2014年一级建造师考试科目《机电工程》专业练习题1

一、单项选择题(共20题，每题l分。每题的备选项中，只有l个最符合题意。)1.机电工程中常见的各种型钢、钢筋、钢丝等，均属于()。A.低合金结构钢B.低合金高强度钢C.特殊性能低合金高强度钢D.碳素结构钢2.机电工程现场中的电焊机至焊钳的连线多采用()聚氯乙烯绝缘平形铜芯软线，因为电焊位置不固定，多移动。A.RV型B.BLX型C.BLV型D.BVV型3.建筑大楼常用的排水管及管件是()。A.聚乙烯塑料管B.硬聚氯乙烯C.聚丙烯管(PP管)D.ABS工程塑料管4.具有挠性牵引件的输送设备包括()。A.螺旋输送机B.滚柱输送机C.气力输送机D.带式输送机5.金属切削机床的静态特性包括()。A.运动精度B.热变形C.刚度D.噪声6.再沸器是静置设备中的()。A.反应设备B.分离设备C.换热设备D.过滤设备7.起重机的额定起重量指在确定()和起升高度后，起重机能安全起吊的最大重量。A.计算载荷B.设备吊装重量C.吊臂长度D.回转半径8.针对汽车式起重机吊装时失稳的主要原因，应采取的预防措施有严格机械检查，严禁超载，以及()。A.做好吊装受力分析与工艺计算B.吊装现场操作协调一致C.打好支腿并用道木和钢板垫实基础，确保支腿稳定D.对薄弱部位或杆件进行加固9.工程量清单应由()具备资质的人员编制。A.建设单位B.招标单位C.设计单位D.总承包单位10.工程项目询报价工作程序是()。A.选择合格供货厂商→询价文件的编制→询价和报价的接受→报价的评价→报价评审交业主确认一召开厂商协调会并决定中标厂商→签订购货合同B.选择合格供货厂商一询价文件的编制→报价的评价→询价和报价的接受→报价评审交业主确认→召开厂商协调会并决定中标厂商→签订购货合同C.选择合格供货厂商一询价和报价的接受→询价文件的编制→报价的评价→报价评审交业主确认→召开厂商协调会并决定中标厂商→签订购货合同D.选择合格供货厂商→报价评审交业主确认→询价和报价的接受→报价的评价→询价文件的编制→召开厂商协调会并决定中标厂商→签订购货合同11.()是设备运输到达施工现场后，项目经理部组织有关人员按要求进行的验收。A.现场验收B.质量验收C.竣工验收D.进场验收12.施工方案分为专业工程施工方案和()两大类。A.专项工程施工方案B.多项工程施工方案C.非专业工程施工方案D.单项工程施工方案13.对离开特种作业岗位()个月以上的特种作业人员，上岗前必须重新进行考核，合格后方可上岗作业。A.3B.12C.6D.2414.用户申请用电时，应向()提供用电工程项目批准的文件及有关的用电资料。A.供电企业B.县级人民政府C.省级人民政府D.国务院15.用户使用的电力电量，以()依法认可的用电计量装置的记录为准。A.计量检定机构B.主管部门C.供电部门D.县级以上人民政府16.自动化仪表线路的环境温度超过()时应采取隔热措施。A.55℃B.65℃C.75℃D.85℃17.当需变更设计、材料代用或采用新的防腐原材料时，必须征得()同意。A.建设单位B.监理部门C.施工单位D.设计部门18.建筑电气工程安装结束后检测的重要工序是()，以判定工程是否符合规定要求，是否可以通电投入运行。A.绝缘测试B.交接试验C.耐压试验D.镇定保护19.机电工程厂房(车间)基础施工测量的重点是()A.混凝土柱子基础B.钢柱基础C.混凝土杯形基础D.围墙基础20.用来测量标高的常用仪器是()。A.水准仪B.全站仪C.经纬仪D.激光准直仪二、多项选择题(共10题，每题2分，每题的备选项中。有2个或2个以上符合题意。至少有一个错误。错选。本题不得分;少选。所选每个选项得0.5分)21.关于合同变更成立的条件，下列说法正确的是()。A.合同关系已经存在B.合同内容发生变化C.经合同当事人协商一致，或者法院、仲裁庭裁决，或者援引法律直接规定I).合同内容无变化E.如果法律、行政法规对合同变更方式有要求，则应遵守这种要求22.合同解除的法律后果有()。A.