经营承包合同5篇

经营承包合同5篇用通俗的话来说，合同是我们签署的一份协议，保障自己的协议，我们必须要在了解情况后把合同给签订好才行。承包合同的签订对于发包单位和承包单位来说是一种权益的保障，所以必须要先详细了解合同内容才能签订下合同，那么，您知道承包合同应该具有哪些内容吗？经过搜索和整理，网友为大家呈现“经营承包合同5篇”，欢迎您参考，希望对您有所助益！经营承包合同篇1发包方_________________法定代表人：_________承包方_________________法定代表人：_________双方依据_______________，经协商签署本合同，企业经营承包合同范本。一、承包情势为上交利润递增包干。二、承包期限自__年__月__日起至__年__月__日止，共__年。三、上交利润数额1.承包方上交利润包干基数为2.承包方按____递增____%比例上交利润。3.承包方上交利润时光按__盘算，即__年__月交__元;__年__月交__元;__年__月交__元;__年__月交__元;__年__月交__元。四、企业留利调配权五、国度指令性产品供给规划跟出产打算六、主要经济技术指标1.____年末固定资产原值____万元，承包期间固定资产增值总额为__万元，其中__年__万元;__年__万元;__年__万元;__年__万元;____年____万元。2.国家资产的保护_____________;装备完好率到达__%;固定资产净值率____%。闲置资产处置措施____________________3.新产品开发____项，重要新产品是______________________。4.承包期间技巧改革投资总额____元;____年为____元;____年为___元;____年为____元。5.产品德量请求_____________________。6.主要物质能源耗费指标____________________。7.保险生产和双保指标____________________。8.出口创汇指标_____________________。9.产值指标____________________。10.人均上交利润_________________。七、贷款偿还，承包前的债务债权处理：____________________________________________。八、双方权力和任务(一)发包方：1.应按承包合同划定，监视企业治理好资产，监督企业依法经营，照章征税，实行合同;做好领导、和谐、服务工作。2.对承包方因经营管理不善，在____时间内完不成上交利润___%，或重大守法经营，或______的，发包方会同有关部分核查后，可依法定程序解除承包合同或者调换经营者。3.按合同规定兑现奖罚条款。4.________________。(二)承包方：1.承包方的经营者____是企业在承包期间内的法定代表人，对企业的生产经营管理运动负有全面责任，依照《中华国民共和国全民所有制产业企业法》第45条规定行使职权。2.在国家法律、政策、方案容许的范畴内，承包方有权树立以经营者为首的生产经营管理体系。3.承包方必需遵照国家法律，履行国家政策和筹划，完成合同规定的各项指标和义务，维护国家、企业和职工的正当权利，准确处理企业内部的分配关联。4.承包方实现或逾额完成承包指标时，分离下列情况，对企业经营者进行奖励：(1)______________。(2)______________。(3)______________。5.承包方完不成承包指标时，分辨下列情形，对企业经营者进行处分：(1)______________。(2)______________。(3)______________。6.______________。九、违约义务1.发包方违约或非法干涉，给承包方造成经济丧失，相应调剂当年上交利润或延伸承包期限。2.承包方完不成上交利润指标，除由经营者和其他负责人按合同规定抵偿外，不足局部以企业资金补足。