土方工程合同协议(模板)

第1页共5页建设工程施工合同书（土方施工）发包人（甲方）：深圳市南岭华业投资有限公司承包人（乙方）：______________________________身份证号码：______________________________依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就下述工程施工项目协商一致，订立本合同。一、工程概况工程名称：文峰华庭（南岭村04地块旧改项目）工程地点：深圳市龙岗区南岭村求水山酒店北侧二、承包范围上述工程的土方挖掘、转运和清场。三、合同工期：开工日期：______年_____月____日；竣工日期：______年_____月____日。合同工期总日历天数_________________天。1．开工日期以甲方出具的书面通知时间为准；2．竣工日期以基坑支护工程全部完成后15个日历天数为准。四、工程量的确认与变更一工程量确认土方工程量根据相关图纸的实际挖运量计算，深度按开挖前地面实际丈量绝对标高计算，开挖完成面按实测实量标高计算，地面标高及完成面标高经双方测量签字确认才生效。二工程量变更施工过程中，因下列因素导致工程量变更或甲方无需继续施工时，甲方应当向乙方出具工程量变更确认书，双方依据乙方实际履行的工程量结算工程款：1、工程设计图纸变更；2、因施工过程中发现了古墓或文物致使工程停工；第2页共5页3、甲方撤销了对该工程项目的投资；4、行政机关责令停止该工程的施工；5、其他致使甲方无法或无需继续施工的情形。五、竣工验收标准工程竣工时，双方依照施工图和甲方签证的变更单进行工程量验收；施工完毕后，工地现场应当土地平整、干净整洁。六、合同价款、付款方式和发票1、甲方按每立方叁拾捌元（38元/m3）计算（含税），总价按实际完成工程量计算。承包单价内容包括挖掘费、装车费、转运费、场内外道路清理费、弃土费和清场费，包括政府职能部门对因土方施工运输所发生的一切罚款费用。如该地下室遇到不可预见的石方工程，则由甲方负责爆破费用。根据实际完成工程量，甲方应向乙方支付的工程款总金额为（大写）：___________元人民币。2、根据乙方完成的工程量，并经甲方确认，每完成20000m3付至已完工程量的65%，以此类推。余下工程款在工程竣工并验收后30天内全部付清。3、乙方应于甲方付清全部工程款前，向甲方开具所有工程款的发票；乙方未开具时，甲方有权拒绝支付工程余款。七、甲方的权利和义务1、提供工程施工图；2、为乙方提供必要的施工条件，包括施工过程中的用水、用电//;3、对施工图或工程量进行变更；4、按照合同约定的期限和方式支付合同价款；5、检查验收乙方完成的工程；6、工程质量达不到约定标准时，甲方有权要求乙方继续施工，直到符合约定标准，因此发生的施工费用由乙方承担，工期不予顺延。八、乙方的权利和义务1、提供满足施工所需的人员、机械设备和运输车辆；2、乙方应当与聘用人员签订劳动合同并投保有关的工伤保险或人身意外保险；第3页共5页3、随时接受甲方的监督和检查；4、乙方应当妥善处理施工过程中产生的建设垃圾，不得随意倾倒；5、按期完成承包的工程；6、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按照安全标准组织施工并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担；施工过程中，乙方聘用人员发生的安全责任事故的所有责任由乙方自行承担。7、施工过程中，乙方应当严格遵守政府有关法律法规和规范性文件的规定。因违反上述规定，致使甲方或乙方被行政机关处罚时，均由乙方承担相应的法律责任或经济责任；因上述原因给甲方造成经济损失时，由乙方赔偿；8、乙方在施工过程中发生的水费、电费由乙方按计量表向甲方定期交纳，或由甲方在支付工程款时扣除；9、乙方未经甲方同意，不得将本工程转包给第三人。10、乙方未经甲方同意，不得将本工程图纸转给第三人。工程竣工后，除乙方存档需要的图纸外，应将全部图纸退还给甲方。九、因以下原因造成工期延误，经甲方现场负责人确认，工期相应顺延：1、甲方未能及时提供图纸和开工条件；2、甲方未能按约定日期支付工程款，致使施工不能正常进行；3、设计变更和工程量增加；4、一周内非乙方原因停水、停电造成停工累计超过8小时；5、不可抗力；6、其他经甲方同意工期顺延的其他情况。十、违约责任1、甲方在付款条件成熟时，逾期向乙方支付工程款时，每逾期一日，应按应付款的万分之二向乙方支付违约金；第4页共5页2、乙方逾期竣工时，每逾期一日，应按工期届满时未完成工程量应付工程款的百分之三向甲方支付违约金；乙方逾期15日仍未竣工时，甲方有权单方解除本合同，同时乙方应按已完成工程量应付工程款的百分之二十向甲方支付违约金。十一、因本合同发生的一切争议，双方应协商解决；协商不成时，由深圳市辖区法院提起诉讼，胜诉方为解决争议而发生的诉讼费、律师费、交通费和通讯费等由败诉方承担。十二、组成合同的文件组成本合同的文件包括：1、本合同书；2、施工图纸；3、工程变更签证单；4、工程量清单；5、工程决算书。双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。十三、甲乙双方各自委派的施工现场负责人甲方负责人：________，身份证号码：_________________________。乙方负责人：________，身份证号码：_________________________。施工现场负责人为双方履行合同的代表人，其签署的有效文件为本合同的补充合同。十四、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。自双方签字盖章之日生效。发包人（甲方盖章）承包人（乙方签字）住所地：住所地：法定代表人：身份证号：委托代表人：委托代表人：电话：电话：第5页共5页传真：传真：开户银行：开户银行：账号：账号：邮政编码：邮政编码：合同订立时间：_______年____月_____日合同订立地点：______________________附件：承包人身份证复印件