您好,欢迎访问三七文档
当前位置:首页 > 商业/管理/HR > 商业合同/协议 > 2023年工程合同纠纷案例通用4篇
1/132023年工程合同纠纷案例通用4篇在生活中,越来越多人会去使用协议,签订签订协议是最有效的法律依据之一。怎样写合同才更能起到其作用呢?合同应该怎么制定呢?以下是我为大家搜集的合同范文,仅供参考,一起来看看吧工程合同纠纷案例【第一篇】委托方(甲方):承建方(乙方):甲方委托乙方承建甲方的网络工程。经双方友好、平等协调,订立合同如下:1、工程名称:;2、施工内容:;3、施工地点:。1、在承建工程过程中,乙方包工、包料完成上述工程介绍中的施工内容,甲方应积极配合乙方进行安装和调试等各项工作;2、在承建工程过程中,乙方负责整个局域网络的布线施工;3、在承建工程过程中,乙方负责整个网络的设备安装及调试工作;4、在承建工程过程中,乙方负责实施甲方办公场地的计2/13算机网络节点的安装及调试工作;5、全部施工完毕后,乙方须对整个网络(无线及有线)进行检测,确保施工质量。乙方施工开始日期为年月日,交工日期为年月日。合同总金额:人民币¥大写:(详细清单附后)。1、合同签订之日,甲方向乙方预付工程总价的%作为订金,即人民币¥大写:;2、甲方须在工程完工验收后,以现金方式一次性向乙方支付剩余工程款项,既人民币¥大写:。1、乙方对其购买用于工程中的交换机、路由器、光猫提供一年质保,对工程所涉及的线路及设备保修期限为自交工之日起一年(硬件保修1年,人为损坏无质保),对保修范围内的硬件,乙方不收取任何费用;2、超过保修期限后,若硬件设备出现故障,乙方可以配合甲方进行设备检修或提供相应解决方案,乙方可适当收取相应的服务费。3、对于计算机病毒或计算机操作系统自身及系统软件故障所造成的网络不通或其他网络故障不在保修范围,对于此类故障乙方可以配合甲方进行维修及维护工作,但要收取相应的人工费。1、本工程实行包工包料制,施工期间内乙方不得以任何理由和借口向甲方增加工程款;2、乙方在施工期间内,若遇特殊情况工程可往后顺延,3/13但最迟不得超过交工日期后7天(每超过一天,乙方则以合同总金额的千分之一补偿给甲方);3、工程完工后,甲方须在3天内进行工程验收;4、工程验收合格后,甲方不得以任何理由和借口拖欠乙方工程款(每拖欠一天,甲方则以合同总金额的千分之一补偿给乙方);5、合同自甲乙双方签订之日起生效,合同有效期自签订之日起至交工之日后一年止;6、本合同未尽事项和条款,由甲乙双方协商解决;本合同如有争议,由双方协商解决,协商不成,交由当地人民法院解决。本合同一式两份,双方各执一份,自签署之日起生效。甲乙双方的授权代表在下面签字,表示同意本合同的所有条款及条件。附:详细清单。甲方(签字盖章):乙方(签字盖章):联系电话:联系电话:签订日期:签订日期:工程合同纠纷案例【第二篇】甲方(发包人):乙方(承包人):xx公司依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信4/13用的原则,甲、乙双方就工程施工有关事项达成一致意见,同意订立本合同。一、工程名称:(以下称本工程)二、工程地点:xx市三、承包范围:乙方按施工图纸及合同的要求,完成工程施工,具体施工四、承包方式:包工包料。一、按本工程的承包范围和承包方式,本工程合同价款为人民币(小写):¥8000000。00元;(大写):元整。合同价款的详细见后附报价表,本合同为单价合同。综合单价包含完成该分项工程(除施工用水电费及税金)的人工、材料、机械等费用。二、工程结算款=本工程各分项工程的综合单价×实际工程量+甲方安排乙方作其工作的款项;三、结算程序:本工程在竣工验收通过后,由乙方提交竣工结算资料给甲方审核,甲方在收到结算书及相关结算资料后3天内提出修改意见,双方对结算书收确认一致后,分别在结算书上签字盖章。一、工期为个日历天,具体开工日期以甲方所发出的开工令或通知为准。二、工期可顺延的原因1、天气下雨情况及人为不可抗拒的自然灾害因素而延顺工期的。