您好,欢迎访问三七文档
当前位置:首页 > 商业/管理/HR > 商业合同/协议 > 合伙出资购房协议书8篇
1/23合伙出资购房协议书8篇在日常学习、工作或生活中,大家总少不了接触作文或者范文吧,通过文章可以把我们那些零零散散的思想,聚集在一块。大家想知道怎么样才能写比较优质的范文吗?以下是我为大家搜集的优质范文,仅供参考,一起来看看吧合伙出资购房协议书【第一篇】甲方(房屋出售方):乙方(房屋购买方):身份证号码:身份证号码:地址:地址:联系电话:联系电话:按照《中华人民共和国合同法》和其他有关法律、法规,经甲、乙双方协商一致,本着平等自愿原则,订立本合同。第一条甲方自愿将其房屋出售给乙方,乙方也已充分了解该房屋具体状况,并自愿买受该房屋。该房屋具体状况如下:(一)座落于xxx单位,建筑面积xx平方米(二)出售房屋的所有权证证号为号为;xxx(三)房屋平面图及其四至范围见附件一;该房屋占用范围内的土地使用权随该房屋一并转让。该房屋的相关权益随该房屋一并转让。第二条甲方保证已如实陈述上述房屋权属状况和其他具体状况,保证该房屋不受他人合法追索。2/23第三条乙方在前付给甲方定金(人民币)xx(大写)元,(小写)元。上述定金在乙方最后一次付款时充抵房款。甲方收到定金后,中途不得借故中止售房,否则加倍赔偿定金,乙方未能如期签订购房合同、付清房款,则支付给甲方的定金不予退还。第四条该房屋房价款为人民币(大写)xxxxxxxxxxxx元,(小写)人民币xxxxxx元。房价款的支付方式和支付时间为:乙方未按规定支付房价款的,则按下列约定承担违约责任:1、乙方逾期支付房价款的,每逾期一天,按应付到期房价款的万分之五支付违约金。2、乙方逾期支付房价款超过xxx天,且所欠应付到期房价款超过xxxxxx元的,甲方有权解除本契约。甲方在解除契约后xxx天内将已收房价款退还乙方,所收定金不予退还。第五条甲、乙双方定于xxxxx时正式交付该房屋;甲方应在正式交付房屋前腾空该房屋。双方定于xxxx前向有关部门申请办理相关附属设施和相关权益的更名手续。甲方应在xxxxx前将其落户于该房屋的户籍关系迁出。甲方未按规定履行以上义务的,则按下列约定承担违约责任:1、甲方逾期交付房屋的,每逾期一天,按总房价款的万分之五支付违约金。2、甲方交付房屋的附属设施或装饰装修不符合约定的,3/23按不符部分的□约定价值□评估价值□市场价格承担赔偿责任。3、甲方逾期交付房屋超过xxx天的,乙方有权解除本契约。甲方应在乙方解除契约后xxx天内将已收房价款和双倍定金返还乙方,并按总房价款的百分之一支付违约金。第六条甲、乙双方确认,虽然房屋所有权证未作记载,但依法对该房屋享有共有权的权利人均已书面同意将该房屋出售给乙方。第七条甲、乙双方同意,在本契约生效后xxx日内,共同向房屋权属登记机关申请办理房屋所有权转移登记;并在乙方领取《房屋所有权证》后,按有关规定向土地管理部门申请办理该房屋土地使用权变更手续。该房屋土地使用权的变更手续按下列约定办理:1、该房屋土地使用权为出让取得,其土地使用权证证载权利和相关出让合同的权利、义务一并转让给乙方。2、该房屋土地使用权为划拨取得,根据有关规定,其转让需交纳土地出让金或土地收益金;双方约定,该费用由甲方承担。3、除本条第二款已有约定外,办理以上手续应当缴纳的税费,由甲、乙双方按国家规定各自承担,甲方承担x乙方承担x。第八条甲、乙双方向房屋权属登记机关申请所有权转移登记,登记机关准予登记的,则双方提出申请的时间为该房屋权4/23利转移时间。第九条该房屋毁损、灭失的风险自权利转移之日起转移给乙方。第十条该房屋正式交付时,物业管理、水、电、燃气、有线电视、通讯等相关杂费,按下列约定处理:第十一条本契约未尽事宜,甲、乙双方可另行订立补充条款或补充协议。补充条款或补充协议以及本契约的附件均为本契约不可分割的部分。第十二条本契约自甲乙双方签订之日起生效。第十三条甲、乙双方在履行本契约中若发生争议,应协商解决。协商不成的,按下列约定处理:1、提交xx市xxxx仲裁委员会仲裁2、提交xxxx仲裁委员会仲裁3、依法向人民法院起诉。