的责任和义务,否则违约造成的一切后果和经济损失,均由违约方承担。六、争议的解决方式:甲、乙双方在合同执行过程中如有争议,双方应按合同条款分清责任,本着友好协商原则,及时协商解决,协商不成时,合同双方的任何一方均可在合同签订地点提起诉讼。七、合同生效:__________本合同及其附件经双方授权代表签字并加盖公章后生效。本合同壹式肆份,双方各执贰份。11/11甲方:__________(盖章)__________乙方:__________(盖章)__________20xx年xx月xx日
本文标题:电梯维修施工合同
链接地址:https://www.777doc.com/doc-12759145 .html