2、高低压工程分包合同(标准文本)

合同编号：CSCEC4sz-201X-00XXXXX-专业（指定/劳务）分包/租赁/采购/其他00X项目高低压配电及10KV外线工程设备供应及安装合同承包人：分包人：签约时间：签约地点：广东省深圳市福田区第1页共10页项目高低压配电及10KV外线工程设备供应及安装合同承包人:（以下简称甲方）住所：分包人：（以下简称乙方）住所：根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲、乙双方本着诚实信用、平等互利的原则，经过友好协商，对位于项目的高低压配电及10KV外线工程设备供应及安装施工事项达成共识，特订立本合同。一、工程概况1.1工程名称：1.2工程位置：二、承包范围高低压变配电及10KV外线工程的施工内容依据为：市电力规划设计院和市建筑设计研究总院有限公司设计并经甲方确认的施工图纸及其有关修改文件和甲方书面通知所包含的工程的施工任务。施工范围是从市政接火点开始到低压柜的安装为止（特别明确指出1、第2页共10页本合同不包括：所有低压馈线电缆、所有的电缆桥架、发电机及其环保工程、发电机到低压柜的低压消防电缆；2、本合同包括但不限于以下项目：高压柜、变压器、低压柜、高压电缆、高压电缆保护管和母线槽等主材料设备）及整个项目的报建审批、用电报装、验收送电、设备入网等手续及内容等。三、承包方式以大包干形式承包，即在承包范围内以固定下浮比例实施图纸及招标文件的全部内容，包报建、审批、人工、材料、机械、设备、配件、包装、运输、半成品及成品保护、装卸、安装、质量、检测、工期、验收及验收通过、安全作业、文明施工、环境保护、维修、税金、措施费、配合费及开工至保修期满所发生的一切直接费用及间接费用。四、工程造价4.1工程暂定造价为：人民币元（大写人民币：），其中：变配电工程元，10kv外线工程元，具体详见《工程造价预算书》。4.2采用国标清单计价格式，执行《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2008）及《市建设工程工程量清单补充计价规范》，套《市建筑装饰工程消耗量标准》、《市建筑工程消耗量标准》、《市市政工程综合价格》、《市园林绿化工程价格》、《市安装工程消耗量标准》等相关定额，费率执行《市建设工程计价费率标准（）》推荐费率以及规定的税率，信息价采用年第期《价格信息》总价下第3页共10页浮%。乙方最终以审计局的终审结算价，再整体下浮%作为最终的分包结算价。工程水电费用按实际发生进行分摊。五、工程款支付5.1每月工程进度款支付为发包人当期核定完成工程量的%的基础上再下浮%作为乙方当月工程进度款，总进度款付至发包人核定完成工程量的%的基础上再下浮%时停止支付；最终结算时间在本项目经审计部门确认的竣工结算造价完成后的两个月内完成；乙方申报结算款经审核后，付至结算款的%（下浮%后）；剩余%的工程款待审计结算后的三年内付清（需扣除保修期内已发生的费用），不计利息。5.2乙方收到甲方的工程款时，同时应向甲方提供同等金额的分包工程完税工程发票。5.3乙方指定以下账户为收款账户，工程款均需通过该账户支付。如乙方须变更收款账户，应提前十五天以书面形式通知甲方，否则造成资金流失的损失由乙方自行承担，与甲方无关。开户名称：开户帐号：开户行：5.4每次付款给乙方，都必须以甲方收到建设单位支付的工程进度款为前提，乙方不得有任何异议。六、工期第4页共10页6.1合同签订后，乙方应及时向供电局完成报装、审图及外线接火点确定工作。6.2乙方应在年月日之前竣工通过验收并开始送电。6.3整个工程必须在上述规定的工期内完成，乙方不能按时完工的，则应承担本合同第九条约定的违约责任，赔偿甲方因此遭受的全部损失。6.4施工中乙方应遵照工期要求自行组织加班抢工期，因不可抗力或甲方原因所造成的停工、窝工，经甲方代表现场签证后工期可相应顺延。七、工程质量7.1乙方应严格按照以下涉及质量、技术及规格的内容及要求组织生产施工：7.1.1本合同的约定；7.1.2本合同所有附件的内容及要求；7.1.3国家及地方的相关法律、法规及规范。7.2本工程为交钥匙工程，乙方应确保工程验收达到合格标准。因乙方原因造成的质量问题，乙方应无条件返修至甲方要求的标准，且返修费用由乙方全部承担，并承担本合同约定的违约责任及由此给甲方造成的损失；7.3产品质量规范及元件选择：第5页共10页按甲方的品牌文件、供电局的《审图意见书》以及设计院的图纸执行。八、双方权责8.1甲方权责8.1.1向乙方提供该工程的相关图纸及技术要求,如有设计或者数量变更，应书面通知乙方。8.1.2监督、检查乙方的工程质量和工程进度。8.1.3按约定支付工程款。8.1.4及时办理工程验收；8.1.5甲方有权对现场的设备及产品进行随机检查，若与本合同约定的质量要求不符的，乙方应无条件免费整改并承担本合同第九条约定的违约责任。8.2乙方权责8.2.1进场前应提供主要设备及产品的技术资料及质量合格证明书，检验及验收费用由乙方自理。8.2.2乙方施工人员应严格遵守国家、地方及甲方关于安全施工、劳动保护、环境保护、防火等方面的有关规定施工并通过甲方验收，如因违反上述规定所造成的损失责任，由乙方承担。8.2.3本合同承包范围内的产品及设备应在工厂加工制作成成品后运至现场安装，乙方不得在现场进行加工制作。