10KV外电引入工程施工合同书

1合同编号2019（）施工合同书工程名称:某10KV外电引入工程工程地点：建设单位：施工单位：签订时间：年月日2建设单位：(以下简称“发包人”)施工单位：(以下简称“承包人”)根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规的相关规定，经发包人、承包人双方友好协商，结合本工程具体情况，双方达成如下协议：一、工程概况：1、工程地点：2、工程名称：某10KV外电引入工程3、承包方式：本工程采取包工、包料、包工期、包正常通电、包移交的方式。4、工程内容：详见施工图纸二、工程总造价：1、本工程总造价暂按中标价即：人民币（大写）整（￥元）（含9%税率）进行施工。最终以发包人或者发包人委托的中介机构审核后的工程结算价为准。2、本工程施工过程中若发生工程量变更时，以发包人批准的设计变更和现场签证列入工程结算。3、工程结算：（1）本工程经发包人确认的“中标文件”中的工程量清单及综合单价表内的工程量均为暂定数量，在结算时根据实际完成的工程量计算。（2）经发包人确认“中标文件”中的工程量清单综合单价不会因各种条件下导致的工程量增加或减少而改变，亦不会因人工费、物价、汇率的变动及工期调整而有所调整。中标报价已包含承包人实施本工程承包范围全部工作内容所需的一切费用。经发包人确认的中标报价将作为本工程竣工后办理工程结算的直接依据。结算总价款按中标单价与最终完成的实际工程量进行计算确定。（3）如因发包人原因发生设计变更或签证，则按照承包人中标综合单价（不再计取措施费等其它费用），依据实际完成的合格工程量确定最终的结算费用；如工程量清单内无此项目的，则参照“海南省相关定额”、施工当月《海南建设工程价格信息》及发包人核定的市场价计量计价，并按中标下浮率下浮后进行结算。（4）承包人的中标报价已考虑施工组织中（含设计变更及增加工程）的下列费用：临时设施费（依据工地实际情况进行现场搭建或场外自行解决），材料二次转运费、保证协议工期措施费、成品保护、工地保护、夜间施工费、独立安全、停水停电措施、施工场地清理及施工垃圾外运、施工噪音环保措施、施工工地环卫费、不可预见费及风险包干费等。以上工3作费用全部由承包人在投标报价中统一考虑。（5）招标控制价中包含的社会保障费按社保部门出具的工程实际作业工人实际缴纳费用凭证结算。无相关凭证，则本项费用须在结算中扣除。（6）发包人协调总包单位提供施工用水用电接驳点，自接驳点后的用水用电管线等由承包人自行考虑解决，并按时交费。三、工程期限：协议施工工期为自承包人工程队进场施工之日算起90个日历天。遇下列情况之一，工期可顺延：1、签约双方中的任何一方由于不可抗力原因而无法按期履行合同。2、非由承包人原因所引起的工期延误。四、履约担保:1、承包人是否提供履约担保：是。2、承包人提供履约担保的形式、金额及期限：合同签订后10日内，承包人将金额为中标金额扣除暂列金额后的10%以转帐方式支付履约保证金；待承包人报结算资料经发包人审核通过且完成项目移交后28天内，发包人退还承包人履约保证金。五、工程付款方式：1、承包人支付履约保证金给发包人7天后，进场施工20个工作日内发包人向承包人支付工程总造价的20%预付款：即人民币（大写）元整（￥元）。2、工程完工通电并经电力部门验收合格后20个工作日内发包人向承包人支付工程总造价的50%：即人民币（大写）元整（￥元）。3、工程完工并经验收合格后10个工作日内承包人向发包人提供工程结算所需资料，经发包人审核后支付至合同价（扣除暂列金额）或结算审核价两者低值的80%。4、在工程项目经审计结算、财务决算后，按工程决算金额的3%预留工程质量保证金，余款在30日内支付。每次付款前，承包人须向发包人提交真实合法合法有效的增值税专用发票发票联和抵扣联（开票人和复核人不得同一人且注明项目地址和项目名称）。5、关于质量保证金的补充约定：发包人应在工程缺陷责任期终止后30天内向承包人付清质量保证金，质量保证金不计利息。六、工程质量及验收要求:1、承包人以施工图为依据，严格按照《安装工程施工验收规范》及电网行业规范相关要求组织施工，工程质量等级为合格。