您好,欢迎访问三七文档
当前位置:首页 > 商业/管理/HR > 商业合同/协议 > 包工施工合同_施工包工合同通用5篇
1/14包工施工合同_施工包工合同通用5篇随着法律法规不断完善,人们越发重视合同,关于合同的利益纠纷越来越多,在达成意见一致时,制定合同可以享有一定的自由。怎样写合同才更能起到其作用呢?合同应该怎么制定呢?下面是网友给大家分享的“包工施工合同_施工包工合同通用5篇”,希望能够帮到你哟!包工施工合同【第一篇】发包人(甲方):地址:承包人(乙方):家庭住址:乙方身份证号:为满足工程需要,依据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程合同条例》等有关规定,为明确双方的权利、义务和违约责任,经双方协商一致,签订本合同。一、工程概况:1.工程名称:“大地景秀”1#楼餐厅钢结构工程2.工程地点:四川南充高坪区3.分包内容:图纸所示全部钢结构工程(其中包含预埋锚栓、楼承板安装、现场涂装、材料上下车、材料转运等)。4.工期:年月日至年月日即是日历天。乙方必须在规定的2/14工期内完成本协议所约定的全部工程内容。总工期的具体开始时间从主结构吊装之日起开始计算。5.合同总价:工程议定价包括人工费、生活费、车旅费、保险费、安全费住宿费、管理费、利润等。(本合同为清包工形式,主、辅材料由甲方提供,吊车由甲方负责费用)。本合同总价固定为人民币万元(大写:),不随人工费的调整而增减。二、分包方式及说明:1.分包方式:包工不包料(机具设备由乙方提供)。2.乙方必须自行施工本工程,不得将本工程转包或再分包,否则甲方有权解除合同,由此造成的损失由乙方全权负责。三、付款方式及说明:为了工程顺利开展,特拟定如下付款方式:四、质量要求本工程质量应符合设计及《钢结构工程施工质量验收规范》及国家现行的相关规范要求。五、甲方的权利和义务1、负责施工全过程的技术,安全交底及其相应的施工指导,工程备料单等资料。2、提供现场的“三通一平”即(水通、电通、路通、场地平整)。3、甲方有权对每个施工段(如单项吊装部位、焊接、安装等),组合建设单位、监理单位、施工单位实施单项验收,若未验收合格应无条件整改,直至合格。3/144、提供的钢构件如因制造问题、质量原因造成损失或不能正常交验等,责任由甲方承担。6、甲方指派负责合同履行及代表甲方行使相关权利。如经济技术签证、工程质量变更确认、工程款的计划安排及支付等。7、乙方必须服从甲方现场代表的施工管理,如不服从甲方管理,甲方有权让乙方退场。由此造成的损失由乙方全权负责。8、甲方有权对乙方承包范围做出调整,乙方必须无条件接受。六、乙方的权利和义务1、应按规定提供施工及管理人员的相关证件(如焊工证),且必须全权负责现场施工及管理人员的意外保险和安全责任。2、乙方应对本工程施工工期、质量、安全负责,并出具工期、质量、安全的承诺书作为合同附件。3、乙方应遵循业主方及总包单位工期安排,对总工期及施工人员的安排做相应调整,乙方应自行承担由此产生的各项费用。4、应提供现场安装的脚手架、机具以及劳保用品。5、应按本合同的施工质量要求进行施工,如施工错误、未能达到合同约定的质量要求、未验收通过的,应无条件整改直至符合要求,其损失由乙方全额负责赔偿。6、乙方需自行解决伙食及住宿问题。4/147、乙方在施工期间,必须遵守甲方的项目管理制度。8、乙方不能直接或委托他人与建设单位洽谈其他工程事宜,更不得将建设单位的其他工程业务信息向外透露。9、乙方在施工过程中,甲方及业主有权对其进行不定时巡查,乙方对甲方、业主或监理单位所提出的缺点必须修正,乙方不得有任何异议。10、乙方应自行购买意外伤害保险,现场施工及高空作业应有相应的安全措施。无安全保险的人员禁止进入施工现场。七、违约责任1.当发生下列情况之一时,乙方应承担违约责任:(1)乙方因自身原因延期交工的,每延误一日,应向甲方支付元人民币违约金。(2)乙方因施工质量不符合本合同约定的质量标准所造成的损失由乙方负责。(3)乙方不履行或不按约定履行合同的其他义务时(含中途退场),应向甲方支付不低于工程总价%的违约金,乙方还应赔偿因其违约给甲方造成的经济损失,延误的乙方工作时间不予顺延。