工程技术施工简易合同5篇

参考资料，少熬夜！工程技术施工简易合同5篇在当今社会，人们对合同愈发重视，能够利用到合同的场合越来越多，合同协调着人与人，人与事之间的关系。合同有不同的类型，当然也有不同的目的，下面是网友为大家分享的工程技术施工简易合同5篇，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。工程技术施工简易合同1发包单位：_____________(以下简称甲方)承包单位：_____________(以下简称乙方)为明确甲乙双方在施工过程中的权利和义务，促进双方共同搞好配合与协作，保证工程按质按量按时完成建设任务。根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，经甲乙双方协商一致，签订本工程施工承包合同，以便双方共同遵守。第一条总则1.工程名称：_____________2.工程地点：_____________3.工程施工范围及内容：_____________4.工程造价：_____________本合同规定乙方以包工包料方式承包。第二条施工期限及停工1.本合同全部工程项目于20xx年9月14日开工，于20xx年12月31日竣工。2.在施工过程中，如遇下列情况，工期顺延，双方应及时协商，以书面形式确定顺延期限。3.因人力不可抗拒的自然灾害被迫停工者;4.因甲方工程计划调整需停工者;5.因材料采购困难被迫停工者。第三条工程占地及物资供应1.工程所需砂、石材料及模板等由乙方自行加工和采购。2.水泥由乙方在县内采购合格产品。3.爆破材料原则上由乙方采购，如有困难，甲方可协助办理有关手续。第四条工程质量要求及设计变更1.乙方在组织施工过程中，必须严格执行现行的国家和行业制定的有关技术规程、规范和质量评定标准。建立健全施工质量保证体系，认真填写单元工程质量评定表。加强施工质量管理，使工程质量达到合格标准。2.各工程项目有关技术数据必须严格按设计进行施工，不得降低标准。3.建筑材料质量要求：本合同工程所有建筑材料必须符合有关规程规范要求，不准使用不符合质量要求的参考资料，少熬夜！材料，如有违反，甲方有权要求乙方赔偿一切损失，并终止合同。4.砂、石骨料，砂子采用中砂(抹面砂浆采用细砂)，含泥量按重量计不大于3%;碎石最大粒径4cm，含泥量按重量计不大于3%。5.砼质量要求：砼标号必须达到设计要求和有关质量标准，砼浇筑面平整，振捣密实，无蜂窝麻面，防渗性好。6.允许偏差7.砼和水泥砂浆强度允许偏差±5%。8.若因乙方管理不善，造成工程返工、窝工等浪费，均由乙方自行负责。第五条工程的支付1.工程预付款：工程开工后，甲方不支付进度款，一切费用由乙方支付。完工后甲乙双方及时验收结算。2.乙方不得拖欠民工工资。第六条工程竣工验收、结算和保修1.工程竣工验收：工程完工后，乙方应尽快向甲方提交竣工验收资料(即竣工图、施工技术总结、工程质量检验评定的有关表格等)。甲方收到竣工资料后，于一个月内组织有关单位和部门验收。2.工程结算：乙方按甲方验收合格的工程，结算甲方认定的实际工程量。凭甲方工程技术负责人所开出的验收结算清单，乙方开具建安发票到甲方财务人员处结清帐务。第七条工伤事故乙方必须严格执行国家有关安全生产的法律、法规、条例及政策。在施工中做到安全第一，严格操作规程，杜绝安全事故发生，若发生安全事故，乙方自行负责。第八条违约责任1.工期：竣工时间超过合同规定时间后，甲方有权从第十天开始，每天罚款工程结算款价的5%。2.按本合同规定，乙方若违约，甲方有权根据有关法律法规和规程规范采取任何方式要求乙方给予赔偿。反之，乙方有权要求甲方给予赔偿。第九条合同份数及有效期1.本合同一式四份，乙方执一份，甲方三份。2.本合同自双方签字之日起生效，工程尾款付清后失效。第十条附则1.本合同未尽事宜，甲乙双方协商解决。2.本合同所有附件，与本合同具有同等效力。发包单位(甲方)：(签章)_____________法人委托代表：(签名)_____________参考资料，少熬夜！工程项目负责人：(签名)_____________承包单位(乙方)：(盖公章)_____________法人委托代表：(签名)_____________工程项目负责人：(签名)__________________________年_____________月_____________日订立工程技术施工简易合同2发包方：_____________承包方：_____________签约时间：_________________签约地点：_________________为了保证_____________施工质量，如期完成施工任务，达到双方互惠互利的目的，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律法规，双方友好协商，就本工程施工项目协商一致，订立本合同。一、工程名称：________________二、建筑面积(工程形式)：________________三、施工地点：_____________四、工期：_________________(一)开工：_________________年_____月_____日;(二)竣工：_________________年_____月_____日;(三)合同工期总共历时__________天。五、承包形式：______________六、工程质量标准：______________七、工程价款：_________________共计人民币元。八、付款方式：_________________本合同生效后支付合同款项的_____%，计__________元;工程竣工且验收合格后，支付工程价款的_____%，计__________元;质保金______元，质保期满后支付。九、质保期：_________________年。十、双方的责任义务(一)发包方的责任义务1、为承包方提供良好施工场地、道路、水、电源，满足开工条件。