您好,欢迎访问三七文档
当前位置:首页 > 商业/管理/HR > 管理学资料 > 履约担保书范文格式(最新篇)
第1页共7页履约担保书范文格式履约担保书范文格式根据本担保书,______________做为委托人和________________做为担保人共同向债权人______________承担支付人民币_________元的责任,承包人和担保人均受本担保书的约束。鉴于承包人已于_______年______月______日同雇主签署了_________的书面协议,下文中的合同包括合同中规定的文件、图纸、规范和修改;本担保书的条件是:如果承包人迅速地忠实地履行了上述合同,本担保书的责任失效;否则将保持有效。一旦雇主提出承包人违约,而雇主又履行了自己的责任,担保人将迅速弥补违约的损失,或者迅速:1.根据合同要求完成合同;或_______________________________________。按合同条件提供雇主合格的投标书,在雇主和担保人确定了评标价最低响应性投标人后,安排投标人和雇主之间合同,在施工过程中提供足够的资金,支付合同价余额以外完工所需的费用,包括担保人有责任承担的赔偿费,但总数不超过上述第一段中提到的金额。这里所说的合同价余额指雇主按合同应付给承包人的总额减法已合理地付给承包人的金额;或3.付给雇主按合同条件完成合同所需的金额,但不超过本担保书的限额。本担保人不承担大于本担保书限额的责任。任何有关本担保的诉讼,必须是在缺陷责任证书发出后一年内提出的为有效。除了雇主以外,第2页共7页任何人都无权对本担保书的责任提出履行要求。承包人和担保人的法人代表在此签字盖公章,以资证明。担保人:_________承包人:_________代表:___________代表:____________________年_____月_____日_________年_____月_____日签订地点:_______________签订地点:_______________附送:履约担保书范本3篇履约担保书范本3篇履约担保书范本一:,其注册商业地址为___________________香港特别行政区政府政府按照招标文件除于此处明确定义或重新定义,或文意另有所指,上述招标文件按照承包人的要求,所有担保人所有担保人若承包人在政府或其正式授权代表号召之后仍未能履行本合约的义务,或承包人违反本合约中的任何条款和条件,抑或在政府有合理理由认为承包人不可能履行合约的义务和承诺的情况下,政府可将以上情况以书面形式通知所有担保人所有担保人所有担保人政府完全或部分放弃、延期或免除承包人须遵守或履行的本合约义务或者担保银行按照银行保函须担负的义务,包括担保银行的更改;本合约的履行延长期限或本合约中承包人义务的其它变动、修改或免除,担保银行按照银行保函须担负义务的变动、修改或免除;第3页共7页政府未能、未能及时或未能完全执行、主张或行使与本合约中承包人的义务或担保银行按照银行保函应担负义务相关的权利、权力、特权或应得补偿;其为一家按照香港特别行政区法律正式组建的有效存在的有限责任公司;其为一家按照香港特别行政区法律正式组建的有效存在的有限责任公司,且其大部分普通股于香港股票交易所上市;____________为一家依法组建的合法、有效存在的有限责任公司,该公司已按照公司条例与适用所有担保人违反约束所有担保人对所有担保人造成或强迫造成所有担保人所有担保人对于所有担保人所有担保人本履约担保书的每项通知、请求、要求、指示或其它沟通事项,若以信件发出,应发送至以下另一方的地址或另一方之前告知的其它地址;若以传真发出,应发送至以下传真:香港政府28270759担保人:_________________地址:收件人:传真号码:除本履约担保书另作说明外,每项通知、请求、要求、指示或其它沟通事项都应被视为已经由担保人收到,若在发布日由传真发送;若由邮寄发送,应视为在完成投递后的七十二个小时内收到;若由专人发送,则应视为在实际交付时收到。第4页共7页8.本履约担保书之条款不得以口头形式作出修改、放弃、解除或终止,仅可在得到政府批准的书面协议后方能作出。9.政府未能或延期行使、执行以下任何权力或权利都不应视为放弃以上权力或权力,且政府单独或部分行使、执行任何权力或权利都不影响其行使、执行该权力或权力,亦不影响其行使、执行其它权利或权力。