5/132、甲方不能按时提供场地,电源未能接通,障碍物未能清除及其他原因而影响施工;3、甲方修改施工方案、图纸未能及时通知乙方;4、甲方未按合同规定支付工程款给乙方,而影响施工。5、工程全部完工后,甲方提出要求乙方修改,而延顺工期的。一、工程质量达到专业评定合格标准,质量标准的评定以行业的质量检验评定标准为依据。双方对工程质量有争议,由双方同意的工程质量检测机构鉴定,所需费用及因此造成的损失,由责任方承担。双方均有责任,由双方根据其责任分别承担。二、工程竣工验收,以施工图纸、施工方案,合同的相关规定等为依据。乙方以书面形式向甲方提供竣工资料和竣工验收报告。甲方收到竣工验收报告后3天内组织有关单位验收,并在验收后2天内给予认可或提出修改意见。三、甲方收到乙方送交的竣工验收报告后3天内不组织验收,或验收后2天内不提出修改意见视为竣工验收报告已被认可。甲方从此起承担工程保管及一切责任。四、工程未经验收或竣工验收未通过的,甲方不得使用。甲方强行使用时,视为工程验收合格。由此发生的质量问题及其他问题,由甲方承担责任。五、所有隐蔽工程要求需中间验收的分部分项工程时,必6/13须经现场工程师书面签字验收,当其要求对已经隐蔽的工程重新检验时,乙方应按要求进行剥离或开孔,并在检验后重新覆盖或修复。检验合格,甲方承担由此发生的全部追加合同价款、赔偿乙方的全部损失,并相应顺延工期。检验不合格,乙方承担责任。六、因特殊原因,甲方要求部分单位工程甩项竣工的,双方协商签订甩项竣工协议,明确双方责任和工程价款的支付方法。一、工程质量保修范围(如基础不是我方施工的需注明甲方基础原因则不在保修范围内)保修范围:乙方施工的工程项目。凡属乙方施工范围内的质量问题而造成的损坏均属乙方的保修范围;由于甲方人为、不遵循使用规范、不可抗拒的自然灾害的损坏则不在保修范围内。二、工程质量保修期(一般工程保修期为一年,如客户要求或其时需改过来)保修期限:结合本工程具体情况,工程保修期为壹年;保修期自工程竣工验收合格通过之日起计算。保修期内,出现属乙方保修范围内的保修问题,乙方在接到甲方通知之日起5天内派人维修。乙方未在约定期限内进行维修,甲方可自行或委托他人维修,维修费由乙方承担。合同不含税造价为人民币(小写):元;(大写):元整。1、合同签定后,甲方收到乙方《工程款支付请款表》等7/13请款资料之日起,3个工作日内甲方支付给乙方合同总造价的30%,即付折合人民币:元整,大写:元整;2、工程完成基础施工后,甲方收到乙方《工程款支付请款表》等请款资料之日起,3个工作日内甲方支付给乙方合同总造价的40%,即付折合人民币:元整,大写:元整;3、工程全部完成后,甲方收到乙方《工程款支付请款表》等请款资料之日起,3个工作日内甲方支付给乙方合同总造价的27%,即付折合人民币:元整,大写:元整;4、留工程结算造价的3%,作为工程的质保金,保修期满后,甲方收到乙方《工程款支付请款表》等请款资料之日起,七个工作日内一次性结清。即付折合人民币:元整,大写:元整。一、甲方责任:1、协助提供施工用水、用电接点;安排施工进度及协助乙方协调相关方的关系。2、组织对工程竣工验收,按合同规定的期限支付给乙方的工程进度款;以及办理工程结算。二、乙方责任:1、用于本工程的所有材料设备均为合格产品。严格按双方确认的施工图纸、施工方案及行业的相关施工标准等施工。2、服从甲方对工作的安排。施工期间做到文明施工,负责甲方提供的临时设施的卫生、消防及安全、规范用电。负责教育和管理好本队施工人员,不发生打架斗殴事件。做好安全8/13施工作。3、工程完工后乙方负责属于乙方施工范围内的场地材料、设施的清理。1、合同生效后,任何一方违反本合同的约定而单方终止合同执行视为违约,违约方应赔偿守约方合同总价10%的违约金。2、甲方逾期未支付工程款则每天按逾期支付欠款总额的千分之三计付滞纳金。一、本合同在履行期间,凡与本合同有关而引起的一切争议,甲乙双方应首先通过友好协商解决,如经协商后仍不能达成协议时,任何一方均可向当地人民法院诉讼。二、在进行法院审理期间,除提交法院审理的事项外,合同其他部分仍应继续履行。