第十四条本契约一式三份。其中甲方留执一份,乙方留执一份,为申请房屋所有权转移登记提交房屋权属登记机关一份。合伙出资购房协议书【第二篇】甲方:xxxxxxxx乙方:xxx乙方决定在鹤壁新区购买甲方开发的住宅楼,经甲乙双方共同协商,就有关事项协议如下:一、乙方向甲方购房位于xxxxxxxxx的高层楼房x号楼x5/23单元x楼xx户,面积约xxx平方米,每平方米价格为xxxxxxx元。二、甲、乙双方约定此次购买住房高层住宅为框架剪力墙结构,车库及地上车位由开发商自行建设,所有权归开发商所有,由开发商自行销售,同等价格团购房客户优先购买。1、房价中包含小区内绿化、砼道路硬化;围墙、交换站、给排水及污水管网;高低压配电、物业用房。2、暖气开口费、暖气计量表、天然气开口费、有线电视及宽带使用费、房屋维修基金于房款外另计;办理房产证、土地证由甲方负责办理,费用由乙方支付(具备办证条件后半年内办好)。三、团购住房标准为:毛墙、毛地面、无内门、卫生间无洁具,符合国家规定的开关、白炽灯、钢制入户门、塑钢窗双层中空玻璃(平板玻璃)。工程质量必须保证合格,争取达到市优工程,楼间距以规划部门批准的为准;水、电表一户一表,由水电部门收费。供暖设施一次到位,单户控制。所有建材必须符合国家质量标准。四、付款方式:合同签订当日一次性付xx万元,按发放房产证实际面积,多退少补。五、甲方应在20xx年x月x日前将该房屋交付乙方使用,如到期未能交付使用,乙方在20xx年x月x日后要求退房者,甲方则在20xx年x月x日前将乙方所交房款一次性付给乙方;如遇法律、各级政府部门规章的调整及政府部门的特殊行为或6/23管制而引起的延期和不可抗拒自然灾害的影响,工期相应顺延。保修期内发现的质量问题由甲方负责及时解决。六、暖气开口费、天然气开口费、有线电视、太阳能、房屋维修基金等政府部门行政性收费由乙方在主体完工后15日内一次性支付给甲方;由甲方统一代缴给有关部门,不能影响小区配套工程的统一使用。七、地下室由甲方分配,乙方按面积另行支付费用,每平方米xxxxx元。八、本协议自双方签字盖章之日起生效,一式两份,甲、乙双方各执一份,均具有同等法律效力。甲方:xxxxxxxx乙方:xxx联系电话:xxxxxxxxx联系电话:xxxxxxxxxxxx签订日期:20xx年x月x日签订日期:20xx年x月x日合伙出资购房协议书【第三篇】男方:______身份证号:__________________女方:______身份证号:__________________为改善住房条件,男女双方共同出资欲购买市区幢单元室住房一套。为避免今后因离婚而导致双方就此发生相应纠纷,根据《合同法》和《婚姻法》的规定,双方经过充分协商,一致达成以下协议:一、本合同所有约定条款,双方在平等自愿和充分了解本合同条款和目的的基础之上真实意思表示,无胁迫、欺诈等情7/23形。二、男女双方共同投资,欲购买一套位于市区幢单元室的商品房。房产总价款人民币元整xxx(万元),房屋总面积xx平方米,其中首付xxxx元整,向银行贷款xxxx元整。三、房屋首付款xxxx元,其中由男方出资xxx元,占总房款的xx%。女方出资xxxx元,占xx%。剩余房款xxxx元向银行借贷。四、该房产的贷款及第三条所述的债务,双方按照份额承担债务。向银行借贷xxxx元,贷款期限xx年,本息和共xxxx元,分个xx月还清,每月需还xxxx元。其中,男方每月需还xxxx元,占xx%;女方每月需还元xxxx,占xx%。五、双方共同约定,双方以其出资购房额占有房屋产权,男方占本房产xx%所有权,女方占本房产xx%所有权。六、双方在办理房产权属证书时,应当按照本合同第五条的约定办理房产权属登记,房产证要依法载明房产共有比例情况。办证所需税费由双方按出资比例分担,产权证由方负责保管。七、双方应当及时、全面、善意履行本合同全部约定,如果一方故意违约或解除合同,须向另一方赔偿人民币元的经济损失。