2.如发现乙方有部分或全部不能履行劳务分包合同的情况,如:(1)乙方施工内容质量合格率低于%。(2)乙方施工内容质量、安全、工期等发包方不予认可,甲方提出整改后乙方仍然无法达到要求。5/14(3)乙方每月没向甲方提供工人工资发放名单(即工资表)。乙方有上述情况发生,甲方有权终止本合同,另选定劳务分包人修复或完成剩余工作。乙方必须无条件在48小时内退场,费用按本合同约定价格结算,否则,乙方每迟延一天退场,乙方应承担违约金元/天,还应赔偿给甲方造成的实际损失。八、其他约定1、合同有效期:本合同经甲乙双方盖章签字之日起生效,至双方经济往来结算清后,自行终止。2、本合同及其组成文件有约定的按约定执行;无约定的适用国家法律、法规、规章的规定。凡因执行合同所发生的一切争议及其它未尽事项,甲乙双方应友好协商解决,协商不成在合同签订地的人民法院仲裁。3、本合同附件为本合同组成部分与本合同具有同等法律效力。合同附件包括本项目施工图纸、安全协议、项目管理制度等。4、本合同共6页,一式份,甲乙双方各执一份,经双方签字盖章后生效,并具法律效力。合同自签字(盖章)之日起生效。工程结算,工程支付完毕则该合同自动失效。九、本合同附件施工图纸、安全协议、项目管理制度、工程分包人工费清单、工期、质量、安全的承诺书。甲方项目负责人(盖章):甲方代表:签订地点:6/14乙方代表(盖章):乙方身份证号码:乙方帐号:签订日期:年月日包工施工合同【第二篇】承包人(乙方):_________乙方承担甲方____________房屋的修建,依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、行政法规之规定,双方本着平等、自愿,诚实守信的原则,经协商一致,就该工程单包工订立以下合同。包工不包料。乙方承担____________房屋的修建,甲方负责提供修建所需的原材料。砼基础、钢筋制作、主体工程、内墙粉水、外墙贴砖、屋面水泥沙浆找平、焊接、管线预留预埋、屋面排水管、室内排污管、外墙脚手架等。未说到的,以设计施工图及双方约定为准。乙方所承担的各分项工程应达到当地政策规定的技术标准和的要求,以及满足国家、地方有关质量的法律、法规、条例、规定等,确保建成优良工程。第四条、工期1、自______年______月______日起,至______年______月______日止,共计______日。2、本合同签订后乙方应按甲方要求,按时完成工作量。否则每延误一天工期,罚款______元。在施工中乙方应听从甲7/14方的安排,不得干扰其他工序的施工。未经甲方同意无故停工,因此给甲方造成的损失,由乙方赔偿。按实际完成的工程量结算。单包工承包价格为每平方米______元,共计______平方米,本合同工程预算造价人民币___________元(大写),若要变更施工内容,工程造价按实计算。乙方必须严格按照工程建设相关的安全规定组织施工。加强对现场作业人员的安全教育,对施工的全过程进行安全监督和检查,杜绝一切不安全隐患。如因管理不善和违规操作所造成的伤亡事故和经济损失概由乙方负责。工程量完成60%以上,按完成工程量的总价款的60%支付工程款,工程完工,十日内付清全部工程款。甲、乙双方任何一方违约,处工程合同总价款5%的违约金。若双方在履行合同的过程中发生争议,则双方均可采用调解、和解的方式解决,解决不成的,任何一方均可向合同履行地的法院提起诉讼。风险告知:关于争议解决方式的约定,可以选择到有管辖权法院诉讼或者选择仲裁,二者的本质区别是若约定仲裁解决仲裁一裁终局,约定向法院提起诉讼两审终审。1、本合同正本________份,具有同等效力,由甲方乙方分别保存________份。2、本合同条款如对特别情况尚有未尽事宜,双方协商解8/14决。3、本合同自双方签字后生效。