您好,欢迎访问三七文档
工程编号:合同编号:建设工程施工合同工程名称:九龙县古热至八窝龙乡公路改建安保工程工程地点:九龙县古热至八窝龙乡发包人:九龙县公路段承包人:湖南省湘平路桥建设有限公司签定日期:2016年3月EF—2007—02031第一部分协议书发包人:(全称)九龙县公路段承包人:(全称)湖南省湘平路桥建设有限公司依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则,双方就本建设工程施工有关事项协商一致,订立本合同。一、工程概况工程名称:九龙县古热至八窝龙乡公路改建安保工程工程地点:九龙县古热至八窝龙乡工程规模:8.42公里安保工程工程立项批准或核准、备案文号:二、工程承包范围施工图设计范围内的土建及安装工程(详见招标文件及工程量清单)。三、合同工期开工日期:以监理工程师下达的开工报告为准2016年3月12日竣工日期:2016年5月12日合同工期总日历天数:60天。四、工程质量工程质量标准:合格。五、合同价款合同价款:(大写)人民币贰拾肆万柒仟伍佰元整;2(小写):¥247500元。六、组成合同的文件组成本合同的文件与本合同第二部分通用条款和第三部分专用条款的第2.1款赋予的规定一致。七、发包人承诺发包人向承包人承诺按照本合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项,履行本合同所约定的全部义务。八、承包人承诺承包人向发包人承诺按照本合同约定施工、竣工,在质量保修期内承担工程质量保修责任,履行本合同所约定的全部义务。九、合同生效本合同订立时间:2016年3月2日本合同订立地点:九龙县公路段双方约定本合同自双方代表签字、盖章之日起生效。十、合同备案本合同生效后必须送九龙县公路段备案。发包人:(公章):承包人:(公章):法定代表人:法定代表人:委托代理人:委托代理人:3第二部分通用条款本合同通用条款均按照湖北省建设厅监制的EF-2007-0203版《湖北省建设工程施工合同》规范文本第二部分通用条款规定执行,该通用条款是本合同的组成部分。4第三部分专用条款1定义需要重新定义的词语和新定义的的词语:无2合同文件及解释2.1合同文件及优先顺序组成本合同其他文件及优先解释顺序如下:(1)本合同协议书及补充协议(含会议纪要、设计变更、技术联系单、现场签证等修正文件);(2)中标通知书;(3)投标书及其附件;(4)本合同专用条款;(5)本合同通用条款;(6)标准、规范及有关技术文件;(7)图纸;(8)工程量清单;(9)招标答疑及补遗书;3语言及适用的法律、标准与规范约定适用的标准、规范的名称:国家现行标准、行业现行规范。特殊项目的施工工艺标准和要求:4发包人4.1发包人完成下列工作的约定:(1)办理土地征用、拆迁工作、平整施工场地等工作,使施工场地具备施工条件的时间:开工前5日内平整完施工现场。(2)完成施工所需水、电、通讯线路接驳的时间及地点:开工前5日内将施工用水、电接至施工现场。(3)开通施工现场与城乡公共道路间的通道的约定:开工前5日内开通,并满足施工需要。(4)提供资料的时间:开工前15日内提供施工图纸。(5)办理有关所需证件的约定:发包人委托给承包人办理,所需款项由发包人认可后支付。(6)组织现场交验的时间:开工前10日内。5(7)组织图纸会审和设计交底的约定:开工前10日内,组织设计单位进行设计交底和承包人参加图纸会审。(8)协调保护工作的约定:根据有关要求予以保护。(9)发包人应做的其他工作及其约定:发生时另行商议。委托给承包人负责的部分工作有:发生时,另行商议。4.2发包人向承包人提供标准与规范名称、图纸及技术要求的约定:(1)提供的时间:开工前15日内。(2)提供的份数:提供施工图纸5套。4.3提供施工场地的标准:具备“三通一平”。提供施工场地的时间:开工前3天。5承包人5.1承包人有关工作的约定(4)向发包人提供施工现场办公和生活的房屋设施的时间和要求:双方协商确定。