八、因不可抗力或政府政策等原因,导致的房产灭失、被征收等情形出现,风险由双方共同承担,所得补偿由双方按出资比例分配;任何一方不得因个人的债务导致本协议房产的所8/23有权、使用权受到影响,否则,应赔偿另一方所产生的损失。九、本合同自签字之日起生效,一式两份,双方各持一份,具有同等法律效力,如遇纠纷,双方协商解决,协商不成,由本协议房产所在地法院管辖。男方:__________女方:__________联系电话:________联系电话:____________年_____月______日______年______月______日合伙出资购房协议书【第四篇】甲方:____________________身份证号:____________________乙方:____________________身份证号:____________________1、20___年_____月_____日,甲方委托乙方以乙方名义为甲方购买_______市_______路_______号_______花园_______号楼_______单元_______号房屋一套,乙方接受甲方的委托。2、甲方已于20___年_____月_____日以乙方名义与_______房地产开发有限公司(下称“开发商”)签订认购协议书并交纳购房定金_______元,该认购协议书的权利义务由甲方享有及承担。3、由甲方以乙方名义签订《商品房买卖合同》、申请银行按揭贷款及办理购房的所有相关手续,甲乙双方均认可银行首付款及每月的按揭贷款等所有购房相关费用全部由甲方支付,9/23甲方是实际出资人。1、乙方代甲方购买的北京市_______路_______号_______花园_______号楼_______单元_______号房屋所有权归甲方所有,甲方享有该房屋占有、使用、收益及处分的权利,乙方对受甲方委托购买的房屋无权行使甲方享有的前述权利,亦不得对受甲方委托购买的房屋进行侵占、破坏、转卖、出租、抵押及赠与。2、购房首付款、按揭还款、抵押费、保险费,所有交款凭据由甲方保管,乙方有义务协助甲方办理交款手续。3、北京市_______路_______号_______花园_______号楼_______单元_______号房屋产权证暂办至乙方名下,产权证由甲方保管,甲方有权在任何时间将产权变更至本人名下,或转让、出租及抵押该房屋,乙方应当协助甲方办理相关手续,不得拒绝。4、乙方因代理甲方购房的合理交通费、误工费、通讯费等费用由甲方承担。5、乙方有义务将本协议代理购房事宜通知乙方的所有利害关系人(包括但不限于父母、子女及配偶),保证其利害关系人不得主张北京市_______路_______号_______花园_______号楼_______单元_______号房屋所有权利。6、甲方有权随时解除本协议,解除本协议后,乙方有义务协助将受甲方委托购买的房屋更名到甲方指定名下。7、甲方对该房屋进行的装修及在该房屋内添置的所有家10/23具、家电及物品均归甲方所有。8、乙方应当恪守诚信,受甲方委托购买的房屋在其名下时不得侵害甲方的利益,如果乙方对受甲方委托购买的房屋进行毁损,乙方应当负责全额赔偿;如乙方恶意侵占、转卖、抵押及赠与该房屋,乙方应当按房屋当时市场价格给予甲方赔偿,并承担相应的违约金人民币30万元。9、乙方不得随意解除本协议,不得拒绝、拖延履行代理购房的协助义务,如随意解除本协议或拒绝、拖延履行代理购房的协助义务给甲方造成损失的,乙方负责全额赔偿。10、在甲乙双方意思表示一致时,乙方可以出售该房屋,甲方有义务从售房款中优先支付欠乙方的_______万元欠款。11、争议的解决方式:1)双方友好协商。2)诉至房产所在地的人民法院。12、本协议一式两份,甲乙双方各执一份,双方签字后成立。13、本协议自北京市_______路_______号_______花园_______号楼_______单元_______号房屋房产证办理之日起生效。甲方:_________
本文标题:合伙出资购房协议书8篇
链接地址:https://www.777doc.com/doc-11703086 .html