水电合同（4篇）

水电合同（4篇）当老百姓的法律观念开始不断增强时，合同就可以更好的为人们服务了。在签订合同时需要详细关注各类细节，您知道如何起草合同吗？今天合同范本网网友为大家推荐的是1篇关于“水电合同（4篇）”的好文参考下载，怎么能错过这篇令人期待的文章呢！水电暖合同范文【第一篇】甲方：*(简称甲方)乙方：身份证号码：简称乙方)为了明确甲乙双方职责，高效、优质顺利完成工程建设，确保质量，创建文明工地，本着相互信任的原则，经双方协商特定一下协议。一、工程概括及承包工作内容1、工程名称：2、工程地点：3、工程概括：框架剪力墙结构，层数，建筑面积约16万m²4、分包工作内容：1)安装工程图纸设计及变更范围内的水、电、采暖预埋安装;2)消防、安防、弱电分项工作的预留预埋;3)工程图纸设计的各种大于Φ300的方洞又土建预留预埋;承包范围：施工图纸范围的所有工作内容，包括图纸答疑、设计变更、施工签证。工程价款：以工程最终结算为准。5、承包方式：水、电、预埋安装、安防弱电预埋，包工包料。甲方按安装总造价的%取费(包括公司管理费、税金)。甲方免费提供：施工用水电费、土建工程施工设备及施工设施、临时仓库用房和办公室(包括钢筋、水泥、木板)等。二、合同工期开竣工日期：按土建合同完成。三、合同价款结算与支付1、合同价款的结算：本工程安装部分结算按公司总包合同计算。依据《陕西省建设工程量清单计价规则(20xx)》、《陕西省安装工程价目表(20xx)》按一类取费、《陕西省市政、园林绿化价目表(20xx)》、《陕西省建设工程施工机械台班价目表(20xx)》、20xx年《陕西省建设工程工程量清单计价费率》及相关配套费用文件。《陕西省工程消耗量定额勘误及补充定额(20xx)》、《陕西省建筑装饰、安装、市政、园林绿化工程消耗量定额(20xx)》。合同计价人工费执行陕建发20xx年181号文件，施工期间如果有新的文件，再随政府政策性文件而调整。2、工程款支付：单位工程单栋主体施工至地上三层时(不包含二次结构)，甲方在5个工作日内开始支付工程款，支付已完工程量%工程款;以后进度款按月支付，乙方每月25日上报已完工程量，甲方在次月5号前审定并支付已完工程量%工程进度款;以此类推至单栋工程完工达到竣工验收条件支付至总造价的%。竣工验收、决算审计按有关约定期限内完成后支付至%，留%作为保修金。其保修期限按照相关法规规定办理。发包人不按期支付每期工程款、工程进度款、工程保证金时，应按每期应付款金额的日万分之五向承包人支付违约金。3、履约保证金及其返还本工程履约保证金在合同签订后3日内缴纳履约保证金保证金缴纳至本工程土地所有权的单位账户;约定此履约保证金退还次数为两次，第一次单栋主体工程施工至三层时，退还50%保证金;第二次单栋主体施工封顶时，全部退还剩余保证金(退还时不计息)。发包人不按期退还每一期保证金时，应按中国人民银行公布的同期贷款基准利率三倍的标准，向承包人支付利息)。四、安全施工、重大伤亡及其他安全事故处理1、安全施工：甲、乙双方必须贯彻执行国家和政府、行业主管部门颁布的有关安全生产的法律法规及各项规定，严格按安全标准组织施工，杜绝违章。2、保险、重大伤亡及其他安全事故处理：1)乙方自行购买建筑工人意外伤害险，建筑工地团体意外伤害险费用乙方按工程造价比例承担。2)施工现场内发生重大伤亡及其他安全事故，甲、乙双方采取紧急措施防止事态扩大并全力组织抢救伤者。3)在施工过程中因乙方违反操作规程所发生的安全事故由乙方自行承担。五、工程质量、验收与保修1、工程质量应达到设计图纸要求及约定标准和质量目标。2、乙方必须按照国家规定的质量检验标准、施工验收规范和施工图组织施工。在施工中发现设计有误，须及时整理联系单提出，取得文字变更洽商手续后方可继续施工。乙方严格按照施工图纸、相应图集、施工规范、质量评定标准及地方法规进行施工。3、全部工程达到优良标准要求，并且由乙方自检自查，甲方参与监督。隐蔽验收等由乙方邀请甲方、建设单位、监理单位验收。4、乙方根据实际情况依据甲方施工进度计划，配足劳动力，按时完成当月的计划工程量。