打桩施工合同书(彬县)

打桩施工合同书工程名称：工程地点：总包单位：施工单位：二○○六年二月二十三日打桩施工合同甲方：乙方：陕西省第十一建筑工程公司机械施工分公司为共同完成振冲砾石桩工程，明确双方在工程施工过程中的权利、义务和经济责任，双方本着互相协作、紧密配合的原则，经协商达成一致，同意签订本合同。一、工程名称：二、工程地点：三、施工范围：四、工程数量：五、工期：有效工期天（不含试桩时间）。因气候影响和不可抗力的自然灾害等因素或工程变更，甲方因素影响，工期顺延。六、工程造价：1、承包方式：包工包料（不含水电费及税金）元/m3。2、造价计算的依据：工程量=3.14×（成桩直径/2）2×1.20×实际施工桩长×桩数3、工程施工过程，若发生设计变更及签证，以实际发生的工程量按合同单价计算。4、由甲方原因造成的窝工，按实际发生人工、机械台班计取费用。5、试桩费用按实际发生人工、机械台班计算。试桩结束后，若改变设计，甲方应承担所有损失，除了按乙方实际发生费用（人工、机械台班及进出场费等）支付外并按总造价的20%赔偿给乙方。七、付款办法：乙方设备进场，甲方支付工程总造价10%的预付款。甲方应配合乙方采购石料及油料，并根据工程进度保证乙方采购石料、机械用油及正常生活的费用。如因拖欠进度款而停、窝工，应由甲方承担责任，并赔偿相应损失。工程结束后，甲方向乙方支付80%工程款。乙方向甲方移交工程资料，拾日内甲方向乙方付清全部工程款。八、双方责任：1、合同签订后，甲方应提供给乙方施工标准图纸2份及有关地质勘探和普探报告，地下管网电气线路图等相关资料。2、甲方应搞好现场“三通一平”工作，协助乙方解决其吃、住问题及搞好现场保卫工作，排除外界干扰，确保、施工顺利进行。3、因甲方停电、停水等因素影响造成乙方窝工、停工等损失由甲方承担。4、由于甲方资金不到位，造成乙方停工怠料损失，损失由甲方负责。5、由于乙方原因造成的损失由乙方负责。6、乙方必须做到精心组织、合理安排，按国家规定的施工规范进行施工，确保工程进度和质量。7、甲方将电拉到主线路上方，乙方从主线接电，电费按实用电费扣除，每度电壹元。在工程款中扣除。九、安全负责：在施工过程中造成伤亡，由于乙方自身原因造成由乙方负责全部经济损失，由于甲方原因造成由甲方负责赔偿全部经济损失。十、甲乙双方指派、同志为驻工地代表，负责解决施工中存在的问题及履行本合同，并协商本合同中的未尽事宜。十一、纠纷解决方法：任何一方违反合同规定，双方协商不成，可向经济合同仲裁机关申请仲裁。十二、其它：十三、本合同一式四份，甲乙双方各执二份，经双方签字盖章后生效，工完帐清后失效。甲方单位：乙方单位：负责人：负责人：二○○六年二月二十三日