(9)承包人应做的其他工作及要求:本工程的施工许可证、渣土转运证均由承包人负责办理,发、承包人按政府文件规定各自承担相关的费用。同时承包人作为总包单位应负起总包责任,全面负责场内垃圾清运、施工水电管理、施工场内临时道路、围墙的修建维护。5.6承包人负责的设计的约定(1)合同约定由承包人负责的设计:无。(2)承包人提供设计的时间:无。6发包人代表6.1发包人任命的发包人代表是:陈文高联络通讯地址与方式如下:通讯地址:咸宁市委宣传部文明办联系电话:8126305邮政编码:437100传真:电子邮箱:6.2发包人代表职权范围:见通用条款。67监理工程师7.1负责本工程的监理单位及任命的监理工程师监理单位:武汉南亚建设监理有限公司法定代表人:曾迎章任命徐嗣伦为监理工程师,联络通讯地址与方式如下:通讯地址:武汉市江岸区香港路183号7栋联系电话:13163359111邮政编码:437000传真:027-85787022电子邮箱:8造价工程师8.1负责本工程的造价咨询单位及任命的造价工程师造价咨询单位:法定代表人:任命为造价工程师,其联络通讯地址与方式如下:通讯地址:联系电话:邮政编码:传真:电子邮箱:9承包人代表9.1承包人任命的承包人代表是:刘自力联络通讯地址与方式如下:通讯地址:广州市天河区天河北路(都市华庭28楼CD)联系电话:13677152169邮政编码:传真:电子邮箱:10不可抗力10.1不可抗力的其他情形:按通用条款办理,并包括导致工程无法施工的地震、雨雪、洪涝灾害及重大流行性传染疾病(以相关部门的认定和通知为准)。11保险711.1发包人委托承包人办理保险事项有:无□通用条款27.1款的第(1)项;□通用条款27.1款的第(2)项;□通用条款27.1款的第(3)项。12进度计划和报告12.1承包人编制进度报告和修订进度计划的时间要求:正式开工前5天提供详细的施工组织设计(方案),施工总进度计划(要求细化到周)和资金使用计划(要求细化到月)。13质量目标13.1合同质量的奖罚:因承包人原因,工程未达到国家“合格”标准,承包人承担合同价款2%的违约处罚。14安全防护和文明施工14.1安全生产目标管理的奖罚:因承包人原因,安全生产管理未达到“合格”标准,承包人承担5000元的违约处罚。文明施工目标管理的奖罚:因承包人原因,文明施工管理未达到“合格”标准,承包人承担2000元的违约处罚。15发包人供应材料设备15.1约定发包人是否供应材料设备□发包人不供应材料设备,本条不适用。□√发包人供应材料设备的,约定“发包人供应材料设备一览表”,作为本合同的附件。15.2发包人供应材料设备的本工程结算方式:按相关文件规定执行。16隐蔽工程和中间验收16.1中间验收部位包括:施工方案、验收规范要求,需中间验收部位,按本地建设管理部门的规定办理,包括并不限于(基础工程、主体结构工程、幕墙结构工程、二次结构工程)。17工程试车817.1约定是否试车□不需要试车的,本条不适用。□√需要试车的,试车的内容及要求具体如下:由承包人负责联动调试工作,确保各设备运转正常,通过各项验收(包括消防验收)。除空调系统联合试运行调试电费由发包人承担外,其他调试费一律由承包人承担。18竣工验收18.1中间交工工程的验收□√本工程无中间交工工程的,本款不适用。□本工程有中间交工工程的,各中间交工工程的范围、计划竣工时间如下:(1)工程,计划竣工时间:,其范围包括:(2)工程,计划竣工时间:,其范围包括:(3)工程,计划竣工时间:,其范围包括:(4)工程,计划竣工时间:,其范围包括:19工程计量和计价19.1工程计量和计价的依据招标文件中约定的计价要求:1.设计施工图纸、答疑文件及招标工程量清单。2.《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500—2008)内容。3.《湖北省建筑工程消耗量定额及统一基价表》(2008)。4.工程结算价下浮比例%5.6.