瓦工施工合同

泥工施工合同发包方(以下简称甲方)：联系电话：施工队(以下简称乙方)：联系电话：甲乙双方本着友好合作的态度，按照《合同法》等相关法律，在平等公正的情况下签定如下合同一．工程地址：二、价格：铺砖元/每平方米，找平元/每平方米砌砖元/每平方米粉刷元/每平方米安门元/每平方米其他项目：三。付款方式乙方在施工过程中可以和甲方协商先付一部份款项，剩余的完工后业主验收合格并确认完面积后付清剩余款项。需要预留工程总价%作为工程质量保证金，直到保修期完。四、材料1、乙方应提前3天向甲方提供需购材料清单，甲方应在4天内及时采购材料供施工队使用，双方应各自承担2、乙方应验收甲方所购建材的质量，发现质量问题应向甲方及时提出并有权拒绝使用。若甲方坚持使用，应书面要求乙方，并承担因材料质量引起的损失.3、乙方应帮甲方收货，核对数量和配件的准确性.4、乙方应做好材料的保管工作，禁止闲杂人等入工地现场.5、乙方应做好对施工完成的成品保护工作.如有损坏照价赔偿。6、未经甲方许可，乙方不得携带任何建材出门和浪费材料，若发此类现象，按材料价格加倍从人工费中扣除五、工期从年月日起至年月日止，工期为天，因甲方因素拖延，工期顺延，因乙方因素拖延工期，甲方可扣除乙方人工费元/天六．垃圾清运：1、垃圾袋装化，并日日清。2、垃圾应由乙方清运至物业指定的垃圾堆放场所七、劳动力管理1、开工前乙方应向甲方提供所有施工人员的身份证复印件。2、未经甲方许可，非工地施工人员不得在工地过夜。3、乙方应具备在泉州市暂住的一切证件，因证件不全引起的相关损失由乙方自行承担。4、乙方指定由为工地现场负责人，5、乙方未经甲方同意不得任意调换施工人员，每天工地现场必须保持至少2人以上的施工人员。9、未经甲方同意，任何情况下乙方不得停工或殆工。。八、工地现场管理1、现场禁止使用明火。2、泥水材料必须和其他材料分开九、合同争议1、出现争议甲乙双方先协商。2、协商不成可向争议所在地法院提起诉讼。十、装修要求1施工前要做好对原来房间里的东西的保护。2施工完都需要甲方验收一下。3、所有要泥水的施工必须按照泉州家庭装修规范进行，乙方不得私自减少施工程序。十一。验收：1．施工完成之后由乙方通知甲方，并在甲方和业主双方验收合格既表示工程质量合格。2、施工单位必须保证施工质量，发生施工质量问题，施工单位应及时予以改正。如竣工验收时如发现质量问题，施工单位应立即予以改正，在未达到业主的整改要求前甲方有权拒付人工费。3、施工人员要文明施工，禁止野蛮施工。如：要爱护室内原有设施，墙身不再油漆或贴墙纸不得将木版靠置在墙上，重物或有钉子的木版不准在地板上拖动，不准踏在家具面、门、抽屉和面盆上工作。不要让水泥、沙石、硬纸等建筑材料或垃圾充塞水厕或下水道。甲方所有的物品未经许可，不得擅自处理等。甲方对表现不好的施工人员有权要求掉换，承包人不得拖延。4、施工单位负责及时清理建筑垃圾至规定位置，工程施工结束后，施工人员负责场内建筑垃圾清运，完毕后方可立离场。5、承包人应加强对现场施工人员防火防盗安全教育，施工人员不得在施工现场违法乱纪，一旦发生问题，后果自负甲方：乙方：签章：签章：签约日期：