5、甲方、监理单位、建设单位、质量监督部门若发现质量问题，提出需要整改的，应及时正确处理。6、必须做好土建工程的成品保护工作，严禁乱凿乱打，开槽时必须用切割机施工，安装工程应做好落手清清理工作，安装结束后应对凿掉的部分进行合理修补。六、违约、索赔1、违约。甲方代表不能及时给出必要指令、确认、批准，不按合同约定履行自己的各项义务，支付款项及发生其它使合同无法履行的行为，应承担违约责任(包括支付因其违约导致乙方增加的经济支出和从应支付之日起计算的应支付款的1‰/日给承包人作为违约金)相应顺延工程工期;按协议条款约定支付违约金和赔偿因其违约给乙方造成的停窝工等损失。因一方违约使合同不能履行，另一方欲中止或解除全部合同，应提前10天通知违约方后，方可中止或解除合同，由违约方承担违约责任。2、索赔。甲方未能按合同约定支付各种费用，顺延工期，赔偿损失，乙方可按以下规定书面向甲方索赔：1)有正当索赔理由，且有索赔事件发生的有效证据：2)索赔事件发生后28天内，向甲方发出要求索赔的通知：3)甲方在接到索赔通知后28天内给予批准，或要求乙方进一步补充索赔理由和证据，甲方在28天内未予答复，应视为该项索赔已经批准。七、合同争议的解决本合同执行过程中发生争议，且当事人双方协商解决不成，可向工程所在地建设行政主管部门或工商行政管理部门申请调解;调解不成，甲、乙双方任何一方可向工程所在地人民法院提请诉讼。八、合同的生效与终止本合同经双方法定代表人或委托代理人签字盖章后生效，法定代表人应出示身份证明，委托代理人应出示委托证明。九、本合同一式四份，正本各执两份。甲方：(签章)乙方：代理人：(签章)订立日期：年月日水电合同【第二篇】发包方：(以下简称甲方)承包方：(以下简称乙方)为了明确发包单位与承包单位的责任，分工合作、互相配合、相互促进、共同努力完成本项工程。根据《中华人民共和国合同法、建筑法》及其它相关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，结合本工程实际情况，经甲乙双方友好协商制定本合同，望双方共同遵守。一、工程名称：水电暖安装劳务合同;二、工程地点：;三、工程概况：本工程主体为结构;四、劳务承包形式：清包工模式(包安全、质量、工期及安全文明施工);空调、消防)安装;给水距外墙皮米以内，所有给水管道工程的安装施工(不包含消防水箱和人防部分的给排水系统安装);建筑物室内排水管道安装，排水管接到外墙皮米处或接到室外井;楼体范围内的强、弱电桥架系统安装及一般照明、动力系统的安装，弱电系统配管及穿引线;暖管距外墙皮米以内，室内地暖按照图纸要求施工耗材均由甲方提供，乙方提前叁天向甲方报请材料清单;五、承包价格：按建筑面积计算，按甲方中标面积为准计m，单价/m，合计大写：元，：元。六、施工工期：随主体施工工期每因乙方原因推迟一天罚元;七、质量标准：合格;八、付款方式：合同签订且乙方进场施工后到主体8层封顶后15天内付工程总造价的%，合同范围内的全部工程完成可交验收前累积付至工程总造价的%，工程完工验收合格交至甲方其余工程款(扣除5%质保金外)一次性付清，5%质保金到1年内付清。九、安全文明施工：乙方在施工期间，应对施工人员加强安全教育，严格执行各项安全操作规程规范，杜绝事故发生。施工期间因乙方原因导致的安全事故由乙方全部承担。十、甲方责任：进度、安全文明施工、工程分部分项验收及其它事宜;用水、用电(用水用电量见补充合同);3、按合同约定的付款方式支付乙方工程款，如因甲方原因不能按合同约定支付乙方工程款，乙方有权停工，由此产生的工期延误乙方不承担任何责任;4、按时提供乙方申请上报的施工所需材料，如因甲方原因不能按时提供材料每耽误一天工期顺延天;5、对工程进行现场管理。十一、乙方责任：管理，对甲方负责;2、严格按照设计图纸及施工规范要求施工;3、保证达到合格工程，文明工地，如因乙方原因达不到合同约定标准，罚乙方工程总价款的%;4、乙方要确保农忙期间工人不放假，工程正常施工;停工直至终止合同，已完成的工程按合同单价的85%结算，由此造成的损失乙方负责;6、乙方在工程施工中，每道工序施工完成先自检合格后，报工程项目部验收，并配合工程监理及建设单位现场人员共同验收合格后，签字后方可进行下道工序，否则后果自负。