样例工程专业分包合同范本【精编5篇】

参考资料，少熬夜！样例工程专业分包合同范本【精编5篇】随着人们法律观念的日益增强，合同在生活中的使用越来越广泛，签订合同也是非常有必要的行为。那么合同要怎么拟定？想必这让大家都很苦恼吧，下面是网友精心整理的模板工程专业分包合同范本（精选精选多篇），供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。工程专业分包合同【第一篇】甲方：___________________________协议编号：___________________法定代表人：_____________________签订地址：___________________乙方：___________________________签订日期：______年______月___日身份证号码：_____________________为明确甲乙双方的权利义务关系，保障各方的合法权益，甲、乙双方本着互惠互利的原则，经过友好协商，根据《中华人民共和国民法典》及有关规定，就工程分包事宜，达成以下协议，共同遵守。第一条分包项目1、工程名称：____________________________。2、项目地点：____________________________。3、分包范围：____________________________。4、施工内容：____________________________。第二条分包方式分包方式为______________________________。第三条分包工程造价分包工程总造价人民币元整（大写：），工程量及材料单价（略）。第四条工程款支付办法1、乙方自带资金进场施工，铺设完成________后，甲方付给乙方人民币元整（大写：）。2、灯饰、电箱及附件安装％后，甲方付给乙方人民币元整（大写：）。3、此项工程完成验收合格后付人民币元整（大写：）。4、工程总造价的％余款作为保修保证金，于保修期届满之日起天内付清。第五条工期___个工作日，从___年_____月___日起至___年_____月___日止。第六条质量要求工程质量应达到：__________第七条工程保修保修期为验收合格之日起个__月。保修期间的维修参考资料，少熬夜！及费用由乙方承担，甲方或业主故意破坏引起的维修除外。第八条双方的责任1、施工期间内，由于甲方原因不能按时支付工程款所造成的一切损失和后果，由甲方负责。2、由于乙方造成的延误工期损失由乙方负责。3、施工期间，施工及生活用水、电按工程造价比例分摊。4、乙方所进材料，必须达到质量标准，甲方认定后方可施工。5、双方必须保证施工安全，员工造成的工伤事故由员工所属单位承担全部责任。6、任何一方如果违反本协议而使另一方遭受损失，则另一方有权要求该方予以赔偿。第九条保密一方对因工程分包而获知的另一方的商业机密负有保密义务，不得向有关第三方泄露，但中国现行法律、法规另有规定的或经另一方书面同意的除外。第十条陈述和保证1、甲方向乙方陈述和保证如下：（1）其有权进行本协议规定的交易，并已采取所有必要的公司行为授权签订和履行本协议；（2）本协议自签订之日起对其构成有约束力的义务。2、乙方向甲方陈述和保证如下：（1）其有权进行本协议规定的交易，并已采取所有必要的公司行为授权签订和履行本协议；（2）本协议自签订之日起对其构成有约束力的义务。第十一条不可抗力3、在本协议履行过程中，如因不可抗力导致活动终止或带来损失，甲乙双方各自承担自己损失，互不承担违约责任。4、任何一方因遇到不可抗力致使全部或部分不能履行或迟延履行本协议的，应自不可抗力事件发生之日起日内，将不可抗力情况以书面形式通知另一方，并自不可抗力发生之日起日内，向另一方提交导致其全部或部分不能履行或迟延履行的证明。第十二条权利的保留任何一方没有行使其权利或没有就对方的违约行为采取任何行动，不应被视为对权利的放弃或对追究违约责任的放弃。任何一方放弃针对对方的任何权利或放弃追究对方的任何责任，不应视为放弃对对方任何其他权利或任何其他责任的追究。所有放弃应书面做出。参考资料，少熬夜！第十三条法律适用与纠纷解决方式1、本协议适用中华人民共和国有关法律，受中华人民共和国法律管辖。2、本协议执行期间，如遇不可抗力致使协议无法履行的，双方应按有关法律法规规定及时协商处理。3、本协议各方当事人对本协议有关条款的解释或履行发生争议时，应通过友好协商的方式予以解决。双方约定，凡因本协议发生的一切争议，当和解或调解不成时，选择下列第____种方式解决：（1）将争议提交____仲裁委员会仲裁；（2）依法向____人民法院提起诉讼。第十四条附则1、本协议可根据各方意见进行书面修改或补充，由此形成的补充协议，与协议具有相同法律效力。2、本协议自双方的法定代表人或其授权代理人在本协议上签字盖章之日起生效。3、本协议—式份，各方当事人各执份，具有相同法律效力。甲方（盖章）：____________________乙方（签字）：____________________授权代理人：（签字）______________授权代理人：（签字）______________单位地址：________________________单位地址：________________________邮政编码：________________________邮政编码：________________________联系电话：________________________联系电话：________________________传真：____________________________传真：____________________________电子信箱：________________________电子信箱：________________________开户银行：________________________开户银行：________________________账号：____________________________账号：____________________________工程专业分包合同【第二篇】发包人：（以下简称甲方）：_________承包人：（以下简称乙方）：_________依照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信的原则，经甲乙双方协商，就工程分包事项达成一致，订立如下合同条款。