项目委托合同范本

---------------------------------------------------------------范文最新推荐------------------------------------------------------1/19项目委托合同范本随着国家改革和建设的需要,投资项目委托任务逐年加重,那么签订项目委托合同需要注意什么呢?以下是小编为大家整理的项目委托合同范文，欢迎参考阅读。项目委托合同范文1甲方：乙方：根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，甲、乙双方经平等协商一致，就甲方将相关工作委托给乙方一事，签订如下合同。一、甲方承担的(国家林业局)委托的工作，因甲方，甲方将部分工作任务委托给乙方，乙方同意接受甲方的委托。二、甲方委托乙方的工作范围如下：(工作范围应具体明确)三、乙方应在年月日前完成甲方委托的工作并向甲方提交工作成果(包括电子文档和纸质文件等)。(注意给甲方完成项目、向国家林业局交付工作成果留有时间余地)四、乙方应按照甲方项目组制定的总体框架完成工作，其工作成果应当达到甲方项目规定的要求。(项目工作成果的要求如下或详见合同附件)五、甲方可以对乙方的工作情况进行必要的监督检查。乙方应对项目资金专款专用，因乙方未将项目资金专款专用而引起的一切法律责任和后果均由乙方自行承担，甲方及其相关人员不承担任何责任。六、甲方向乙方支付项目报酬元人民币。支付方式如下：七、乙方完成委托工作所取得的工作成果的专利申请权、著作权等相关知识产权均归甲方所有。未经甲方书面同意，乙方不得自行使用、向第三方扩散或转让有关工作成果。八、如乙方未按时完成甲方委托的工作或工作成果达不到项目的规定要求，乙方应向甲方支付违约金元，并赔偿因此给甲方造成的损失。九、本协议自甲、乙双方签字盖章后生效，自委托事项完成之日终止。十、本协议一式份，甲、乙双方各执份，有同等法律效力。甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：__________________年____月____日_________年____月____日项目委托合同范文2甲方：乙方：为了双方本着互相支持、紧密配合的原则，结合本项目具体情况，明确双方职责，经甲、乙双方协商一致，特签订本合同，条款如下：一、工程地点：二、工程内容---------------------------------------------------------------范文最新推荐------------------------------------------------------3/19三、工期1.开工日期：2.施工期内，若因停水、停电、暴雨天等不可控因素或客观条件导致不能推进项目进程的情况，经甲方书面确认工期可顺延。3.因甲方原因不能及时移交施工场地则工期顺延。四、项目合同价款经三轮议价和协商，本合同总价款为人民币：元(大写：元)。若施工过程中甲方有变更需要增加工程，由甲方书面确认后，按实结算。报价详见附件。五、甲方权利和义务(一)权利1.甲方对本合同项目策划方案进行全面审核，在甲方同意策划内容和施工规划后，乙方才可以进场施工;2.甲方在本项目实施过程中有监督乙方，确保项目按照既定方案实现的权利;3.若甲方发现施工未按既定策划方案实施，或乙方存在不符合校园管理的行为，甲方有权要求乙方改进、提出批评、直至作出处罚;4.甲方在本项目施工结束后负责项目验收。5.若发现乙方有不符合施工要求及违反操作规范进行施工的事项，甲方有权提出并要求返工、修改，其停工、返工所造成的一切经济损失均由乙方负责承担。6.甲方依照双方约定，预留全项目报价的5%，合计人民币元(大写：元)作为质保金，工程质量质保期一年，一年内因施工质量造成的修复工作由乙方负责。(二)义务1.甲方为乙方校园施工提供水、电、通行等便利;2.甲方在施工过程中若因既定方案有改动，因提前三天和乙方沟通;3.甲方在项目验收合格后，三个工作日内向乙方出具书面验收证明。4.项目验收合格后，甲方应在15个工作日内向乙方结清质保金外的所有项目款，计元(大写：元整)。一年后(截止年月日)经确认无重大工程不达标问题，应结清乙方预留的5%质保金。六、乙方权利和义务(一)权利1.乙方依据既定策划方案自助实施本项目的准备、施工工作;2.乙方在项目实施过程中遇到需要甲方协调处理的问题，及时向甲方反馈，由甲方负责协调解决。3.甲方有增加或更改项目内容导致项目实施成本增加的，乙方视实际情况提高报价，并与甲方签订补充协议。项目按照最终费用结算。(二)义务1.乙方负责对本项目的内容策划、顾问延请、内容搜集和整理、工程包料;---------------------------------------------------------------范文最新推荐------------------------------------------------------5/192.乙方应确保项目质量、在施工期间保证安全、保证工期、保证文明施工、确保验收合格。3.施工期间若有需要使用水电设施，乙方应提前与甲方协调。4.在施工过程中，乙方必须服从甲方监督管理。5.乙方于竣工后三天内向甲方提请验收。七、延期违约责任乙方必须在施工期内按质、按量、按期完成工程。若工程延误，则每延误一天计罚人民币1000元(大写：壹仟元整);若因甲方责任或不可抗力因素而令工程延误，乙方提出书面要求，甲方在三天内书面确认工期可顺延。如甲方未能按合同规定付款，逾期三天，乙方有权停工或对已完成工程进行围蔽处理，因此所造成的工期延误及经济损失由甲方负责。八、合同生效与终止本合同自双方代表签字并加盖公章后生效。工程质保期满，甲方将款项结清后合同即告终止。九、合同份数本合同一式________份，具有同等效力，甲、乙双方签字盖章后各执壹份。其它由甲乙双方分送有关部门存档。