7、保证不拖欠任何民工工资，如果甲方不能按合同约定支付工程款，由此产生的一切后果由甲方负责。斗殴、闹事、不服从甲方管理等现象，由此产生的一切后果及责任由乙方负责，造成情节及后果严重的由乙方承担民事和刑事责任。十二、补充条款;安全绳及自身安全用品均由乙方负责。2、甲方要求乙方使用年轻力壮，身体健康的工人上岗施工，否则，对突发疾病的人员伤亡均由乙方负责。生活区等的卫生由乙方负责。4、伙食乙方自理。取暖，否则后果和费用自付。6、材料损耗;超1%以外的损耗均由乙方照价支付给甲方损失。7、提前上报材料必须以书面形式，不得因材料误事而停工，否则一切损失由乙方负责，注;上报材料量不得超过图纸范围，若材料上报不真实与实际施工中误差太大，一切后果由乙方负责。8、施工过程中若发现乙方施工人员私自将材料贩卖，之前工地内甲方丢失的所有材料将按市场价从乙方工程款中扣除;9、机械操作人员必须持证上岗，机械维修由乙方负责。建筑面积计算;按甲方中标面积为准计m。乙方不得将工程再次转包他人，否则，甲方有权终止合同，由此产生的一切后果由乙方承担。十三、补充条款;本合同一式三份，甲方二份，乙方一份，双方签字盖章后生效，共四页。甲方：法定代表人乙方：法定代表人委托代理人委托代理人年月日年月日水电暖合同范文【第三篇】发包方：﹙以下简称“甲方”﹚承包方：﹙以下简称“乙方”﹚根据《中华人民共和国建筑法》、《合同法》、《建设工程安全生产管理条例》等相关的法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，甲乙双方就本工程施工事宜协商一致，达成协议如下：一、工程名称：富丽新城B区12#楼二、工程地址：福山斗余三、承包内容及范围：全部安装工程(包含落水管安装)四、质量要求：图纸、规范、设计及甲方要求，严格按《建设工程质量管理条例》、《国家强制性有关条文》的规定、规范、规程及烟台市质量管理的有关条件要求施工。不能满足质量标准部分必须无条件返修，还要赔偿因此造成的直接经济损失，并且要处以相应的罚款。五、工期要求：自年月日至年月日，计天﹙含节假日﹚，乙方每延期壹天，要承担所造成的工程直接经济损失;并且承担相应的工期罚款500元/天;服从项目部关于工程工期计划的合理调整。六、承包方式：包清工五、工程单价：(含5%的安全基金)结算方式：根据实际工程量现金结算。本工程要求达到烟台市优质结构，若达不到，扣全部工程量款的10%作为违约金。六、付款方式：主体七层以下预支生活费，七层框架施工完毕后10日内付七层以下已完工程量款的70%，以后每月按形象进度付当月完成工程量款的70%，全部工作结束验收合格后付至工程量款的80%，余款在工程竣工验收合格后两个月付清。保修两年。质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。七、现场文明施工管理要求：满足烟台市关于文明工地的要求，且要服从工程项目部的管理，现场乙方堆放材料﹙特别是周转材料﹚处，要随堆随整理﹙自堆放之时至整理完毕的时间不允许超过壹天﹚，确有特殊情况，应申请项目部批准，未经项目部批准或超期整理按50元/天罚款，未整理时间超过三日，由项目部组织人员整理，乙方承担工资及罚款﹙罚款为工资两倍﹚。八、安全施工要求：甲方提供必要的防护设施﹙一次性用品和安全帽由乙方自负﹚，乙方严格按照《建设工程安全生产管理条例》安全操作规程施工，因乙方违规操作造成的所有损失由乙方自负，并应承担甲方相应的安全罚款。乙方用电要申请由专业电工拉电，乙方不准乱拉乱扯。九、甲方责任：甲方本着公平、公正、公开的原则选择施工队伍。甲方提供基本的工作、生活条件;提供基本的劳动保障;负责进行安全教育，技术交底;负责对乙方工作的质量、安全、文明施工等进行监督、管理。保证按合同