3.____________________。十、争议的解决方式因本合同产生争议时，双方应协商解决，协商不成时，以下列第____种方法解决：1.向_____经济合同仲裁委员会申请仲裁：2.向_______法院起诉。十一、双方商定的其余事项十二、本合同自____起生效。合同正本一式两分，发包方、承包方各执一份，副本一式__份，分送__，__，__。发包方：(盖章)承包方：(盖章)法定代表人：(盖章)法定代表人：(盖章)签约日期：年月日签约地点：承包合同小编精选经营承包合同范文：工程承包合同范文这篇《经营承包合同范文：工程承包合同范文》是合同范本网为大家整理的，希望对大家有所帮助。以下信息仅供参考！！！国际工程承包是指一个国家的政府部门、公司、企业或项目所有人（一般称工程业主或发包人）委托国外的工程承包人负责按规定的条件承担完成某项工程任务。国际工程承包是一种综合性的国际经济合作方式，是国际技术贸易的一种方式，也是国际劳务合作的一种方式。之所以将这种方式作为国际技术贸易的一种方式，是因为国际承包工程项目建设过程中，包含有大量的技术转让内容，特别是项目建设的后期，承包人要培训业主的技术人员，提供所需的技术知识（专利技术、专有技术），以保证项目的正常运行。一．工程承包合同的基本内容招标成交的国际工程承包合同不是采取单一合同方式，而是采取另一种合同方式，这种合同是由一些有关文件组成的，通常称为合同文件（contractdocuments）。合同文件包括：招标通知书、投标须知、合同条件、投标书、中标通知书和协议书等。按照国际上通用的合同条件，一般包括以下内容：１．监理工程师和监理工程师代表权责条款合同中应该规定，发包人须将其任命的监理工程师及时通知承包人，监理工程师是发包人的代理人，在监理工程师中选定监理工程师代表负责监督工程施工和处理履约中出现的问题。２．工程承包的转让和分包条款合同一般规定，承包人未经发包人或其代理人同意，不得将全部合同、合同的任何部分、合同的任何利益和权益转让给第三者。经发包人或其代理人同意，承包人方可把部分工程分包给他人，但原承包人仍对全部工程负责。３．承包人一般义务条款根据合同规定，承包人应该负责工程项目的全部设计和施工，并无偿提供为施工所必备的劳务、材料、机器设备及管理知识。４．特殊自然条件和人为障碍条款工程承包合同，一般来说履行合同时间较长，在履行合同中，可能会由于特殊自然条件和人为原因给工程的施工带来困难，必须采取一定的措施才能排除，例如，增加施工机械设备、劳动力、材料等，这样就要增加承包费用或推迟工程进度。以上问题须经监理工程师或监理工程师的代表确认，发包人才能偿付额外增加的费用或同意工程延期。５．竣工和推迟竣工条款合同中规定竣工时间和标准，工程完成后承包人经监理工程师或其代表验收无误后发给竣工证明，标志着工程项目已全部竣工。如果出现一些特殊情况，如，工程变更、自然条件变化、人为障碍使工程延误，承包人经监理工程师同意，可以延长工程的竣工期限。６．专利权和专有技术条款承包人或分包人须向发包人提供专利和专有技术，并承担被第三方控告合同范围内专利权为非法、以及专利权被第三方侵犯时的责任；承包人提供的专有技术，双方应订立保密条款。７．维修条款合同中的维修条款是说明维修期限和维修费用的负担问题。维修期限一般是从竣工证书签发之日起计算，一般土木工程维修期为十二个月。在维修期内，承包人应按监理工程师的要求，对工程缺陷进行维修、返工或弥补等。如果工程的缺陷是由于承包人的疏忽造成，由承包人负担由此而引起的费用。如果由于其他原因造成，由发包人负担费用。８．工程变更条款合同签订后，发包人或监理工程师有权改变合同中规定的工程项目，承包人应按变更后的工程项目要求进行施工。因工程变更增加或减少的费用，应在合同的总价中予以调整，工期也要相应改变。９．支付条款支付条款一般规定在合同条件的特殊条件之中，主要包括：（１）预付款：工程开工前，发包人应按合同规定支付给承包人一部分预付款，预付款金额一般是合同总价的５-１５％以便承包人购置机械设备和采购材料等。