雨污排水管网工程施工合同

雨、污排水管网工程施工合同发包人（简称甲方）：承包人（简称乙方）：依据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平的原则，结合工程实际情况，经甲、乙双方协商一致，签订本合同。一、工程概况工程名称：室外管网雨、污排水工程工程地点：工程内容：室外管网雨、污排水工程(污水管、雨水管、管井、化粪池等)。二、工程承包范围由公司设计的施工图范围内室外管网雨、污水工程的全部工作内容（图号，包含污水管、雨水管、管井、化粪池等）。施工范围内的所有障碍物拆除及修复，含影响施工的人行道、花坛、路灯的拆除移位，植物移植，及相关修复等工作。施工范围内所有影响施工的管、线处理（拆除、移位、保护等）工作。三、合同工期合同总工期：个日历天，暂定开工日期：年月日，具体开工日期以甲方通知为准。因不可抗力及甲方原因引起工期延误，经甲方确认后工期顺延，但不作经济补偿。四、质量标准工程质量标准：市合格工程。乙方确保该工程质量一次性验收达到合格等级，如达不到等级，甲方将不予接收，乙方以合同固定总价%向甲方支付违约金。乙方应按标准、规范和设计要求组织施工，随时接受甲方及质监部门的检查。如出现质量事故，一切损失由乙方承担，甲方不负任何责任。如甲方对外由此承担责任的，甲方有权向乙方追偿。五、合同价合同固定总价：元整（￥元）本合同固定总价包含以下内容：1）完成本合同第二条“工程承包范围”内全部工作内容的费用；2）完成承包范围内全部工作内容而相应发生的各项措施费用；3）因地质(土质)、地下水、天气及其他不可预见性原因引起的工程费用的增减，风险包干。（如：因土质变化，需要清障、清淤、呛灰等费用均包干在合同总价中）；4）工程施工中发生的需向城管、园林及其他部门缴纳各项费用由甲方承担，但以上项目发生的施工及维护费用包含在合同总价中。5）军用光缆需向管辖部队缴纳的费用由甲方承担，其余费用均由乙方承担，包含在合同总价中。6）土方工程总价已包含在本合同总价中，乙方应按甲方指示妥善处理余土，且不再增加任何费用。7）管网工程含主体建筑出室外1.5米到就近管井（雨水口）的所有费用。8）设计图纸中雨、污水HDPE双壁波纹管环刚度SN≥8KN/m2，采用弹性密封橡胶圈及粘接接口，敷设及做法参见图纸及国标04S520/57，乙方应完成但不限于相应国标做法中全部工作内容。六、合同价款及支付本合同价款包干，已包含合同范围内所有内容。设计变更及现场签证等所涉及工程在合同总价的±5%内,则合同价款不予调整,若设计变更、现场签证等所涉及工程在合同总价的±5%以上，则只对超出±5%的部分进行调整。结算调整的原则：本工程合同总价包干，对设计变更及现场签证增减项目费用计算按以下原则进行。1）计价方式：定额参照执行湖北省2008年相应工程定额（鄂建【2008】216号文）；清单执行湖北省2008年相应定额及工程量清单计价规范（GB50500-2008）；2）综合取费：在基价(人工费+材料费+机械费)的基础上计取%的综合费；以上综合费率包含所有国家或地方规定的建筑安装工程以百分比形式出现的取费标准；3）材料及综合施工价格：不得高于湖北省2008版相应定额中基价的材料费；其中主材价格按不高于下列价格的标准执行。A、水泥：标号袋装，元/吨；标号袋装，元/吨。B、商品混凝土：C10元/吨C25元/吨商品混凝土的价格含（但不限于）：制作、运输、泵送、浇筑等费用的“入模价”。C、HDPE双壁波纹管（环刚度SN≥8KN/m2）：DN300元/米，橡胶圈元/个DN400元/米，橡胶圈元/个DN500元/米，橡胶圈元/个DN600元/米，橡胶圈元/个D、砂、石、砖等材料按武汉建设工程价格信息年月的信息价的预算价计取；E、钢材：钢材须为武钢、晋钢、首钢、宝钢、邯钢大厂合格产品，按《武汉建设工程价格信息年月》信息价的供应价计取。