(铁路合同)建设工程施工合同汇总

建设工程施工合同发包人:(以下简称甲方承包人:河南正达建筑工程有限公司(以下简称乙方依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方协商一致,订立本合同。一、工程概况工程名称:工程地点:工程内容:二、工程承包范围:施工图纸内全部内容三、合同工期:自年月日至年月日四、工程质量标准:合格五、承包方式:包工包料六、合同价款:合计金额￥:元(大写:七、组成本合同的文件(顺序1.本合同协议书2.中标通知书3.投标书及其附件4.标准、规范及有关技术文件5.图纸6.工程报价单或预算书八、双方责任8.1发包人工作(1办理土地征用、拆迁补偿、平整施工场地等工作;(2将施工所需水、电线路从施工场地外部接至约定地点;(3向承包人提供施工场地工程地质和地下管线资料,8.2承包人工作:按图施工同时做好以下工作(1遵守政府主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定,并办理有关手续;(2做好施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物(包括文物保护建筑、古树名木的保护工作;九、暂停施工甲方认为确有必要暂停施工时,应以书面形式要求承包人暂停施工,并妥善保护已完工程;承包人实施工程师作出的处理意见后,以书面形式提出复工要求。十、质量保修从工程实际竣工验收合格之日算起,保修期限符合《建设工程质量管理条例》的有关规定。十一、工程变更11.1发包人需对原工程设计进行变更,应提前7天以书面形式向承包人发出变更通知。因变更导致合同价款的增减及造成的承包人损失,由发包人承担,延误的工期相应顺延。11.2承包人不得对原工程设计进行变更。因承包人擅自变更设计发生的费用和损失,由承包人承担,延误的工期不予顺延。十二、合同价款与支付12.1本工程不支付预付款;12.2基础部分完成,经验收合格,付至该部分工程价值的80%;主体工程达到一层封顶,经验收合格,付至该部分工程的80%;主体工程达到二层封顶,经验收合格,付至该部分工程价值的80%;装饰工程完成经验收合格,付至部分工程价值的80%;主体工程达到验收条件,付至工程造价的95%;工程达到全部验收合格,余额5%一次付清。十三、争议发包人承包人在履行合同时发生争议,可以和解或者要求有关主管部门调解。当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的,由郑州铁路运输法院裁决。发包人:(公章承包人:(公章法定代表人:法定代表人:委托代理人:委托代理人:____年__月__日____年__月__日