尚未履行的，终止履行B.已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状C.有权要求赔偿损失D.采取其他补救措施E.尚未履行的.必须履行23.施工总平面图设计的主要内容包括()。A.生产、生活及行政等临时设施平面布置的设计B.临时用电的设计和临时用水的设计C.安全防火设施的布置D.合理布置各种仓库、预制场位置，减少场内二次运输E.生产临时设施与生活设施分开布置24.临时用电工程检查的内容包括()。A.架空线路B.监控线路C.电缆线路D.电气防护E.配电线路25.用户安全用电行为规定有()。A.不得擅自改变用电类别B.不得擅自超过合同约定的容量用电C.可以改变用电类别D.不得擅自超过计划分配的用电指标E.可以超过计划分配的用电指标26.机电工程的通用设备一般包括()。A.电弧炼钢炉B.切削设备C.泵设备D.风机设备E.压缩机设备27.泵的性能由其工作参数加以表述，包括()。A.流量B.功率C.容积D.效率E.转速28.静置设备的性能主要由其功能来决定，其主要作用有()。A.均压B.交换C.贮运D.反应E.过滤29.冶金设备中的轧制设备包括()。A.拉坯机B.结晶器C.中间包D.矫直机E.选矿设备30.机电工程厂房(车间)基础施工测量的内容包括()。A.钢柱基础B.混凝土杯形基础C.混凝柱子基础D.联系梁基础E.围墙基础三、案例分析题(共5题。前3题各20分。后2题各30分，总计120分)【案例1】某施工单位承建一南方沿海城市的大型体育馆机电安装工程。合同工期为l0个月，于2011年11月l0日开工，2012年9月l0日竣工。该工程特点是各类动力设备包括冷冻机组、水泵、集中空调机组、变配电装置等，均布置在有通风设施和排水设施的地下室。由于南方沿海空气湿度高、昼夜温差大，夏天地下室结露严重，给焊接、电气调试、油漆、保温等作业的施工质量控制带来困难。通风与空调系统的风管设计工作压力为1000Pa。项目部决定风管及部件在场外加工。项目部制订的施工进度计划中，施工高峰期在2012年6～8月，正值高温季节。根据地下室的气候条件和比赛大厅高空作业多的特点，需制订针对性施工技术措施，编制质检计划和重点部位的质量预控方案等，使工程施工顺利进行，确保工程质量。在施工过程中，由于个别班组抢工期，在管理上出现工序质量失控，致使在试车阶段发生施工质量问题，如通风与空调系统进行单机和联动试车时，有两台风机出现震动大、噪声大，电动机端部发热等异常现象。经调查发现：风机的钢垫铁有移位和松动;电动机与风机的联轴器同轴度超差。问题：1.针对环境条件，制订主要的施工技术措施。2.为保证地下室管道焊接质量，针对环境条件编制质量预控方案。3.按风机安装质量问题调查结果，分别指出发生质量问题可能的主要原因。4.风管及部件进场做什么检验?风管系统安装完毕后做什么检验?5.变配电装置进入调试阶段，因环境湿度大，会造成调试时测试不准或不能做试验，在管理上应采取哪些措施?【案例2】某汽车生产线设备安装工程，施工总承包方项目经理部的项目经理负责编制了工程施工组织总设计，编制过程中是以分部工程项目为对象进行编制的。编制完成后提交监理工程师。该设备基础工程施工完成后，施工总承包方对设备基础进行了检验，其主要检验内容包括：基础质量合格证明书、外观，基础的位置及几何尺寸的测量，对设备基础进行了预压试验。问题：1.该设备安装工作施工组织设计的编制过程中有哪些不妥之处，并改正。2.设备基础质量合格证明书有哪些?3.对设备基础的外观检查主要是察看哪些项目?4.时设备基础的位置及几何尺寸的测量检查主要包括哪些项目?5.对设备基础进行预压试验的作用是什么?6.如果设备基础强度不够或继续沉降，影响设备安装精度，因采用什么方法防治?【案例3】某厂新建总装车问工程在招标时，业主要求本工程按综合单价法计价，厂房虹吸雨排水工程按100万元专业工程暂估价计入机电安装工程报价。经竞标，A公司中标机电安装工程.B公司中标土建工程，两公司分别与业主签订了施工合同。