42、工程中所用的各种设备和主辅材的质量必须持有产品出厂合格证书并符合国家的规范要求。其中，高压断路器、高压断电保护、高压互感器、直流屏、电线电缆及其辅材，在合同签定时承包人须向发包人上报3个（含以上）一线知名品牌，发包人择优选择上报品牌，最后由发包人审批通过使用。3、工程完工后，承包人以书面形式报发包人组织验收，承包人应在竣工验收后15日内向发包人提供竣工图4份。工程质量验收不合格的，承包人应对不合格项进行整改，直至符合合同约定和国家相关竣工验收规范要求。因竣工验收不合格导致的违约责任由承包人承担。4、自工程验收合格并办理移交手续之日起一年为工程质量保修期，保修期内发生任何非人为因素导致的工程质量问题由承包人负责。七、双方责任:发包人责任:1.按本合同约定的付款方式支付工程款及负责其它应由发包人办理的手续。2.负责向承包人指定施工范围和内容，协助乙方进行现场施工，使施工场地具备施工条件。3.对乙方施工质量和采购的材料、设备质量及时进行监督，并有权根据设计和施工要求提出改进意见。4.发包人有权监督并可以采取书面要求的形式要求乙方完成与本工程有关的其他工作。承包人责任:1.承包人应严格按照施工设计图及相应规范进行施工，确保工程质量，对施工过程中出现的质量问题以及竣工验收不合格的建设工程，承包人应当承担费用并及时进行返修，直至按照竣工图验收合格，因此造成延期竣工，应承担相应违约责任。2.承包人保证施工人员的素质及施工安全，抓好现场安全工作，做到安全、文明施工，并应遵守国家有关环境保护的规定，采取有效措施控制施工现场的各种粉尘、废气、废水、固体废弃物以及噪声、振动对环境的污染和危害。如因不可控原因不能把环境污染控制在规定范围内的，应当积极采取措施，并承担相应的法律责任。3.承包人保证其具有符合法律法规要求的完成本施工工程应具有的相应资质等级。因承包人不具备国家规定的资质条件和本合同约定的资质证书，给发包人造成的损失（包括行政处罚方面的损失），承包人负责赔偿。4.因承包人施工过程中存在违章行为或工程质量不合格造成发包人或第三方损失的，由5承包人承担全部赔偿责任。5.根据合同的约定不损坏施工场地周围建筑物和地下管线，因承包人原因造成施工场地周围建筑物和地下管线损坏的，由此造成的损失由承包人负责承担。6.承包人应按照合同约定的时间和质量要求进行施工、竣工，按照合同规定的时间完成施工任务。7.承包人应在施工过程中管理好工地施工人员，妥善保管好材料、设备和工具，对已竣工工程，在未交付使用前对建筑成品予以妥善保护，并做好施工现场的清理工作，做到工完料清、场地清。8.承包人应对其工作人员提供足够的、合格的安全防护用具及劳动保护用品，服从安全生产管理及现场管理制度，遵守安全生产规章制度和安全操作流程，因承包人违章指挥和违章作业所导致其工作人员及第三人人身财产损失等责任由其承担。9.承包人在竣工之后，负责将管线移交至管线产权单位。10.积极配合发包人工作，负责提供工程发票。八、保修及售后服务:自本工程验收合格,正式办理工程竣工移交手续之日起,承包人对本工程的质量免费保修一年（人为破坏除外）。九、违约责任:1、除由于不可抗力及非承包人的因素外,承包人不得以任何理由拖延工期,每逾期一天,按本工程暂定总造价的1‰向发包人支付违约金。2、发包人应按合同约定向承包人支付工程款,如逾期支付,每逾期一天,按工程暂定总造价的1‰向乙方支付违约金。十、其他：本合同在执行过程中如发生争议，双方应本着友好的态度共同协商解决。如协商不能达成一致，发包人、承包人双方可向工程所在地的人民法院起诉。十一、本协议未尽事宜，可由发包人、承包人双方另行签订补充协议。补充协议与本协议具有同等法律效力。组成本合同的文件除了本合同还包括：附件1施工设计图。附件2工程预算书。十二、本协议自发包人、承包人双方法定代表人或其授权代理人签字并加盖公章之日起生效，6工程竣工验收合格,发包人按合同规定的款项支付完毕,合同终止。十三、本合同一式捌份，发包人、承包人双方各执肆份。每份具有同等法律效力。发包人:法定代表人:(或授权代理人):经办人：承包人:法定代表人:(或授权代理人):经办人：帐号:开户银行:合同签订时间：年月日