8.2.4在施工过程中，乙方要保护现有建筑成品和现场上的其它设施以及自身的半成品和成品，对自身成品的保护必须要有切实可行第6页共10页的保护措施，凡因乙方保护不力，而导致原有建筑成品或自身成品遭到破坏、损伤，由乙方承担由此引起的经济责任。8.2.5如果乙方在施工过程中没有达到甲方的质量、工期、安全等要求，甲方有权终止乙方下一步工作，并由乙方赔偿由此给甲方造成的一切损失。8.2.6乙方进入施工现场，应主动与甲方联系，做好协商配合工作，服从甲方的总体指挥管理，接受监理的监督,严格遵守施工现场的规章制度和治安管理，若出现任何违法乱纪行为责任自负。8.2.7乙方委派工程管理人员，负责现场的施工管理，乙方必须建立质量自检、互检制度，切实保证自身的质量。工程完工时乙方应全面自检，达到合格后书面通知甲方复检，并参加建设单位组织的初验和竣工验收。在竣工验收一个月前提供全套的竣工资料一式叁份给甲方。8.2.8使用甲方设施和垂直运输机械时，要提前通知甲方并作好计划安排，使用前应对所使用的甲方设施及现场进行安全检查，发现安全隐患及时通知甲方修理，否则因使用甲方设施造成事故的由乙方自行负责。8.2.9如因乙方施工的工程不能按时通过竣工验收，导致甲方的总工期延误，乙方应承担本合同第九条约定的违约责任，并赔偿甲方的全部损失。8.2.10对甲方递交的函件、通知和资料等予以签收。第7页共10页8.2.11与甲方密切配合，按建设单位与甲方安排的工程进度进行安装，不得拖延工期。8.2.12负责承担自己员工在制作、安装及维修期间的全部安全责任，上述期间乙方工作人员受伤或者死亡的责任由乙方全部独自承担。8.2.13承担乙方在制作、安装及维修期间所发生的一切侵权责任；施工过程中，乙方应承担其对周边环境、过往行人、他人财物所造成的即便是无过错的全部民事赔偿责任。8.2.14负责安全作业、文明施工。8.2.15负责看管自己的材料、产品，遗失后果自负。8.2.16乙方在工程完工时负责现场的全部相关清理工作，在清除施工产生的垃圾后交甲方、建设单位、监理及有关部门验收。8.2.17乙方如果违反本条前述规定给甲方造成损害或者声誉影响的，甲方有权追究乙方的全部违约或侵权责任。8.2.18乙方应严格遵守政府有关主管部门对施工噪音及环境保护的规定及甲方对环境保护的管理规定，采取有效措施，防治在建设或其他活动中产生的废气、废水等对环境的污染和危害。8.2.19合同签订时乙方必须向甲方提供有效的资质证书，项目部人员名单及主要技术人员的技术上岗证书及相关人员的资格证书。乙方应当指派专业人员驻守现场，保证所有项目人员持证上岗，并按项目所在地政府的要求给本项目所有人员办理平安卡，发现无平安卡的，甲方有权扣除乙方违约金元/人·次，并承担由此引发的所有经第8页共10页济责任、法律责任。乙方报给甲方的本工程项目的负责人及主要技术负责人，在工程施工过程中不得自行调换，直至本工程完成。九、违约和赔偿9.1合同签订后，若乙方在合同签订后无法及时完成向供电局报装、审图方案及供电方案通过审批及外线接火点确定工作，则甲方有权终止合同并选择新的承包方，乙方同时应向甲方支付合同总价款%的违约金。9.2乙方不能按时完工并通过验收的，则从逾期完工之日起每天应向甲方支付合同总价%的滞纳金；延误超过天，甲方有权单方解除合同,另行委托其他公司完成余下安装工作,乙方已完成的工作量按合同约定价格的%进行结算。9.3如因乙方施工的工程不能通过竣工验收的，乙方应全部退还甲方的工程款并赔偿甲方的全部损失。9.4施工及保修期内，若因乙方设备故障造成停电及其他事故而导致甲方或其他第三方损失或损伤的，乙方需承担由此引发的全部法律责任及后果。9.5甲方有权对现场的设备及产品进行随机检查，若与本合同约定的质量要求不符的或达不到国家有关标准的或设备未采用招标文件及合同约定品牌的，乙方应无条件免费整改、更换，并向甲方支付该设备价值双倍的违约金。十、关于外线电缆施工的特别约定第9页共10页由于本项目的外线工程尚未设计，本合同仅暂定了元作为外线的造价；待深圳市电力规划设计院出外线施工图后，尽快按实际工程量补报预算，作为本合同的附件。十一、保修期限11.1产品质量三包，保修年，自竣工交付使用之日起计算，终身维护（非人为损坏的元件，由乙方免费提供）。一般事项乙方在小时内到达现场处理，紧急事项接到通知在小时到达现场排除故障。11.2在工程质量保修期内，因产品安装质量发生问题，由乙方负责修理，非乙方质量原因造成的损坏，乙方收取材料费。十二、不可抗力因自然灾害等不可抗力原因引发的事故，造成甲乙双方的损失由甲乙各自承担自己的损失。十三、合同生效及其它13.1合同附件是本合同的组成部分，附件内容与本合同不一致的，以本合同为准；本合同附件为：。13.2本合同未尽事宜，经甲、乙双方协商可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力，两者不一致的，以后签订的协议为准。13.3本合同在实施过程中如发生争执，双方友好协商解决。如协商不成，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼；第10页共10页13.4本合同一式份，甲、乙双方各执份，每份均具同等法律效力。本合同自双方签字盖章后生效。（以下无正文）甲方（公章）：法定代表人：或委托代理人：乙方（公章）：法定代表人：或委托代理人：