A公司中标后，考虑工期紧，劳动力资源不足，征得业主同意，经资格审查和招标，决定将其中的空压站没备(由建设单位供货)安装工程分包给C公司。在施工过程中发生了以下事件：事件一：C公司在空压机安装完成后，单机试运行前做了如下工作：试运行范围内的工程已按设计和有关规范要求全部完成;提供了产品合格证明书，施工记录，空压机段间管道耐压试验和清洗合格资料，压力表和安全阀的送检合格证明材料，空压机和冷却泵电气、仪表已调试完毕;建立了试运行组织，试运行操作人员已经过技术培训;试运行所需的冷却水有充分保证;测试仪表、工具、记录表格齐全。在编制了试运行方案并获总包单位批准后，C公司通知，B公司、业主和监理公司到场，即开始单机试运行，监理公司不同意。事件二：施工期间，因车间变电所土建工程延迟7天移交，A公司虽然及时调整了高低压配电柜安装工作(紧后工作，总时差5天)的施工，但仍然导致后面的电缆敷设工作(关键工作)延误2天，造成50名安装工人窝工，窝工工资200元/工日。该工程的土建和安装施工网络计划图已经业主和监理公司批准。A公司向业主递交了索赔报告。问题：1.虹吸雨排水专业工程暂估价属于什么类型的工程量清单?本工程造价还包括哪些类型的工程量清单?2.事件一中，单机试运行前的准备工作有哪些不足?3.单机试运行方案还应报哪个单位批准?试运行前C公司还应通知哪些人员到场?4.事件二中，应索赔的工期和费用分别是多少?(不考虑管理费和利润索赔)【案例4】某空调工程，采用集中式空调系统，风管系统设计工作压力为1600Pa。某工程公司承担了此空调工程的施工任务，在风管的制作与安装施工过程中，其部分具体的施工方法和过程如下。(1)风管穿过需要封闭的防火防爆楼板时，设置了l.2mm厚的钢板防护管。(2)风管在安装过程先安装支管，而后安装主干管。(3)采用了耐酸橡胶板制作输送温度高于70℃的烟气的风管。(4)当支、吊架的混凝土养护强度达到设计强度的65%时，进行风管的承重安装。(5)风管系统安装完成后，经严密性检验合格，进行下道工序的施工。风管安装完成后，经工程质量验收评定组织评定为合格。问题：1.空调系统按空气处理设备的集中程度可划分为哪几种类型?2.空调工程的风管系统按工作压力可划分为哪几种类别?该空调工程属于哪一类?3.分析该工程公司在具体的施工方法和过程是否妥当?如不妥，请改正。4.在加工工艺得到保证的前提下，该空调工程应怎样进行严密性试验?5.按项目构成来讲，风管的制作与安装属于哪类工程?风管工程的验收评定组织是怎样组成的?【案例5】在机电工程施工公开招标中，有A、B、C、D、E、F、G、H等施工单位报名投标，经监理单位资格预审均符合要求，但建设单位以A施工单位是外地企业为由不同意其参加投标，而监理单位坚持认为A施工单位有资格参加投标。评标委员会由5人组成，其中当地建设行政管理部门的招投标管理办公室主任1人、建设单位代表l人、政府提供的专家库中抽取的技术、经济专家3人。评标时发现，8施工单位投标报价明显低于其他投标单位报价且未能合理说明理由;D施：[单位投标报价大写金额小于小写金额;F施工单位投标文件提供的检验标准和方法不符合招标文件的要求;H施工单位投标文件中某分项工程的报价有个别漏项;其他施工单位的投标文件均符合招标文件要求。建设单位最终确定G施工单位中标，并按照《建设工程施工合同(示范文本)》与该施工单位签订了施工合同。工程按期进入安装调试阶段后，由于雷电引发了一场火灾。火灾结束后48h内，G施工单位向项目监理机构通报了火灾损失情况：工程本身损失150万元;总价值l00万元的待安装设备彻底报废;G施工单位人员烧伤所需医疗费及补偿费预计15万元，租赁的施工设备损坏赔偿l0万元;其他单位临时停放在现场的一辆价值25万元的汽车被烧毁。另外，大火扑灭后G施工单位停工5天，造成其他施工机械闲置损失2万元以及必要的管理保卫人员费用支出1万元，并预计工程所需清理、修复费用200万元。损失情况经项目监理机构审核属实。问题：1.在