1、工程概况及分包内容参考资料，少熬夜！工程名称：_________工程地点：_________工程概况：_________分包内容：所有钢筋加工、制作、绑扎工程。（所需的绑丝由乙方承担）。1、分包方式：清工2、合同价款：按建筑面积计算：_________元/㎡。一次性包死，价格不可再调。3、分包工期4、质量标准：达到国家执行《建设工程质量验收规范》合格标准。5、付款方式：1）地下室封顶完成后，付所完工程量价款的70﹪。2）±0。000以上工程每四层封顶后付所完工程量价款的70﹪。3）主体完工后，经甲方验收合格后（剔凿部分完工）其余部分一次性付清。6、甲方的责任和义务1）组建项目管理班子，办理竣工手续。2）负责组织分部工程的验收。3）负责提供施工用的设备及周转材料。7、乙方的责任和义务1）按照本工程的质量、工期等要求组织合理的劳动力进行施工。2）施工现场要保持工完场地清。3）妥善保管并合理使用进场的建筑材料、机械设备及周转材料。如果使用不当，造成的损失由乙方负责。4）乙方自付的施工中的绑丝在第一次拔款前由甲方垫付，自第一批工程款后由乙方自己承担，前期垫付的材料款在第一次拔款中扣除。5）严格按设计图纸和验收规范组织施工，工程达到合格标准。如发生质量问题，乙方承担由于自身责任造成的质量修改、返工及材料的浪费。6）遵守建设工程安全生产的有关法律法规，自行配备必要的安全防护用品，对工人进行安全教育，不违章指挥，不冒险作业，确保安全生产。并接受上级安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施。如施工中发生安全事故，费用在2000元以下由乙方负责，在2000元以上的医疗费用由保险费承担。（保险公司赔付多少付乙方多少）7）由于自身施工进度慢造成的工期延误，乙方必须承担由此发生的费用。8）自觉接受甲方及有关部门的管理，监督和检查，与现场的其他单位人员配合好工作。参考资料，少熬夜！9）按协议在拔付乙方的进度款之前，由乙方提供给甲方工人工资表，并由乙方施工人员亲自签名。10）乙方不得再将工程转包他人，11）本合同一式二份。甲乙方各执一份，本合同自双方签字后生效。合同内容履行完终止。甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：__________________年____月____日工程专业分包合同【第三篇】劳务发包人：劳务承包人：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。一、劳务承包工作对象及劳务内容工程名称：工程地点：分包范围：质量标准：质量评定等级为合格二、工作期限开始工作日期：年月日;结束工作日期：年月日;总日历天数为：天。三、劳务价款1、本工程的劳务价款采用下列方式计算：根据20xx年《省安装工程计价表》，按实际完成的工程量清单计算，采用人工定额基价为37元/工日，取机械费定额总价的50%。2、劳务价款的支付(1)合同生效即支付预付款30000元;(2)进度款支付：每月根据本月完成的工程量计算价款，支付本月完成价款的60%;(3)最终支付：工程竣工验收后，根据劳务结算总价款，支付至劳务结算总价款的95%;劳务结算总价款的5%作为质量保修金，质量保修期(竣工验收起一年)满后7天内，付清(质量保证金不计利息)。四、合同文件及解释顺序组成本合同的文件及优先解释顺序如下：(1)本合同;参考资料，少熬夜！(2)本合同附件(施工图纸、补充协议);(3)本工程施工总承包合同;(4)本工程施工专业承包合同。五、图纸劳务发包人应在劳务承包人现场开工3天前，向劳务承包人提供图纸2套。六、劳务发包人义务1、成立与工程相适应的项目管理机构，组织实施施工管理的各项工作，对工程的工期和质量向劳务承包人进行交底;2、除非本合同另有约定，劳务发包人应完成施工前期的下列工作并承担相应费用：(1)在施工前向劳务承包人交付具备本合同项下劳务作业开工条件的施工场地，具备开工条件的施工场地交付要求;(2)在施工前完成水、电、通讯等施工管线和施工道路，并满足完成本合同劳务作业所需的能源供应、通讯及施工道路畅通的时间和质量要求;(3)在施工前向劳务承包人提供相应的地下管网线路资料;(4)在施工前完成办理下列工作手续(包括各种证件、批件、规费，但涉及劳务承包人自身的手续除外);(6)在施工前向劳务承包人提供生产、生活临时设施：满足生产生活要求，劳务承包人对其设施进行妥善保管;3、统筹安排、协调解决非劳务承包人独立使用的生产、生活临时设施、工作用水、用电及施工场地;4、及时提供相应的施工图纸，及时交付应供材料、设备，所提供的施工机械设备、周转材料、安全设施保证施工需要;5、按本合同约定，及时向劳务承包人支付劳动报酬;6、负责与总包方、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作关系。七、劳务承包人义务1、对本合同劳务分包范围内的工程质量向劳务发包人负责，组织具有熟练技术的工人投入工作;未经劳务发包方授权或允许，不得擅自与工程总包方及有关部门建立工作联系;自觉遵守法律法规及有关规章制度;2、劳务承包人根据施工组织设计总进度计划的要求，每月底前天提交下月施工计划，有阶段工期要求的提交阶段施工计划，经劳务发包人批准后严格实施;3、严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到参考资料，少熬夜！约定的标准;科学安排作业计划，投入足够的人力、物力，保证工期;加强安全教育，严格遵守安全制度，落实安全措施