甲方:_______________乙方:_______________代表人:_____________代表人:_____________联系电话:___________联系电话:___________签约地点:___________签约地点:________________年_____月_____日_____年_____月_____日包工施工合同【第三篇】乙方:_______________甲方请乙方建一幢日/田字型框架式水泥砖混结构二层住宅楼,现甲乙双方自愿达成以下协议:一,工程形式:甲方负责建房所需的钢筋、水泥、红砖、沙石灰、碎石等材料。乙方负责楼房的主体工程施工,及建房中的一切机械工具。二,工程工价:按楼面投影面积计算,每平方米元。三,甲方责任:1,提供施工用水、电。2,及时提供一切需用建材。3,整个工程捣基础、楼面等时,一次性付给甲方生活费补贴元。四,乙方工程内容:9/141,楼房主体建筑、柱、梁、墙、楼面等各种规格由甲方确实。2,淋砖,工程结束后,清理各楼层。3,墙内外批灰,但不包括门面。4,楼顶砌围封一米高。5,用水泥砌楼梯三角。6,安装线盒、打出线槽、预留管道孔和线孔。7,前檐阶捣水泥。8,柱、梁用全新模板。9,负责安装地砖、梯步砖、卫生间墙砖、外墙砖、墙线砖五,乙方必须保证达到如下要求:1,保管好并合理使用甲方的建筑材料。2,水泥柱注重垂直度,偏差不能超过1厘米。砖墙要求竖直,偏差不超过1.5厘米,砖体对缝不超过两层。3,捣水泥楼层时不得有水泥纸和其它大的杂物。六,乙方要实行安全施工,施工中造成安全事故,由乙方承担一切责任,与甲方无关。七,乙方要确保施工质量,如达不到甲方要求,甲方有权要求乙方翻工,翻工所需工钱和材料由乙方负责。八,工程付款:每完成一层主体工程后,甲方付给乙方%,余下工程款在全部完工验收合格后一次性结清。九,工程时间从年月日~年月日,乙方确保按工期完工,10/14如不按时完工交方,则按工程款5%付给甲方。十,以上不尽事宜,由双方协商解决。十一,以上协议一式两份,签字后即生效。乙方:_______________日期:_______________包工施工合同【第四篇】建设单位(甲方):承建单位(乙方):为确保该工程的顺利进行,经甲乙双方协商达成以下条款,双方将严格执行。第一条工程概况1、工程名称:园林绿化2、工程地点:3、承包方式:包工、包料4、工程造价:第二条工程期限本工程_________年____月____日开工,______________年____月____日竣工。第三条工程延误与工程奖罚1、乙方应及时按期开工,如遇施工现场不能开工的情况下应提前三天书面通知甲方并经甲方同意,甲方不同意延期或乙方未在规定期限内发出延期通知的,工期不顺延。11/142、施工中因各种原因需要停工,应提前24小时书面向甲方提出申请,由甲方视情况决定是否停工。3、如遇不可抗力,如自然灾害等原因,工期相应顺延。4、因乙方原因造成延期开工或停工的,由乙方承担相应损失。第四条甲方工作1、确保施工现场做到三通一平。2、确保乙方施工用水及养护用水、用电。第五条乙方工作1、乙方必须按甲方确认的工程进度组织施工,接受甲方对工程进度的监督检查。2、工程竣工后,乙方应按本合同约定的'保修期,对本工程承担质量保修责任。3、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定,安全施工,施工中如因乙方安全措施不力造成事故的责任及相关费用,由乙方承担。第六条质量验收工程质量应达到《城市绿化施工及验收规范》标准,经验收不合格,乙方进行返工、修改并承担所发生的费用。第七条付款方式工程施工完毕验收合格后15日内,甲方应向乙方以银行转账或网银方式支付全部结算价款第八条争议处理12/14因履行本合同发生争议,应协商解决,如协商不成,应由甲方所在地人民法院管辖。本合同一式贰份。甲、乙双方各执壹份,双方盖章生效。甲方(公章):_________乙方(公章):_________法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):__________________年____月____日_________年____月____日包工施工合同【第五篇】乙方(承包
本文标题:包工施工合同_施工包工合同通用5篇
链接地址:https://www.777doc.com/doc-12771691 .html