本合同未尽事宜，双方协商解决。甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：__________________年____月____日_________年____月____日项目委托合同范文3委托方：(以下简称甲方)受托方：(以下简称乙方)委托方委托受托方实施项目。在合法、平等、自愿的基础上，根据《中华人民共和国合同法》有关规定，经双方充分协商一致，就双方合意达成条款如下：一、受托事项：委托受托方实施项目。二、委托方责任：1.提供受托方完成项目所必要的条件和环境。2.提供项目进行中所必须的资料和信息。3.按本合同约定的价款给受托方付款。4.未经双方协商一致，不得无故变更合同价款。5.不得委托受托方从事违法的委托事项。6.其他受托方应履行的义务。三、受托方责任：1.在委托方统一管理下，负责委托项目的具体实施。2.严格按照委托方的要求做好该项目的保密工作。3.应按照合同约定方式和标准，交付项目实验成果。4.合同履行期间，不得违反合同约定，遵守项目履行时应遵守的---------------------------------------------------------------范文最新推荐------------------------------------------------------7/19相关法律、法规。5.承担合同价款取得的相关税费。6.承担本项目合同履行期间的设备材料及相关人员的人身伤害事故的全部法律责任。7.其他应由受托方承担的义务。四、相关费用及付款方式：双方约定本项目服务费用为万元，项目完成经委托方验收合格后一次性付清。五、违约责任：1.委托方应及时提供相应的条件和环境或项目所需资料、信息，由于委托方原因不能完成，委托方负责其后果。2.如因受托方疏忽出现商业机密泄露问题，受托方应承担其后果，并赔偿委托方相应的经济损失。3.受托方应按照进度安排执行项目实施计划，如果无故拖延或因能力不足无法完成的应承担其后果，并赔偿委托方经济损失。4.如果委托方不按合同约定方式付款，受托方有权解除合同。5.如对项目完成质量发生争议，应由双方共同认可的第三方评判。六、合同纠纷的解决方式：合同执行中如果发生争议，双方应首先通过友好协商解决。如果双方不能协商解决，由乌鲁木齐沙依巴克区人民法院以诉讼方式解决。七、其它：1.本合同自签订之日起生效，合同履行期间，双方均不得随意变更或解除合同。2.如有未尽事宜，双方本着诚实信用、公平友好的原则共同协商，以书面形式做出补充规定，补充规定与合同具有同等法律效力。本合同壹式份甲方执份，乙方执份，从正式签订之日起生效。甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：__________________年____月____日_________年____月____日建设工程施工合同作为建设工程合同之一种，其标的物建设工程具有投资数额大、建设工期长、技术难度高、涉及范围广等特点，建设工程施工合同书是怎样的?以下是小编为大家整理的建设工程施工合同书范文，欢迎参考阅读。建设工程施工合同书范文1发包人(简称甲方)：承包方(简称乙方)：根据《中华人民共和国合同法》及我国其他法律法规规定，并结合工程的具体情况，为明确双方责任、协作配合，确保工程施工质量，经甲乙双方平等、自愿协商，达成以下合同条款供双方遵照履行。---------------------------------------------------------------范文最新推荐------------------------------------------------------9/19第一条：工程概况1、工程名称：2、工程建设地：3、工程规模、特征：4、工程施工任务(内容)与技术要求：须符合《建筑地基处理技术规范》JGJ79-2002要求。5、预计施工工作量：6、完成施工工作量测量方式：7、质量标准：第二条：甲方应向乙方提供下列文件资料，并对其准确性、可靠性负责：1、本工程批准文件、用地(附红线范围)，以及施工许可等批件复印件。2、工程施工任务委托书，技术要求和工作范围的地形图、建筑总面积布置图、工程所需的坐标与标高资料。第三条：合同工期1、本工程定于于年月日竣工，总工期为天。2、施工有效期限以合同约定的时间为准，若遇设计图纸变更、工程量变化等特殊情况，经甲方同意，可顺延工期。第四条：计费标准及付费方式1、本工程施工约定包干价方式计费，每平方米固定价为元，总价预计为元(大写：)，总价款以最终施工测量面积为准结算。2、本合同生效后日内，甲方向乙方预支约定总工程款30%的款项，计元;地基基础工程完成强夯工作量50%时，甲方向乙方支付工程进度款60%的款项，计元。剩余10%款项待工程基础验收合格后由甲方一次性支付，计第五条：双方责任1、甲方委托任务时，必须以书面形式明确施工任务，并按第二条规定提供文件资料。2、甲方应为乙方提供基本的工作条件，如3、乙方应按国家技术规范、标准、规程和甲方委托书及技术要求进行工程施工技术，并按合同约定的工期提交合格的施工成果。4、乙方施工人员应遵守安全和保密规则，对施工过程中发生的安全事故负责，并对与本合同有关的资料负有保密义务。第六条：违约责任1、因甲方未向乙方提供基本的工作生活条件，致使乙方停工、窝工或延误工期的，甲方应补偿乙方停工、窝工损失，损失金额按约定总工程款的平均日产值计算。2、因未满足技术要求，致使施工质量不能合格验收，由此造成的经济损失均由乙方承担。3、合同履行期间，若因工程停建甲方需要解除合同时，乙方尚未进行施工工作的，不退还甲方已付工程款，乙方已开始进行施工的，按实际完成的工作量进行结算。---------------------------------------------------------------范文最新推荐------------------------