本担保书提供的权力或补偿为累积权力或补偿,不排斥法律规定的任何权力或补偿。10.本履约担保书中按照任何具有司法管辖权的法院适用法律须被禁止、判定非法或不可执行的条款应按照该法律的要求在尽可能不修改剩余条款的情况下脱离本履约担保书并被判定无效。当该适用法律的条款被撤销,本履约担保书当事双方可据此在该法律允许的最大范围内撤销上述条款以使本履约担保书按照其条款成为有效、有约束力且可执行的协议。11.本履约担保书及其当事双方的权力和义务应适用香港特别行政区法律,且依照该法律作出全面解释,当事双方据此向香港法院申请非专属管辖权,且该申请不可撤销。担保人向香港法院的管辖权申请不应限制政府在任何其它对所有担保人拥有、主张或接受司法管辖权的法院对所有担保人提起诉讼;无论是否同时进行,在一个或多个司法管辖区内提起的诉讼不影响在其它司法管辖权内提起的诉讼。_____________现任命香港_____________的______________为其代理人,第5页共7页由其作出与本履约担保书相关的任何在香港法院提出之诉讼的接受送达,政府保留以法律允许的其它方式向所有担保人或任何一个担保人递送传票的权力。1担保人须赔偿政府因提起与本履约担保书相关的诉讼而承担的所有合理损失及费用。本履约担保书已在以上出现的第一个日期得到适当执行,特此证明。履约担保书范本二:根据本担保书,_________做为委托人和_________做为担保人共同向债权人_________承担支付人民币_________元的责任,承包人和担保人均受本担保书的约束。鉴于承包人已于_________年_________月_________日同雇主签署了_________的书面协议,下文中的合同包括合同中规定的文件、图纸、规范和修改;本担保书的条件是:如果承包人迅速地忠实地履行了上述合同,本担保书的责任失效;否则将保持有效。一旦雇主提出承包人违约,而雇主又履行了自己的责任,担保人将迅速弥补违约的损失,或者迅速:根据合同要求完成合同;或_________。按合同条件提供雇主合格的投标书,在雇主和担保人确定了评标价最低响应性投标人后,安排投标人和雇主之间合同,在施工过程中提供足够的资金,支付合同价余额以外完工所需的费用,包括担保人有责任承担的赔偿费,但总数不超过上述第一段中提到的金额。这第6页共7页里所说的合同价余额指雇主按合同应付给承包人的总额减法已合理地付给承包人的金额;或付给雇主按合同条件完成合同所需的金额,但不超过本担保书的限额。本担保人不承担大于本担保书限额的责任。任何有关本担保的诉讼,必须是在缺陷责任证书发出后一年内提出的为有效。除了雇主以外,任何人都无权对本担保书的责任提出履行要求。承包人和担保人的法人代表在此签字盖公章,以资证明。担保人:_________承包人:_________代表:_________代表:__________________年____月____日_________年____月____日签订地点:_________签订地点:_________履约担保书范本三:致:______于201X年X月X日与贵公司签订了《合同》。本担保人已经完全了解该合同之内容并无任何异议,特此不可撤销地和无条件地做出如下保证:第7页共7页1.本担保人自愿为______提供连带保证,保证其按约定全面履行义务。保证期间为2年,自合同约定的义务履行期限届满之日起计算。如果______不按约定全面履行义务,本担保人将在收到贵公司通知后十日内代其履行相应义务并或承担相应违约责任和赔偿责任,贵公司为维护合法权利而支付的费用亦由本担保人承担。3.本保证所涉当事人变更各自名称、住所、合资合同、章程、法定代表人、经营范围、企业性质,或合并、分立、被撤销或破产等均不影响本担保书效力,本担保人仍将承担保证责任。本担保书自担保人签署之日生效。在履行过程中如有争议时,应尽量协商解决,如协商不成,则向贵公司所在地法院提起诉讼。担保人:______法定代表人签字:附:担保人信息名称:住所:法定代表人:营业执照号码:开户行及帐号:联系方式:
本文标题:履约担保书范文格式(最新篇)
链接地址:https://www.777doc.com/doc-6088908 .html