…………双方达成的其它计价要求:见55.2款19.2承包人向造价或监理工程师提交已完工程量报告的时间:每月25日向监理工程师提交已完成的质量合格的工程量报表及工程款申请书,并附安全生产文明施工进度质量报表,监理工程师在收到工程量报表和工程款申请书后3天内审定,并向发包人出具月进9度付款证书,提出其认为应当到期支付给承包人的金额。凡涉及调整工程量或工程价格的签证必须由监理工程师和发包人共同签字盖章确认后方有效。20提前竣工奖与误期赔偿费20.1提前竣工奖的约定□√不设提前竣工奖的,本款不适用。□设提前竣工奖的,(1)每日历天奖励额度为/元/天。(2)提前竣工奖的最高限额是/。20.2误期赔偿费的约定(1)每日历天赔付额度:1000元/天。(2)误期赔偿费最高限额是:合同价款的5%。21合同价款与调整21.1合同价格调整方式□采用固定价格合同,选择其中之一:□采用固定总价合同□√采用固定单价合同合同风险范围如下:本合同工程设计施工图及招标工程量清单范围合同价款的计价原则如下:1)本工程工程量按竣工图纸、设计变更、签证、据实计算。但竣工图纸、设计变更、签证必须在发生三日内报送发包人、监理工程师、造价跟踪审计单位共同审核确认签证后方为有效。2)综合单价按投标报价中的综合单价执行。设计变更及签证计价原则:原投标清单中有的项目,按已有的单价执行;原投标清单中有类似的价格,按类似的价格执行;原投标清单中没有的项目,由承包人按投标清单同口径进行报价,发包人审批后,按批准的价格执行。22工程价款支付22.1发包人向承包人支付工程预付款的具体时间和金额:无扣回预付款的时间和比例:/1022.2双方约定工程进度款支付的具体时间和金额:23竣工结算与结算款23结算的程序和时限:□√按通用条款60.2款至60.7款的约定办理;□双方关于结算时间、程序的其它约定:竣工、决算完毕后支付整个工程款的60%;三个月内再付30%工程款;剩下的10%作为保质金(一年内无出现本合同所载的质量问题)全额付清。/23.2约定结算特殊要求:1、承包人的工程竣工结算报告及结算资料应当在工程竣工验收后个工作日内一次性向发包人报送完毕,若承包方报送的工程竣工结算报告及结算资料存在少算、漏算、少报等情况,视为承包人自愿放弃该部分权利,发包方及其委托的监理、造价咨询机构均不再追认或补充计算。2、若承包人报送的竣工结算报告的造价总额经发包人委托的造价审计机构审计,审减额达到或超过其报告送审总额的10%时,其超出送审造价额10%以上部分的审计费用(按照审减金额的6%计收)全部由承包人承担。3、若因承包人逾期报送审计报告和资料,或不及时派人参与审计核对确认,或者因承包人中途更换负责结算审计核对的专业人员导致结算时间延长的,全部责任和损失由承包人承担,发包人不承担任何责任。24量保证24.1缺陷责任期:(1)质量缺陷责任期:□二十四个月□√约定的缺陷责任期:按国家有关规定和质量保修书执行。(2)质量缺陷责任期计算方式:□按照通用条款的约定。□其他计算方式:/24.2保证的方式□工程质量保证担保□工程质量保险11□√质量保证金□其它保证方式:/24.3质量保证担保的方式及担保金额:结算总价款的5%。24.4质量保险的方式及保险金额:/24.5证金的金额及扣留(1)质量保证金的金额:□√按通用条款的约定,为工程价款结算总额的5%。□为/(2)质量保证金的扣留:□√按照通用条款的约定,从每次应支付给承包人的工程款(包括进度款和结算款)中扣留,扣留的比例为3%。□其他扣留方式:/24.6证金返还的其它约定:保修期满无质量问题全额返还(不计利息)。25合同争议25.1定机构□√按通用条款本款的约定;□不按通用条款本款的约定,具体为:(1)/(2)(3)25.2意选择下列一种方式解决争议:□向仲裁委员会申请仲裁。□√向有管辖权的人民法院提起诉讼。26密要求26.1承包人保密信息的约定:保密信息的提供时间:/保密的范围:/保密的责任及保密费用:承包人不得以任何形式将图纸提供或泄露给任何第三方,若承包人违反保密义务,承包人应承担法律责任
本文标题:施工合同(精简版)
链接地址:https://www.777doc.com/doc-2356658 .html