石方挖运合同

1石方爆破挖运合同甲方：乙方：第一部分工程概况第一条：工程概况1.1工程地点及名称：中铁三局石太客运专线Z9标段第五工程队跨314省道2号特大桥0-5号墩石方清理。1.2工作内容：石方爆破、开挖、外运、弃土场整理达标。1.3工期:自至1.4工程质量要求:确保所施工的工程达到客运专线工程质量现行标准,并达到石太客运专线专有条款及标准(必保工程达到优良,争创鲁班奖)。1.5协作施工单价：（以下单价均以天然实体计算）①挖运石方：元/立方（运距1km以内，含1km）；②挖运土方：元/立方（运距1km以内，含1km）。单价内包含所有施工内容直至向甲方交工的所有费用（包含动力、燃油、火工品、劳力、机械、安全防护、形像、环保、维修、保险、进出场、其它真接间接费用及施工过程中无法预料的费用）。1.6工程数量以现场施工测量的实际横断面计算的工程量为依据，其中土石方计算分界线，以项目部主管工程师共同核定的土石方分界2线进行计算。第二部分施工组织计划第二条：组织计划1.1乙方应在开工前10内向甲方提交劳动力构成情况和机械设备的状况、专业爆破人员爆破证、大型机械操作证及基它相关专业证件,对于实际需要不符的，甲方有权提出修改。1.2乙方必须按甲方给定的施工组织安排及工期进行施工。1.3乙方应在每月25日前向甲方提交当月的工程进度统计表及下月施工进度计划表，两报表均要求有甲方有关管理人员或现场领工的签字。第三条：甲方因故暂停施工的，乙方应按甲方要求停止施工，停工责任非属业主而属甲方时工期顺延，甲方承担相关责任；停工责任属乙方时工期不顺延，乙方承担相关责任。第四条：因乙方原因不能按甲方施组要求保证阶段工期的，乙方应及时作出调整，并承担相应责任。第五条：由于政策变化、不可抗力（含业主指令）的原因造成停工延工使合同不能履行的，乙方停工损失由乙方自行负责，不管甲方违约，乙方可等待复工或退场，但是在退场七日前必须向甲提出退场申请，验工计价按合同规定计价，双方不管违约，与甲方做好有关交接手续。第三部分双方责任3第六条：甲方责任6.1所有关于本工程的图纸、技术资料均由甲方保存管理，乙方无权擅自修改或以其它图纸代替。如乙方需要查阅图纸须经甲方同意方可。6.2甲方应及时对乙方进行技术交底，下达施工任务，提出施工工序、质量进度等要求，并委派管理人员负责施工安排、质量监督、进度控制。6.3甲方应协助乙方创造必要的施工条件和生活条件，其经费由乙方自理，该项费用已包含在协作单价之内。6.4甲方的技术人员及现场领工员应协助乙方解决在施工中遇到的技术问题。6.5甲方负责质检资料与监理工程联系报检工作。6.6甲方在工程质量管理上有决策权，在此问题上乙方应全力配合甲方做好质量管理工作。6.7甲方负责提供柴油，费用由乙方全额承担，或直接由乙方自购。6.8甲方负责整个工程的进度安排、质量控制、资金运用、对业主、监理、施工场地地方关系协调事宜，保证乙方正常施工。6.9工程完工后，甲方负责组织验收和结算工作。第七条:乙方责任7.1乙方驻地全权代表是7.2合同签定前乙方向甲方提供的营业执照、资质证书、安全资4质证书、承包工程许可证、法定代表人的委托书、施工经历业绩及以上资料的公证书。7.3乙方在进场时，要根据公司的管理要求，自行办理跨省、地区外出人员劳务登记卡及外来人员就业证，提供劳务人员名单及特种作业人员上岗证书，特殊工种必须持证上岗，并缴纳治安联防费1000元，安全教育、质量培训费1000元。7.4签订合同前，以现金形式向甲方缴纳50000元（不低于此数）的履约保证金，待工程完工验收合格后，甲方再将履约保证金无息返还给乙方。7.5乙方在每月结算劳务费时扣除8%的质量保证金，待该项工程验收合格后，一次性返还全部质量保证金。7.6乙方不得擅自变更工程设计，对于承包工程不得进行再转包。7.7除甲方提供的材料外，其他材料设备由乙方自行采购，乙方采购的材料、设备要满足设计和规范的要求，并提供产品合格证明及检验资料。乙方采购须经甲方同意或到甲方指定的地点或厂家购买，必须符合质量要求。7.8乙方施工应以甲方管理部门书面交底为准，未经甲方签认的交底或设计文件甲方均视为无效，不作为施工结算的依据。乙方接受任务后必须在甲方指定的时间内配备足够的管理人员、技术人员、施工人员、机械设备，其数量和完好率必须满足施工阶段目标和工期要求。