墙地砖工程施工合同协议书范本

第1页共7页编号：_____________墙地砖工程施工合同甲方：________________________________________________乙方：___________________________签订日期：_______年______月______日第2页共7页甲方：联系方式：乙方：联系方式及身份证号码：按照《中国人民共和国经济合同法》《建筑工程承包合同条例》的原则，结合本工程具体情况，经甲乙双方协商达成一致，签订本协议，双方共同执行。一、工程名称：公共部位墙地砖铺贴工程二、工程地点：三、承包方式：包清工四、工程质量达到国家规范或地方规章要求的合格标准（合格工程）五、工程工期；自年月号至年月号止，共计天（如因甲方原因或自然灾害等不可抗拒因素工期顺延。六、承包范围及承包单价：1、范围；2、单价；墙砖元/平方米、地砖元/平方米。七、质量标准：以甲方验收质量标准为准第3页共7页八、付款及结算方式；实行按商定单价乘实际完成工程量的方式进行结算，（乙方已经实际完成、且经检验质量合格的部分、依据施工图纸和变更资料为准；才能是实际完成工程量）根据工程项目部付款进度进行付款和结算；第一次拨款为项目方与甲方合同约定的完成4#楼总工程量的50%节点后，第二次拨款为完成4#楼全部工程量，达到竣工验收条件；其中每次付款节点的支付额度为甲乙双方每次计价款的75%，工程验收完成后20日内付至已完成工程价款的85%，工程竣工结算审计完支付的95%，其余5%作为质量保证金，按国家有关规定执行。九、使用材料和住宿；甲方供应材料；住宿乙方自行解决。十、施工现场：甲方及时对乙方进行技术交底，乙方必须按甲方技术交底进行施工，墙面瓷砖粘贴必须牢固,无歪斜、缺棱掉角和裂缝等缺陷。墙砖铺粘表面要平整、洁净,色泽协调,图案安排合理,无变色、泛碱、污痕和显著光泽受损处。砖块接缝填嵌密实、平直、宽窄均匀、颜色一致,阴阳角处搭接方向正确。非整砖使用部位适当,排列平直。预留孔洞尺寸正确、边缘整齐。检查平整度误差小于2毫米,立面垂直误差小于2毫米,接缝高低偏差小于0.5毫米,平直度小于2毫米。如出现上述现象需要剔凿所费工费及材料均有乙方自行承担，如因甲方原因由甲方承担，在确保工程质量的前提下，乙方必须做到活完、料清、场地清，严禁剩余材料第二天使用。十一、安全责任1、甲方责任1.1在甲乙双方签订合同后，甲方向乙方进行系统的技术交底。甲方在施工中对技术交底中得问题负责向乙方澄清，监督检查技术交底的实施。1.2审核、批准乙方的施工组织设计（施工方案），并监督实施，1.3负责提供施工条件，提供水电接口；1.4负责与业主、监理、等的协调工作。1.5负责协调乙方与其他施工班组的协调工作；第4页共7页1.6负责检查指导乙方施工进度计划、安全、质量等。根据现场实际情况，如甲方需要对工程项目进行调整或调减乙方施工任务，乙方无条件服从，同时乙方不得因此而要求变更单价、增加费用。1.7甲方有批复、下达施工方案、计划、安全规定、管理规定的权利，并对工程的进度、质量、安全等进行监控、检查、验收，乙方必须遵照执行、提供必要条件，发现问题及时向乙方提出整改意见。必要时有权发出停工令和返工令，有权对乙方开具罚款单，乙方收到后3天内未提出书面异议并详细阐述的视为默认。1.8甲方有权要求乙方辞退甲方认为其能力或行为不能胜任本工程分项内相关工作的乙方的任何成员。1.9甲方对乙方的任何监督、检查指导和管理职责均不能免除和减少乙方按合同规定应负的任何责任和义务。1.10对乙方恶意浪费或倒卖甲方材料的，甲方停止对乙方拨付所有款项，丢失材料价格处以十倍处罚，并追究乙方相关责任。2、乙方的责任2.1负责提供进场施工必备的有关资料和文件，乙方承诺投入的设备、人员在本项目施工期间的安全责任全部由乙方承担。2.2负责为完成本工程对人员、设备、材料的组织投入和调遣，负责乙方生活区和施工辖区的场地卫生、区内用水、排水、用电、道路的修建、使用与维护管理、恢复等工作并承担费用。2.3负责组织胜任该工程施工的管理人员和操作熟悉的作业人员，2.4执行甲方签发的技术质量指令，按甲方批准的设计图纸、施工方案及本合同的要求组织施工，确保按合同工期和质量要求完成所承担的工程内容。