4）包干价限价项目：投标单位可根据实际情况自主报价，但不得超过甲方限价，包干价项目不再计取任何税费等。A、本工程范围内发生的土方挖运费用￥元/m3包干（含土方开挖、场内倒运、回填等全过程发生的费用）。B、本工程范围内发生的土方外运费用￥元/m3包干。5）本工程合同为固定总价合同，合同范围内全部工作内容总价包干。本合同价款具体结算支付规定如下：1）每月按当月完成工程形象进度的%核算并支付进度款给乙方；2）乙方承包范围内工程施工完并经甲方、监理方验收合格，支付至合同固定总价的%；3）工程审计完支付至审计总价的%；4）工程审计完的2个月后，支付至审计总价的%；5）余款（审计总价的5%）作为质保金，在整体项目移交之日起的两年后30天内支付（无息）。本工程质保期两年，从整体项目移交之日算起。付款流程甲方次月对乙方完成合格工程量进行核算并申报资金计划待审批，审批通过的下一个月支付给乙方；乙方须填写支付进度款申请单向甲方申请付款，由甲方、监理方审核并签字认可；乙方在每次收款前均应开具相应金额的税务发票，并在付款至结算总价95%时一次性开具剩余金额的合格税务发票；上述条件必须同时具备方可予以付款。2、乙方每次申请付款须在月底前向甲方预约，以便甲方申报月度资金计划顺利付款。乙方未及时在月底前向甲方预约付款的，责任在乙方，由此引起的付款延误责任由乙方承担。3、如甲方内部最终审批付款时间与前述约定时间不一致时，以时间较晚者为准。4、乙方未及时或全额支付工人劳动报酬，导致乙方所属工人出现投诉、上访、聚众闹事等行为，乙方应承担所有责任，如给甲方或总包方造成声誉、经济影响，乙方应接受甲方的处罚并赔偿因此造成的一切损失。七、工程材料采购供应施工所需全部材料由乙方自行采购，工程用材及设备需采用大厂合格产品，采购的材料必须有出厂合格证，进场材料均应得到甲方驻现场工程师和监理认可后方可使用。八、权利义务甲方权利义务：1）甲方驻工地全权代表姓名：2）甲方代表易人，应提前七天书面通知乙方。后任继续承担前任应负的责任和义务。3）甲方负责组织乙方和有关部门进行图纸会审，并做好记录。4）甲方负责向乙方提供工程施工图2套。5）负责水电源接口，水电费由乙方支付。乙方权利义务：1）乙方驻工地全权代表姓名：2）乙方代表易人，应提前七天以书面形式通知甲方和监理方，后任继续承担前任应负的责任及义务。3）乙方按规定及工程需要，配备足够的有岗位证书的施工管理人员，并将公司执照、质资证书、项目经理、施管人员，岗位证书等全套复印件交甲方项目部及监理公司。4）乙方在拿到施工图7天编制施工组织设计（施工方案）交甲方项目部及监理公司待通过后，填写开工报告认可后方能组织施工。5）乙方负责向甲方项目部提供工作进度计划，质量安全进度网络控制节点图。6）乙方必须保证施工现场清洁，符合武汉市文明施工，安全施工的规定要求。承担因违反有关规定造成的损失和罚款。7）乙方负责已完工程的成品保护工作，承担未交付甲方之前发生损坏的修复费用，因其它单位造成的损失，由甲方仲裁协调。8）乙方负责协调周边环境及各方关系，并配合园林景观施工工作。9）乙方负责办理各项手续及承担相关费用。10）乙方工程施工需满足后期其他单位施工方便，施工组织满足甲方及监理公司要求。11）施工水源、电源由甲方指定地点接入，由乙方承担接入费用，并承担施工水费、电费（含电损）。九、安全文明乙方必须严格执行国家有关安全生产的方针政策、法规、严格制定有关安全文明施工措施。乙方项目经理必须亲自抓安全工作，配备专职安全员，并报甲方备案。乙方施工现场要建立由生产管理人员和班组长参加的安全生产管理小组，对生产进行监督检查，发现隐患及时消除，特殊工种要持证上岗，凡患高血压，心脏病以及不适合高空作业者，严格从事高空作业。