您好,欢迎访问三七文档
阳光家庭光伏销售合同(用户)甲方:(代理商)合同编号:乙方:签订地点:根据《中华人民共和国合同法》以及相关法律、法规的规定,双方本着平等、自愿、公平及诚实信用的原则,经友好协商,达成如下合同,双方共同信守。第一条项目内容乙方向甲方购买阳光家庭光伏设备,用以甲乙双方合作开发阳光家庭光伏(以下简称“项目”),安装地点位于,装机规模千瓦,建设单价元/瓦,项目总建设费用为元(大写:元)。(最终装机容量以设计图容量为准,建设费用以最终核算为准)第二条合作内容1、甲方负责项目的设计、建设、验收、调试及协助并网工作,乙方拥有项目的所有权和售电收益权。2、项目总建设费用为元,乙方在收到甲方的缴费通知后5个工作日内,合同价款%通过现金、电汇等方式一次性向甲方支付(或由当地授权分销网点代收);%通过银行融资解决,由张家港农村商业银行审批满足放款条件放款后支付至以下账户:账户名:帐号:开户行:以上支付方式均视为乙方向甲方履行了支付义务。3、乙方以持有的阳光家庭光伏设备作为抵押物,为银行融资合同项下的借款提供抵押担保。乙方如违约,同意债权人/抵押权人或其指定的第三方拆除抵押物并处置。第三条质量要求1、甲方项目达到国家及行业相关质量标准。2、质保期:光伏组件保修10年、逆变器保修5年、质保起始时间自通过电网公司验收之日起生效。3、阳光家庭光伏财产保险5年,乙方需填写保险信息,如因乙方填写信息不完整或错误导致无法提供阳光家庭光伏财产保险,乙方需自行承担全部责任,保险生效以收到乙方承保信息并通过审核及办理成功后,保险期间以保单期限为准。(1)人为等外力损坏不属于保修范围之内;(2)不可抗力因素不属于保修范围之内,主要包括以下几种情形:1)自然灾害、如台风、冰雹、地震、海啸、洪水、火山爆发、山体滑坡;2)政府行为,如征收、征用;3)社会异常事件,如战争、武装冲突、罢工、骚乱、暴动等。第四条施工工期与进度1、完工时间:日内完成施工。2、如遇下列情况,工期相应顺延:(1)乙方未及时安排甲方勘查现场;(2)乙方未按本合同约定付款;(3)乙方因故要求甲方延迟交付,甲方同意;(4)乙方未按要求提供相应的便利条件;(5)乙方未按要求提供相关资料;(6)不可抗力。第五条验收1、甲方施工完成后,向乙方下达验收通知书。2、甲、乙双方一致同意委托当地电网公司进行并网验收,且一致同意对电网公司的验收结果无异议。第六条双方权利及义务1、甲方权利及义务:(1)根据乙方要求及所提供资料,按规范及时完成项目设计、建设、验收、调试及协助并网,确保满足发电功能;(2)在质保期内,正常使用的情况下造成设备及部件损坏的,在接到乙方通知后,甲方在48小时内免费更换,若由于维修不及时造成损失,甲方承当相应的责任。非因正常使用所造成的设备及部件损坏不在保修范围内;(3)项目安装并并网验收后一年内,如出现因项目安装导致的屋顶损坏由甲方负责免费维修。2、乙方权利及义务:(1)根据甲方要求及时提供相关资料;(2)为甲方施工提供相应的便利条件,包括水、电、场地等,并协助电网公司竣工验收;(3)按照本合同约定按时足额付款;(4)施工期间,乙方应安排相关人员看管现场材料并积极协调各方关系,确保甲方顺利施工;(5)做好项目的简单检查维护,如不要在逆变器附近堆放杂物阻挡通风;禁止遮挡组件光照;发现设备发电异常及时联系甲方,如因设备故障未及时联系甲方,由乙方自行承担延迟维修责任。3、合同的修改和终止(1)本合同生效后,任何一方不得任意修改、变更;(2)乙方要求修改本合同约定的项目内容的,须经甲方同意,若发生工作量变化,按实际工作量计算费用;(3)原定设计有重大变更,需重做或修改时,须经双方协商后,另立合同;(4)乙方因故要求终止合同的,应书面通知甲方,已付定金不退,并按实际耗时增付和结算相关费用,双方结束合同关系;(5)因乙方原因导致甲方无法履行本合同项下的施工义务的,乙方应书面通知甲方,并赔偿甲方由此造成的损失。第七条不可抗力1、不可抗力是指任何一方均不能预见、不能避免并不能克服的客观事件,包括地震、火灾、水灾、台风等自然灾害或战争、政府禁令等社会原因引起的事件。2、任何一方因不可抗力不能履行合同或履行合同不符合双方约定,应根据不可抗力的影响,部分或全部免除责任。但在此期间双方应尽最大的努力将不可抗力引起的延误以及所造成的损失减轻到最低程度,防止损失扩大,因不可抗力引起的争议双方应协商予以解决。3、遭受不可抗力的一方,应及时(不应迟于获悉后的第二天)以书面方式通知另一方,并在七个工作日内提供相关证明。第八条违约责任1、甲方:(1)项目装机规模、质量不符合本合同约定的,甲方负责无偿修理或返工;(2)除本合同第4条第2款约定外,项目不能按本合同约定的工期交付使用及并网验收的,甲方应向乙方支付逾期违约金,逾期违约金为项目总建设费用的1‰/日。2、乙方:(1)乙方未按期提供相关资料、提供资料与实际不符、未提供相应便利条件等,造成返工、窝工、停工时,乙方应按时耗工作量增付项目建设费用;(2)乙方未按本合同约定付款的,应向甲方支付逾期违约金,逾期违约金为项目总建设费用的1‰/日。第九条争议解决方式在履行本合同过程中如发生争议,双方应友好协商解决;如经协商后仍不能达成合意时,双方约定向甲方住所地具有管辖权的人民法院诉讼解决。第十条其他1、本合同一式叁份,甲方执贰份,乙方执壹份,自双方或其授权代表签字或盖章后生效。2、未尽事宜,双方可以签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方(盖章):乙方(盖章):委托代理人:授权代表人:地址:地址:联系电话:联系电话:
本文标题:家庭光伏销售合同
链接地址:https://www.777doc.com/doc-7190792 .html