解决施工中需要发包方协调解决的四邻关系及纠纷;2、监督管理施工过程中的工程质量、材料质量、督促工程进度;3、给承包方提供施工图纸、坐标点、标高点;4、按时给承包方拨付款项和进行验收、结算;(二)承包方的责任义务1、按发包方要求及图纸要求进行施工;2、如期完成施工任务;3、接受发包方的技术指导和质量标准要求;4、负参考资料，少熬夜！责发包方提供料物及设备的保护;5、教育施工人员爱护甲方的材物，不得偷窃和损坏;6、承担施工中的一切安全事故责任及费用;十一、其他(一)本合同自双方签字盖章后生效，有效期至保修期满。(二)本合同未尽事宜，可由双方协商解决并签署书面补充协议，补充协议与本合同享有同等法律效力。协商未果，提交山东曹县人民法院提起诉讼。(三)合同附件为本合同条款的组成部分，本合同连同附件一式贰份，双方各执壹份，具有同等效力。发包方：_________________承包方：_________________委托代理人：_________________委托代理人：_____________________年__月__日__年__月__日工程技术施工简易合同3发包方（以下简称甲方）__________________承包方（以下简称乙方）__________________根据《中华人民共和国经济合同法》，《中华人民共和国建筑法》，《建筑工程质量管理条例》及其他有关法律、行政法规及______省颁布的有关的建设工程质量标准、规范、规程、条例、规定，结合本工程的具体情况，为了明确工程项目及双方责任，本着互相协作，确保施工项目顺利完成的原则，经过协商签订本合同。一、工程概况1、工程名称：__________________.2、工程地点：__________________.二、工程承包范围安全维护及整改。三、合同工期______天。四、工程造价工程造价为：__________________元整五、质量标准1、质量标准：达到现行国家或专业的质量评定的合格标准。2、使用标准、规范（包括但不限于以下内容）（1）本工程的技术标准与规范应按照国家、部颁、地方的施工技术（验收）规程和规范。（2）本工程适用的地方标准、规程必须符合______省标准规程。六、承包方式按本合同第2条承包范围所列工作内容包工包料、参考资料，少熬夜！包质量、包工期、包安全大包干。七、工程计价1、本工程计算编制原则：按____________________________________统一解释进行编制。2、人工、材料价格的确定：人工工资按__________________计取，材料价格按照__________________执行。3、具体工程量以甲方签证单为准。八、工期有下列情况者，工期经核实签证后可顺延。1、不可抗力因素引起的停工，不可抗力包括：国家政策调整、战争、动乱、空中飞行物体坠落或者其他非甲乙方责任找出的爆炸、火灾，以及洪水、地震等自然灾害，工程所在地量小时降雨200mm或200mm以上（以______市气象局报告为准），一次停水、停电8小时以上。2、因非乙方原因造成乙方关键工序延误的工期，工期可以按实际情况顺延。3、因乙方原因造成的工期延误，合同工期不能顺延，费用由乙方承担。4、因甲方原因造成的工程延误，合同工期顺延，费用由甲方承担。九、工程款的支付1、工程完工后，甲方在10内向乙方支付工程预算价的80%.2、在工程结算办理完毕后，甲方支付至结算总价的97%，工程保修金留结算总价的3%，自工程验收之日起满一年后如无质量问题15天内全额返还，保修金不计利息。十、违约责任1、违约方案本合同约定的形式承担违约责任，合同没有约定的，案合同法及相关法规执行。2、因违约方违约造成对方损失的，违约方承担违约责任后仍不足以弥补对方损失的，还应承担赔偿责任。十一、安全生产和文明施工认真执行国家及当地有关建筑施工安全生产条例和规定及建设单位的有关管理要求，并做好安全管理工作，杜绝重大安全事故的发生，同时做好社会综合治理工作。十二、争议的解决本合同在履行过程中发生的争议，双方当事人协商解决，也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意由原告所在地人民法院解决，但诉讼期参考资料，少熬夜！间不得中断施工。十三、其他乙方应按国家有关规定及时支付民工工资，如乙方承建的`该工程项目在施工过程中出现拖欠民工工资等而被政府处理，甲方有权直接从工程款中支付民工工资。本合同一式______份，甲乙双方各执______份。双方签字盖章后生效。甲方（公章）__________________乙方（公章）________________________年______月______日工程技术施工简易合同4发包方（以下简称“甲方”）：联系方式：法定代表人：承包方（以下简称“乙方”）：法定代表人：联系电话：依照《_____》及有关法律、法规的规定，结合家庭居室装饰装修工程施工的特点，双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就甲方的家庭居室装饰装修工程（以下简称工程）的有关事宜，达成如下条款：第一条工程概况1．1工程地点及面积：地点：_____________。面积：______________平方米。1．2工程造价：￥_____________元，大写（人民币）：_______。1．3工程承包方式：双方商定采取下列第_____种承包方式。（1）乙方包工、包全部材料；（2）乙方包工、部分包料，甲方提供部分材料；（3）乙方包工、甲方包全部材料。1．4工程期限________天。开工日期_____年_____月_____日；竣工日期_____年_____月_____日。第二条工程监理若本工程实行工程监理，甲方（或乙方）与监理公司另行签订《工程监理合同》，并将监理工程师的姓名、单位、联系方式及监理工程师的职责等通知乙方（或甲方）。第三条施工图纸双方商定施工图纸采取下列第_____种方式提供：3．1甲方自行设计并提供施工图纸，交图时间为_____月_____日，图纸一式三份，甲方、乙方、施工队参考资料，少熬夜！各执一份；3．2甲方委托乙方设计施工图纸，图纸一式三份，甲方、乙方、施工队各执一份，设计费由甲方支付（此费用不在工程价款内）；3．3施工图纸双