2.5严格遵守甲方制定的各项现场管理制度。接收有关部门及业主和项目方、甲方的监督检查。2.6服从甲方的统一调度管理，协调甲方参加生产调度会及工作协调会，并执行会议指令。处理好与本工程其他施工队伍的关系，处理好与其他工程项目干扰问题，不得以此理由要求甲方增加相关费用。2.7乙方应自觉遵守国家和地方有关法律法规、条例，严禁利用本工程项目和场地进行违法犯罪活动，否则乙方自负一切责任，甲方不承担任何连带责任。第5页共7页2.8施工现场内应对自己和甲方提供的机械设备、材料物资等加强管理，如损失或损坏，由乙方承担。2.9乙方所施工工程达不到甲方要求和有关技术规范及验收要求，甲方有权要求乙方整修或赔偿甲方损失，乙方不按要求进行整改和赔偿损失的，甲方不予计价，并解除与乙方签订的工程施工合同，由此引起的一切经济损失均有乙方负责。2.10乙方对已完成未交工验收的工程负责保护，对在缺陷修复期内的项目工程负责缺陷修复。2.11乙方必须自费为其所属雇员、设备、财产购买相关保险。乙方因施工安全措施不当、看管不当，造成人身伤亡、设备财物损毁等，所造成的损失和责任由乙方自负。进入乙方作业区的所有人员违反了安全文明施工的规定，均应接受相应处罚。乙方的人员应配合遵守甲方各项安全检查。2.12乙方妥善组织施工，在施工中所发生的一切伤、病、残、亡等，甲方概不负责，有乙方承担一切经济责任和法律责任。2.13乙方进入现场施工的所有人员应报花名册及身份证复印件给甲方，由乙方统一办理暂住证，所需费用由乙方承担。2.14乙方应严格遵守安全文明施工协议书。十二、工程缺陷责任修复因乙方原因引起的质量问题，乙方承担缺陷责任期内的维修、保养义务。乙方在接到甲方通知后12小时内，应立即派足人员、设备、材料等，自费进行维修。甲方保留自行维修的权利，但在维修前首先通知乙方及时派人前来共同确认，如乙方未能在规定的时间内派人确认，甲方有权单方面确认其维修工程量和费用，费用从乙方保修金中扣除，不够时乙方应按实赔付。十三、工期顺延对一下原因造成工期推迟，经甲方确认后，工期顺延，但不给于经济补偿。1.1因建设单位、甲方总体进度原因或设计导致中断施工。1.2因天灾或人力不可抗拒的原因被迫停工。双方关于不可抗力的约定；大于5级地震及余震（以当地地震部门公布的数据为准）；30年一遇的风、雨、雪、洪、冰雹等自认灾害（均以当第6页共7页地地震部门公布的数据为准）。1.3如遇地质条件变化，勘察报告与设计不符合而造成施工中断时。十四、违约及处理1.1乙方在施工中将工程转手他人或再次分包，被转手（或转包）的施工单位（个人）一起被清除出场。1.2由于业主的原因或因不可抗力，造成工程下马、停工、缓建、工程款不到位等，应免除甲方责任，乙方不得以任何理由向甲方索赔和起诉甲方。甲方对乙方已完成合格工程部分在业主方确认后进行计量支付，解除本合同。1.3乙方不能按合同工期竣工，施工质量达不到本合同约定的质量要求，或发生其他使合同无法履行的行为，乙方承担违约责任，赔偿因其违约给甲方造成的全部损失。1.4乙方工期违约责任；因乙方原因不能按合同（包括顺延工期）交工；逾期每天罚款2000元，此款在乙方的工程费中扣除。并赔偿甲方各种损失（包括甲方内部的损失及来自业主、项目方的全部罚款）。1.5乙方质量违约责任；如乙方在工程竣工验收时达不到合同约定的质量标准的要求，则甲方在后期付款中质量保证金的扣留比例增加10%，直至整体工程质量等级达到验收要求或不影响整体工程评定后方可推给乙方。1.6竣工是指乙方承担的工程内容全部完成，乙方所承担的工程内容符合合同约定夫人质量标准，整体工程通过验收。1.7若乙方在施工阶段，设备或组织不到位。甲方有权清退乙方，并安排其他施工队伍进场，因此造成的费用增加和损失由乙方自行承担。十五、争议解决方式本合同履行过程中发生纠纷时以协商的方式解决。协商不成时，双方约定，向甲方负责人所在地人民法院提起诉讼。十六、本合同条款未尽事宜，甲、乙双方本着平等原则，另行协商签订补充协议，补充协议与第7页共7页本合同具有同等效力。本合同含附件一份，安全文明施工协议书。十七、本协议一式两份，甲方一份，乙方一份。甲方：乙方：联系方式：联系方式：日期：日期：