乙方施工现场的作业人员，机械设备，临时用电，脚手架等设施必须符合武汉市有关规定。凡在乙方施工范围内发生的一切安全责任事故所造成的人身伤亡和经济损失，全由乙方承担，如甲方由此对外承担赔偿责任的，甲方有权向乙方追偿。乙方施工前已对影响施工的所有管线（军用光缆，通信电缆、电力电缆等）做好现场踏勘，并制定措施保证所有管线的安全使用，承担全部费用。文明施工、安全生产目标为合格，如因乙方原因达不到合格标准，乙方向甲方支付￥元违约金。十、履约保证金甲乙双方在签订合同之日起的10天内，乙方应向甲方提交履约保证金，履约保证金金额为￥元（转账支票）。在本室外综合管网工程全部完工，并竣工验收合格，无息退还履约保证金。在以下情况下，履约保证金不能退还或部分退回：1)因室外综合管网工程导致土建施工承包单位及后期园林景观施工关键线路延长工期3天以上（含3天）。2)承包方未能忠实地履行合同文件规定和此后双方同意的对合同的有效修改、补充和变动。3）使用伪劣材料或未按规范要求施工，经甲方或监理方劝阻3次以上，仍未进行改正的。4）未经甲方同意，将本工程转包或分包给其它单位。5)乙方违反合同相关约定，履约保证金作为违约金予以抵扣。6）未为后期园林景观施工提供配合服务，乙方应向甲方支付相当于履约保证金金额的违约金。十一、违约责任乙方在接到甲方或甲方委托的监理公司发出的开工令后，必须按开工令指定的时间进场，如无正当理由未按时进场的，每延误一天应承担相当于本合同暂定总价%的违约金；延误天数超过天的，乙方除按前述规定支付违约金外，甲方并有权单方解除合同，乙方应退还甲方已支付的所有款项，并承担本合同暂定总价%的违约金。乙方须按合同工期如期竣工，如由于乙方原因工期延误，则每延误壹天乙方须按本合同暂定总价的%向甲方支付违约金。延误超过天的，甲方并有权单方解除合同并就乙方因此造成的损失追究赔偿责任。施工过程中本承包工程出现质量问题，乙方须按相关要求即时整改，直至达到设计的质量要求，承担所有整改费用及工期延误责任；乙方并应按合同暂定总价的%向甲方支付违约金；乙方不予整改或整改后工程质量仍不合格的，乙方除按前述规定承担违约金外，甲方并有权解除合同、拒付工程款，乙方还应全额赔偿甲方因此所遭受的损失。若未达到武汉市安全文明施工要求，乙方应按合同暂定总价的2%向甲方支付违约金，甲方并有权解除合同。因乙方违约而导致甲方行使合同解除权，乙方已部分完成工程的，甲方有权对乙方已实际完成工程量的%进行计价；此种计价办法，并不意味乙方违约责任的任何免除、抵消或减轻，若甲方已向乙方支付的工程款等超出按上述计价法算出的工程款的，乙方应于甲方通知之日起7日内将该超出款项返还给甲方。甲方付予乙方的工程款，乙方须优先支付工人工资；若乙方拖欠工人工资，甲方有权从工程款中直接支付，同时甲方收取相当于该部分款项%的工程管理费。合同生效后，乙方部分不履行或完全不履行合同其它有关约定的，甲方除有权要求乙方支付合同暂定总价%的违约金外，并有权单方解除合同，追究乙方由此造成的一切损失。除非合同解除或终止，违约方承担违约责任仍应继续履行合同。本工程严禁任何形式的分包与转包，一经发生，甲方有权解除本合同，甲方要求解除合同的书面通知到达乙方之日起，本合同自行终止，已收履约保证金不予返还，另乙方应按本合同总金额的%向甲方支付违约金，如不足以弥补给甲方造成的实际损失的，乙方还须承担损失赔偿责任。十二、争议解决方式凡因本合同引起的或与本合同相关的任何事宜发生争议或纠纷，甲、乙双方应及时友好协商解决，如协商不成，同意向武汉仲裁委员会申请仲裁。十三、其它本合同自双方签章后生效。本合同壹式捌份，甲方肆份，乙方肆份，各份均具同等法律效力。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签约代表：签约代表：本合同签订日期：年月日