（２）临时结算：发包人每月向承包人支付一次，发包人每月支付的金额应扣除承包人的保留金，保留金通常是每月支付金额的５-１０％左右，但保留金的累计金额达到合同总价款的５％时，就不再扣留，承包人交付的保留金应在工程竣工和维修期满后全部退还给承包人。（３）支付期限：一般规定，在监理工程师签发给结算单之日起十五至三十天以内，发包人要向承包人付清费用。（４）迟付加息：如果发包人不按规定付款，应按工程项目所在国中央银行放款利率加息。后结算证书之日起三十天内，发包人付清全部价款。１０．违约惩罚条款合同项下的双方当事人在履行合同过程中，可能会出现违约的行为，针对各方违约的情况，分别订立违约惩罚条款。（１）对承包人违约的惩罚：承包人凡是未经发包人书面同意而转让和分包承包工程；承包人凡是无正当理由不按时开工；承包人未按合同规定标准准备材料；承包人不听从监理工程师的正当警告；承包人忽视工程质量等，均属承包人的违约行为。对此，发包人有权终止合同，没收承包人的履约保证金或者采取其他必要的惩罚措施。（２）对发包人违约的惩罚。凡是以下情况即构成发包人违约：未向承包人按时支付费用；干扰、阻碍或拒绝向承包人签发付款证明；无正当理由中途决定停工，故意制造事端，挑剔和责难承包人等等。对于发包人的违约行为承包人有权终止合同，发包人须赔偿承包人因准备开工或施工中所有费用的支出和机器设备折旧费用，运输费用等。除上述合同条款外，还要订立仲裁条款，特殊风险条款等。二．工程承包合同的招标方式招标（tender,invitationtoinvitetender）是一方（招标人）欲出售、购买商品，或欲建设工程项目按一定程序征求应征人，不经磋商而进行交易的一种方法。应征人按招标人的要求提出具体方案并寄交招标人称为投标（tosubmittender或submissionoftender）国际竞争性招标的程序大致分为如下几个阶段：１．招标前的准备工作（１）项目招标委员会的组成招标委员会应由国家主管部门组织，聘请工程、商务、外汇、法律等各有关方面的专家组成，负责解决项目招标中所遇到的各种问题，并具体指导招标工作。（２）招标公告在进行招标前，应在国内外有影响的报刊上发布招标公告。它包括招标通知和招标广告两个部分。招标通知是指分别送给与项目有关的与所在国建立了外交和商务关系的各国有关部门的书面通知。招标广告是指在国内外有影响的报刊上所刊登的招标广告。通知和广告的内容应包括：项目名称、项目地点、项目内容概况、工程范围、索取招标文件的日期、地址及截止日期、招标条件、价格以及有关事项的咨询单位等。（３）资格预审资格预审是指对愿意承担招标项目的投标人进行的财务状况、技术能力、资信等方面的预先审查。目的是选择确有承包能力的投标人。（４）制定标底招标委员会刊登招标广告后，即应准备合同价格，通过项目概算，确定合同的价格水平，亦称为标底，是招标委员会掌握的底牌，是绝对保密的。２．公开招标公开招标是指招标委员会通知取得投标资格的投标人或刊登广告知悉投标人索取或购买招标文件，邀请其前来投标的招标环节。３．开标开标是指招标委员会在规定的日期、时间和地点，将截止日期前收到的全部投标文件，在所有投标人或其代表在场的情况下，当场拆封投标文件，并公开宣读各投标人的投标条件，以使全体投标人了解各家的标价，这种程序即为开标。４．评标与决标开标以后即转入评标阶段。招标委员会将投标文件的标价，及其它条件一一汇集列表，选取其中报价最低的四、五份投标文件，进行审查、鉴别、比较，直至决定中标单位，这一阶段，是在秘密条件下进行的。决标是根据评标报告及其推荐意见为依据，由招标委员会决定中标人，同时向中标人发出中标通知书的环节，对未中标的人一般可不通知，或只简单通知××承包人中标即可。５．签订合同中标人在接到正式的中标通知书后，即应在规定的时间内与工程业主签订工程承包合同。合同先由一方起草，并在该草稿基础上进行磋商，达成一