7.9若乙方工程质量状况差、管理不利、进度缓慢、廉政有问题，5甲方有权采取必要的处理措施，直至终止合同。7.10乙方不得擅自撤离施工现场。7.11乙方必须严格执行甲方、监理和业主制定下发的各种规章制度、管理办法。乙方在签定合同时登记的管理人员及主要施工人员应常驻工地，有事应向有关负责人请假，待批准后方可离开工地，否则甲方按每天500元扣除违约金，对不接受甲方意见者，甲方有权随时辞退有关人员。7.12文明施工，清洁、保护施工现场环境，保护地下管、线等设施，如有破坏由乙方赔偿，尤其是光缆、绝不允许破坏。乙方驻地生活垃圾必须统筹规划，集中处理，并保证环境卫生，甲方按期对乙方的驻地及施工现场进行检查，若有不妥，甲方有权勒令乙方停工，并进行整改，直至满足甲方规定要求，其相关费用由乙方自负。7.13乙方应建立健全安全组织机构，并按规定做好安全防护工作，按规定程序施工。本合同单价已含人身保险和第三者责任险。若发生意外及伤亡事故或造成第三人伤害均由乙方自行负责。7.13乙方要严格管理自己的队伍，努力塑造自身队伍和甲方的形象，出现民事纠纷、治安、违法等问题由甲方协助乙方解决。7.14乙方在施工中的饮食、住行自行解决。7.15弃方必须运往甲方指定的弃土场。7.16施工过程中，乙方合同签订人（现场负责人）未经甲方的同意不得离开现场，擅自脱离现场及请假超期每天罚款5000元。施工过程中乙方擅自撤离现场，甲方有权要求赔偿由此造成的一切损失。6第四部分工程质量与保修第八条：质量检查8.1甲方有权以任何方式在任何时候对工程质量进行检查，乙方不得拒绝。8.2隐蔽工程在隐蔽前24小时乙方书面通知甲方到现场检查，经检查合格后方可进行下道工序。8.3经业主、监理或甲方检查，由于乙方原因造成工程质量不合格的应予以返工或采取其他补救措施，并达到质量和合格标准，由此造成的损失由乙方承担。8.4路堑边坡坡率必须满足图纸要求，边坡超挖、欠挖所引起的挖方及防护工程量的增加，经甲方检查，边坡超挖，欠挖责任属爆破或挖运任何一方，则费用由责任方承担，如责任分不清，双方各担50%责任。8.5为保证工期,甲方有权在条件允许情况下,强制让乙方冬雨季施工,乙方必须采取相应的质量保证措施,相关费用已含于协作单价内。第九条：质量要求9.1乙方必须严格按设计图纸、施工技术规范要求及国家或行业有关标准、规范组织施工。9.2路堑顶面及边坡平整度、稳定性满足设计图纸及施工规范要求。79.3边坡分层平台挖后保留完整，符合设计图纸及施工规范要求。第五部分验工结算与支付第十条：验工结算10.1在施工期间每月进行一次验工，验工数量以现场测量的实际横断面计算的数量为依据，验收合格后在10日内支付本次验工费的80%（扣除预支工程款）。10.2工程竣工后根据业主与甲方的末次验工数，在验工后30日内支付92%（扣除预支工程款及保修金），其余8%在工程验收合格后一次结清第十一条：工程款的支付，在业主拨付资金到位的情况下，按以上条款支付，若资金不到位或不完全到位，甲方按业主付款比例结合验工价款数，按合同比例向乙方支付。第十二条：工程变更设计，在业主签认的前提下，以乙方完成实际（经甲方签认）工作量为准。第六部分合同解除和违约责任第十三条：合同的解除13.1因一方违约造成合同目的不能实现的,另一方面可书面通知解除合同.。13.2若乙方工程质量达不到预期标准或逾工期的,经甲方书面催告2日内仍不能完全履行合同,甲方可书面通知解除合同。813.3若乙方连续两次未按甲方旬计划完成，甲方有权清退乙方，并按结算单价的70%给乙方进行结算。第十四条：违约责任14.1因乙方违约被甲方书面通知解除合同或乙方擅自撤离施工现场的,乙方应承担已验工工程款5%的违约金。14.2由于乙方违约给甲方造成的损失高于违约金的,乙方还应就高出部分进行赔偿。14.3对于因乙方违约造成的其他侵权责任,乙方自己承担。14.4由于甲方违约(非业主行为)造成损失的,甲方对等承担责任。第七部分其他第十五条：本工程的税金由甲方负责缴纳，但费用在乙方计量验工中扣除。第十六条：若双方发生争议事项及其他问题，应协商解决，未达成一致意见形成纠纷的，由甲方所在地人民法院管辖。第十七条：合同一式6份。甲方4份，乙方2份。甲方：乙方：法定代表人：法定代表人：年月日年月日