三、本合同按照中华人民共和国的法律进行解释。一、如双方在合同履行过程中对合同有变更或补充,可签订变更协议或补充协议,经双方协商同意签订的变更协议或补充协议,与本合同具有同等法律效力。二、本合同经双方法定代表人或其签约代表签字盖章之日生效,双方履行完各自义务后自行失效。三、本合同一式肆份,甲、乙双方各执贰份,均具有同等效力,工程竣工验收合格保修期满后,工程保修金支付清本合同自动失效。甲方:乙方:9/13法定代表:法定代表:签约代表:签约代表:时间:20xx年xx月xx日工程合同纠纷案例【第三篇】甲方:xxxx有限公司乙方:xxxx集团有限公司关于乙方诉甲方建设工程合同纠纷一案,经甲乙双方协商一致达成协议如下:1、甲方向乙方支付工程款及相关费用共计:550万元人民币。付款方式为分期付款,并约定根据2、3条款的完成情况于20xx年9月10日前支付100万元,20xx年10月支付100万元。从第三个月起甲方每月30日前向乙方支付50万元,直至甲方付清所有款项止。甲方不能按时支付款项,支付所欠款项的20%的违约金。若因乙方造成的原因,甲方不支付违约金。2、乙方在甲方开始付款第一笔100万元款项后,应将涉及该工程的有关工程的所有技术资料转交给甲方,甲方出具收到手续,否则甲方第二次付款时间将延至乙方交付材料时。3、乙方在甲方开始付款第一笔100万元款项前,应将涉及该工程的屋顶防水工程做完并验收合格,否则甲方第一次付款时间顺延至屋顶防水工程验收合格时。4、乙方给甲方提供有关该工程的所有工程款项的发票,甲方向乙方另行支付开具发票的费用10万元人民币。10/135、本协议自签署之日起三日内,双方应向济南市长清区人民法院提交本协议一份,申请法院出具调解书。6、双方关于该建设项目的纠纷至法院出具调解书后终结,今后互不追究。但乙方仍应承担国家的建筑物的保修、维修等义务。7、本协议自甲、乙双方签字或盖章后生效,本协议一式叁份,甲、乙双方各持一份,济南市长清区人民法院一份,同样有效。甲方(签字或盖章):法定代表人:地址:乙方(签字或盖章):法定代表人:地址:20xx年月日工程合同纠纷案例【第四篇】第一章词语涵义及合同文件建设工程施工合同文本,由建设工程施工合同条件(以下简称合同条件)和建设工程施工合同协议条款(以下简称协议条款)组成。其用词用语除协议条款另有约定外,应具有本条款所赋予的涵义:1、发包方(简称甲方):协议条款约定的、具有发包主体资格和支付工程价款能力的'当事人。2、甲方驻工地代表(简称甲方代表):甲方在协议条款中11/13指定的代表人。3、承包方(简称乙方):协议条款约定的、具有承包主体资格并被发包方接受的当事人。4、乙方驻工地代表(简称乙方代表):乙方在协议条款中指定的代表人。5、社会监理:甲方委托具备法定资格的工程监理单位或人员对工程进行的监理。6、总监理工程师:工程监理单位委派的监理总负责人。7、设计单位:甲方委托的具备相应资质等级的设计单位。8、工程造价管理部门:国务院各有关部门、各级建设行政主管部门或其授权的工程造价管理部门。9、工程质量监督部门:国务院各有关部门、各级建设行政主管部门或其授权的工程质量监督机构。10、工程:协议条款约定具体内容的永久工程。12、合同价款:按有关规定或协议条款约定的各种收费标准计算的,用以支付乙方按照合同要求完成工程内容的价款总额。12、经济支出:在施工中已经发生、经甲方确认后以增加预算形式支付的合同价款。13、费用:甲方在合同价款之外,需要直接支付的开支和乙方应负担的开支。14、工期:协议条款约定的合同工期。15、开工日期:协议条款约定的工程开工日期。12/1316、竣工日期:协议条款约定的工程竣工日期。17、图纸:由甲方提供或乙方提供经甲方代表批准,乙方用以施工的所有图纸(包括配套说明和有关资料)。18、施工场地:经甲方批准的施工组织设计或施工方案中施工现场总平面图规定的场地。19
本文标题:2023年工程合同纠纷案例通用4篇
链接地址:https://www.777doc.com/doc-11435292 .html